Решение по гражданскому делу

Гражданское дело №2-16/2025

УИД 47MS0040-01-2024-005217-76

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации г. Гатчина 23 октября 2025 года

Мировой судья Ленинградской области Крутских Н.Н. находящийся в отставке, приступивший к исполнению обязанностей мирового судьи Ленинградской области на судебном участке № 78 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области,

при секретаре Рубцовой Р.Ю.,

в присутствии представителя истца ФИО2, действующего на основании доверенности <НОМЕР> от <ДАТА2> и представителя ответчика ФИО3, действующего на основании нотариальной доверенности № <НОМЕР> от <ДАТА3>, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» к Попову ФИО1, третье лицо: ООО «Газпром газификация», о взыскании неустойки по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, а также расходов по оплате государственной пошлины,

установил:

Представитель АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обратился к мировому судье судебного участка №78 Гатчинского муниципального района Ленинградской области с иском к ФИО4 о взыскании неустойки за период с 11.04.2024 по 24.04.2024 в размере 10 067,2 рублей, неустойки по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей.

В обосновании исковых требований указано, что между АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ФИО4 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 30.03.2022 <НОМЕР>. Заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, <АДРЕС> район, <АДРЕС> (кадастровый номер <НОМЕР>) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 256 816,62 рубля. Оплата 50 % суммы договора в размере 128 408,31 рублей совершена заявителем 01.04.2022. Заявитель не оплачивал полную стоимость технологического присоединения по договору, в связи с чем, ФИО4 было сообщено по телефону о необходимости оплаты и направлено требование от 23.04.2024 об уплате исполнителю оставшейся стоимости выполненных работ по договору, а также пени. ФИО4 уплатил основной долг в размере 128 408,31 руб., однако неустойка в размере 10 067,2 рубля не оплачена. В связи с чем, истец обращается с настоящим иском в суд.

Представитель истца, присутствуя в судебном заседании, исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме. Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещался о времени и месте рассмотрения гражданского дела, представил отзыв на исковое заявление и дополнения к отзыву, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ответчика, присутствуя в судебном заседании, возражал против удовлетворения исковых требований, просил отказать. Представитель третьего лица, не заявляющегося самостоятельные требования относительно предмета спора, ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещался о времени и месте проведения судебного заседания, возражений на иск не представил.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствии не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела. Суд, выслушав представителя истца и представителя ответчика, изучив материалы гражданского дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что ФИО4 направил заявку о заключении договора о подключении в рамках догазификации. 30.03.2022 между АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» и ФИО4 заключен договор <НОМЕР> о подключении (технологическом присоедини) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день. Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопротребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капительного строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа (п. 11 договора). В силу п. 12 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 256 816, 62 рублей.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: - 50% платы, что составляет 128 408,31 рублей вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; - 50% платы, что составляет 128 408,31 рублей вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 01.04.2022 ФИО4 было оплачено 50 % суммы в размере 128 408,31 рублей, что подтверждается квитанцией к оплате картой <НОМЕР> от 01.04.2022. 15.03.2024 подписан акт о готовности сетей газопотребленния и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации.

27.03.2024 подписан акт о подключении (технологическом присоединении), содержащей информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в рамках догазификации.

23.04.2024 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ФИО4 было направлено требование о необходимости оплатить стоимость работ по договору от 30.03.2022 в размере 128 408,31 рублей в течение 30 дней от даты получения требования, а также оплатить неустойку за период с 11.04.2024 по 23.04.2024 в размере 9 348,12 рублей.

24.04.2024 ФИО4 оплатил оставшуюся часть по договору <НОМЕР> от 30.03.2022 в размере 128 408,31 рублей.

