70RS0001-01-2022-002749-39
2-1831/2022
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 января 2023 года Кировский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего судьи Шмаленюка Я.С.,
при секретаре Бондаревой Е.Е.,
помощник судьи Некрасова Е.В.,
с участием представителя истца ФИО1,
действующей на основании доверенности от 01.01.2023 сроком на 3 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к ФИО3 о взыскании долга по договору подряда, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
ИП ФИО4 обратился в суд с иском к ФИО3, в котором указано, что 24.01.2022 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор бытового подряда /________/, согласно которому подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию заказчика работу по изготовлению и монтажу алюминиевых стеклопакетов, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в количестве и ассортименте, определенном договором. Порядок и сроки доставки товара и выполнения работ стороны согласовали в разделе 3 договора и определили, что подрядчик обязуется выполнить работу в объеме, предусмотренном договором, и сдать работу заказчику в течение 5 рабочих дней в низкий сезон (январь-июнь, декабрь) и в течение 10 рабочих дней в высокий сезон (июль-ноябрь) после /________/, при условиях подписания сторонами договора, готовности объекта для монтажных работ, выполнения заказчиком условий, предусмотренных п. 2.2 договора. Доставка товара осуществляется при дневной температуре не ниже – 23 градусов Цельсия. В случае если среднедневная температура держится ниже – 23 градусов Цельсия, договор считается продленным до периода соответствующего повышения температуры. Цену и порядок оплаты стороны согласовали в разделе 3 договора и определили, что сумма договора составляет 96 000 руб. В момент заключения договора покупатель производит предварительную оплату товара в размере 0 руб. Оставшуюся стоимость заказчик выплачивает следующим образом: по 4 000 руб. до 15 числа каждого месяца до января 2024 года включительно. ИП ФИО2 изготовил товар в объеме и сроки, предусмотренные договором, ФИО3 не внесла первый платеж, в связи с чем в её адрес направлено письмо о необходимости внесения первого платежа и согласования даты поставки и монтажа товара. За период с 24.01.2022 по настоящее время ФИО3 оплата по договору не производилась.
Подрядчиком выполнена работа по договору на сумму 71059,77 руб.
Ссылаясь на ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика задолженность по договору бытового подряда /________/ от /________/ в размере 71059,77 руб., что составляет часть установленной цены, пропорционально части работ, выполненной подрядчиком. А также просит взыскать с ответчика в свою пользу судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2331,79 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 9 200 руб.
В судебное заседание истец ИП ФИО2 не явился, извещен надлежащим образом, направил представителя.
Представитель истца ФИО1 в судебном заседании поддержала заявленные требования, дополнила, что на дату рассмотрения спора платежи от ответчика на счет истца не поступали.
Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явилась. Секретарем судебного заседания неоднократно совершались звонки на номер мобильного телефона /________/ однако дозвониться до ответчика не удалось. Не смотря на отсутствие согласия на СМС-извещение, секретарем судебного заседания направлено СМС-уведомление на номер + /________/ которое доставлено /________/.
Почтовая корреспонденция, направленная по адресу проживания ответчика: /________/ совпадающему с адресом, указанным ответчиком в договоре подряда от /________/, вернулась в суд с отметкой об истечении срока хранения.
В соответствии с п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Как разъяснено в п. 63 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При этом, необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
Если лицу, направляющему сообщение, известен адрес фактического места жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу.
Как указывалось выше, судом по адресу регистрации ответчика направлена судебная повестка с извещением о времени и месте рассмотрения дела посредством почтовой связи, которая адресатом не получена, по обстоятельствам, не зависящим от суда, в связи с чем, считается доставленной.
Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, определив на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие истца и ответчика, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также промежуточные сроки, т.е. сроки завершения отдельных этапов работ.
В силу п. 1, 3 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
Таким образом, в силу названных правовых норм существенными для договора подряда являются условия о содержании, объеме работ (предмете) и сроках их выполнения.
24.01.2022 между ИП ФИО2 (подрядчик) и ФИО3 (заказчик) заключен договор бытового подряда /________/.
Согласно п. 1.1, 1.2 договора подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию заказчика работу, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в следующем ассортименте: товар алюминиевые стеклопакеты и внешняя отделка – 88 000 руб., монтаж и доставка – 8 000 руб.
Договор заключен на изготовление товара, имеющего индивидуально-определенные свойства, по индивидуальным размерам (п. 1.4 договора). Параметры стеклопакетов, подлежащих изготовлению по данному договору, указаны в приложении № 1 к договору.
