Дело №2-4059/22/2023
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка №22 в Омском судебном районе Омской области Немцева В.Б., при секретаре Скачковой Ю.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в <...>. 5, 21.11.2023 года исковое заявление ПАО «Россети Сибирь» о взыскании с ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
УСТАНОВИЛ:
ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2023 года № 20.5500.6494.22 за период с 13.05.2023 года по 24.10.2023 года и далее по день фактического исполнения обязательства, но не боеле, чем за год просрочки.. В обоснование требований истец указал, что 12.01.2023 года между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.5500. 6494.22 (далее - договор). По данному договору стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, расположенного примерно в 945 м на юго-запад от жилого дома по адресу: <...> кадастровый номер земельного участка 55:20:110601:2664. В соответствии с п. 8 договора ответчик обязался выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению, перечень которых указан в п. 11 Технических условий (Приложение № 1 к договору). Срок выполнения мероприятий составил 4 месяца с даты заключения договора. Однако обязательства по технологическому присоединению, а также последующему извещению сетевой организации об их выполнении не исполнены ответчиком. В такой ситуации истец полагает, что имеются основания для взыскания с ответчика установленной договором неустойки. В судебное заседание истец явку своего представителя не обеспечил, извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ходатайства о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявлял. Суд определил рассмотреть дело в заочном порядке. Исследовав материалы дела суд приходит к следующему. На основании ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В соответствии с ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Пункт 3 указанных Правил обязывает сетевую организацию выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а пункт 6 устанавливает обязательность заключения для сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения. В силу пункта 8 Правил для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации). Пунктом 15 Правил установлено, что договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. На основании положений п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, договор на технологическое присоединение должен содержать перечисленные в данном пункте существенные условия, в том числе:
перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств и т.д. Из пункта 16(6) Правил следует, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. На основании Пункта 16 «в» правил пунктом 17 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в вышеуказанном порядке, за год просрочки. Как следует из материалов дела и установлено судом, 12.01.2023 года между сторонами заключен договор № 20.5500.6494.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям данного договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, расположенного примерно в 945 м на юго-запад от жилого дома по адресу: <...> кадастровый номер земельного участка 55:20:110601:2664, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 35 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей - 0,40 кВ. В силу п. 6 договора сетевая организация обязалась выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка ответчика; в течение 10 дней со дня уведомления заявителем о выполнении технических условий осуществить проверку выполнения данных условий; провести осмотр энергопринимающих устройств; не позднее 5 рабочих дней после осмотра с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора (4 месяцев со дня заключения настоящего договора) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, осуществить фактический прием напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности и акт об осуществлении технологического присоединения. В свою очередь по п. 8 договора заявитель обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре присоединяемых устройств, подписать ранее указанные акты, внести плату за технологическое присоединение, уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при использовании 2 и более источников энергоснабжения.
Согласно п. 10-12 договора размер платы за технологическое присоединение составил 82305,56 рублей. Исходя из перечисленных условий договора и положений ст. 328 ГК РФ следуют встречные поочередные предоставления сторон, определяющие в первую очередь выполнение обязательств со стороны гражданина, в том числе по соблюдению технических условий и уведомлению об этом сетевой организации, далее совместной проверки выполнения технических условий и осмотру энергопринимающих устройств, подписание актов и т.д. Перечень конкретных действий, выполняемых сетевой организацией и ответчиком в рамках договора, определен в п. 10, 11 технических условий, которые являются приложением к договору от 12.01.2023 года.
Согласно указанным положениям ответчиком должны быть выполнены следующие мероприятия: на границе балансовой принадлежности электрически сетей обеспечить поддержание качества электрической энергии в соответствии с действующей НТД РФ; осуществить установку приборов измерения и регистрации качества электрической энергии фильтрокомпенсирующих устройств, средств обеспечения нечувствительности систем управления непрерывным технологическим процессом в соответствии с действующей НТД РФ в случае, если в ходе проектирования энергопринимающих устройств заявителя установлено их влияние на ухудшение соответствующих параметров качества электрической энергии в точках технологического присоединения; ввод от РУ-0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии для энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; разработать проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 в границах земельного участка ответчика согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg ? d точках присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» не выше 0,35; при разработке проектной документации согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством; после выполнения технических условий соответствующую документацию и энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО2 организации для составления акта о выполнении технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета в эксплуатацию и согласования расчетной схемы учета электроэнергии. Истцом обязательства по договору в части подготовки технических условий на технологическое присоединение выполнены, что подтверждается техническими условиями № 8000535589, подписанными сторонами. Между тем в деле отсутствуют доказательства выполнения обязательств со стороны ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
Как было указано ранее, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно условиям договора истек 12.05.2023 года. Однако в указанный срок действия со стороны ответчика по исполнению договора не произведено, в связи с чем имеются основания для удовлетворения требований истца в полном объеме. Как разъяснено в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. Учитывая изложенное, судом произведен расчет взыскиваемой неустойки по день вынесения решения за период с 13.05.2023 года по 21.11.2023 года следующим образом: 82305,56*0,25%*193 дня=39712,43 рубля. В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ в связи с удовлетворением требований истца с ответчика в пользу истца необходимо взыскать расходы по уплате государственной пошлины. Руководствуясь статьями 103, 194-198, 233-234 Гражданского процессуального кодекса РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, паспорт гражданина РФ <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в пользу ПАО «Россети Сибирь» ИНН <ОБЕЗЛИЧЕНО> неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2023 года по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, за период с 13.05.2023 года по 21.11.2023 года в размере 39712 рублей 43 копейки.
Взыскивать с ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, паспорт гражданина РФ <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в пользу ПАО «Россети Сибирь» ИНН <ОБЕЗЛИЧЕНО> неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2023 года по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в размере 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение, составляющей 82305 рублей 56 копеек, за каждый день просрочки выполнения указанных мероприятий, начиная с 22.11.2023 года по день фактического исполнения мероприятий, но не позднее 12.05.2024 года.
Взыскать с ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, паспорт гражданина РФ <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в пользу ПАО «Россети Сибирь» ИНН <ОБЕЗЛИЧЕНО> расходы по уплате государственной пошлины в размере 1219 рублей. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано: 1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский районный суд Омской области через мирового судью в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский районный суд Омской области через мирового судью в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Мотивированное решение изготовлено 01.12.2023 года
Мировой судья В.Б.Немцева