18.09.2024 мировым судьей Ленинградской области на судебном участке №28 Гатчинского района Ленинградской области вынесен судебный приказ №2-5177/2024 по заявлению АО «Газпром газораспределение Ленинградская области» о взыскании с Попова ФИО1 задолженности по договору о подключении (технологическом подключении) <НОМЕР> от 30.03.2022 за период с 11.04.2024 по 24.04.2024 в размере 10 067,20 руб., а также государственной пошлины в размере 202 рубля. Определением мирового судьи Ленинградской области на судебном участке №28 Гатчинского района Ленинградской области от 08.10.2024 судебный приказ №2-5177/2024 от 18.09.2024 отменен.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. На основании пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Пунктом 52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547, в числе существенных условий договора о подключении предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII данных Правил). Разделом VII Правил установлены особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации, понятие которой содержится в пункте 2 Правил. Согласно данному пункту (в первоначальной редакции, действовавшей на момент заключения сторонами договора о технологическом присоединении) оно означает осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Условие о безвозмездности осуществляемых исполнителем в рамках догазификации мероприятий по технологическому присоединению до границ земельных участков, занятых подключаемыми объектами капитального строительства, сохранено и в последующих редакциях пункта 2 Правил (постановления Правительства РФ от 30.11.2022 N 2187 и от 16.04.2024 N 484). Таким образом, приведенное выше положение подпункта "и" пункта 52 Правил, исключающее действие правила об уплате неустойки в случаях, предусмотренных разделом VII Правил, обусловлено безвозмездным характером отношений по технологическому присоединению в рамках догазификации. Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), урегулирован Правилами N 1547). Из п. 2 Правил N 1547 следует, что "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц.

В случае если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) расчет размера стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (из п. 13 Правил N 1547)

Таким образом, из вышеизложенных пунктов, вопреки возражениям представителя ответчика, следует, что указанные Правила N 1547 регулируют отношения между истцом и ответчиком, в том числе как по догазификации, так и по устройству внутреннего газопровода, при этом предусмотрено, что догазификация осуществляется без взимания платы с физических лиц, а размер платы за подключение пределах границ земельного участка устанавливается исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

В связи с изложенным возможно применение судом к отношениям сторон пп. и) п. 52 Правил N 1547, согласно которому предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Применение судом порядка расчета неустойки, установленного в пп. и) п. 52 Правил N 1547, к отношениям между истцом и ответчиком за нарушение обязательств каждой из сторон по договору о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации с условием об осуществлении мероприятий в границах земельного участка является обоснованным и законным.

В соответствии со ст. 300 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (ст. 332 ГК РФ). Согласно п. 14 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что акт о подключении подписан 27.03.2024, а оплата должна быть внесена в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), то последний день оплаты - 10.04.2024. ФИО4 оплата произведена 01.04.2022 и 24.04.2024. Таким образом,период неустойки составляет с 11.04.2024 по 24.04.2024. В связи счем, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании неустойки за период с 11.04.2024 по 24.04.2024 в размере 10 067,20 рублей обоснованы и подлежат удовлетворению.

Кроме этого, истцом заявлены требования о взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательства. В соответствии с п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч.1 ст. 88 ГПК РФ). Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах (ч.2 ст. 88 ГПК РФ).

Принимая во внимание, что исковые требования истца удовлетворены, с ответчика подлежит взысканию уплаченная истцом при обращении с иском в суд государственная пошлина в полном объеме в сумме 4 000 рублей (платежное поручение <НОМЕР> от 17.07.2024 и <НОМЕР> от 11.11.2024). На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.12,56,194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» к Попову ФИО1, третье лицо: ООО «Газпром газификация», о взыскании неустойки по договору о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, а также расходов по оплате государственной пошлины- удовлетворить. Взыскать с Попова ФИО1, <ДАТА24> рождения, уроженца <АДРЕС>, паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> № <НОМЕР>, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, <АДРЕС> неустойку за период с 11.04.2024 по 24.04.2024 в размере 10067,20 руб.;

- неустойку с 25.04.2024 по день фактического исполнения обязательств;

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать мировому судье заявление о составлении мотивированного решения суда в следующие сроки: -в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

- в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Гатчинский городской суд Ленинградской области в течение месяца, через мировую судью судебного участка № 78. Мировой судья: Н.Н. Крутских

Решение суда в окончательной форме принято 07 ноября 2025 г.