Стороны предусмотрели условие об оплате товара и работ в рассрочку. Адрес монтажа стеклопакетов - /________/ ( пункты 1.1, 2.2 договора).
Порядок и сроки доставки товара и выполнения работ стороны согласовали в разделе 3 договора и определили, что подрядчик обязуется выполнить работу в объеме, предусмотренном договором, и сдать работу заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата работы в течение 10 рабочих дней после 11.02.2022, при условиях подписания сторонами договора, готовности объекта для монтажных работ, выполнения заказчиком условий, предусмотренных п. 2.2 договора. Доставка товара осуществляется при дневной температуре не ниже – 23 градусов Цельсия. В случае если среднедневная температура держится ниже – 23 градусов Цельсия, договор считается продленным до периода соответствующего повышения температуры (п. 3.1.2).
В силу положений ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, в силу положений ст. 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность заказчика по оплате возникает после сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
В силу требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указывает на неисполнение ответчиком обязательств по предварительной оплате первого платежа в размере 4000 руб. по установленному в п. 2.2. графику.
Согласно расчету затрат по договору от 24.01.2022 товар по индивидуально-определенным размерам изготовлен на сумму 71059,77 руб. Подрядчик не приступил к монтажу стеклопакетов ввиду невыполнения заказчиком п. 2.2 договора, что согласуется с условиями относительно соблюдения сроков выполнения работ, изложенными в п. 3.1.2.
Таким образом, со стороны подрядчика просрочки выполнения работ не допущено. Ответчик отказалась от исполнения договора до окончания работ.
В соответствии с п. 1 ст. 733 Гражданского кодекса Российской Федерации если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку.
Последствия отказа заказчика от исполнения договора подряда до окончания работ предусмотрены ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Пункты 2.1-2.2 договора гласят, что цена договора составляет 96 000 руб., складывается из цены товара 88 000 руб. и цены работ 8 000 руб. с учетом затрат по доставке товара до места назначения и монтажу. При заключении договора заказчик производит предварительную оплату в размере 0 000, оставшуюся часть цены договора заказчик вносит ежемесячно в следующем порядке: по 4 000 руб. до 15 числа каждого месяца, первый платеж 4000 руб. – до 15.02.2022, 24-й платеж в размере 4000 руб. – 15.01.2024.
Учитывая, что ответчик отказалась от договора, первый платеж в размере 4000 руб. согласно графику ФИО3 не произвела, на уведомление подрядчика от 15.04.202 № 43, направленное заказчику, ответа не последовало, на стороне ответчика возникло платежное обязательство по уплате подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
Поскольку ответчиком доказательств оплаты затрат подрядчика по выполнению изделий по индивидуальным размерам на сумму 71059,77 руб. не представлено, в пользу истца с ФИО3 подлежит взысканию сумма задолженности по договору /________/ в размере 71059,77 руб.
В силу ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, законодатель относит расходы на оплату услуг представителей (ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
На основании ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 112 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 данного постановления, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
/________/ между ИП ФИО2 и ФИО5 заключен договор оказания юридических услуг, в соответствии с п. 1.1 которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать юридические услуги, а заказчик обязуется оплатить их.
Согласно заданию на оказание услуг № 19 от 05.07.2022 (приложение № 1 к договору) ФИО5 подлежат оказанию следующие услуги по дело о взыскании с ФИО3 основного долга, штрафных санкций по договору бытового подряда от 24.01.022: осуществить досудебный правовой анализ спорной ситуации, представить заключение о перспективах спора, подготовить проекты всех необходимых процессуальных документов, в том числе, проект иска, подписывать процессуальные документы от имени заказчика, представлять документы в суд от имени заказчика, участвовать в судебных заседаниях по делу, представлять интересы заказчика, получить копию решения или иного итогового судебного акта, которым окончено рассмотрение дела в соответствующей инстанции.
Из дополнительного соглашения от /________/ к договору от /________/ следует, что цена услуг, связанных с судебным рассмотрением одного гражданско-правового спора, составляет 9 200 руб.
Как следует из платежного поручения /________/ от /________/, ИП ФИО2 оплатил ФИО5 9200 руб. за оказанные услуги по договору от /________/ и заданию к нему.
Представитель ФИО5, действуя на основании доверенности от /________/ сроком на 3 года, составила и подала в суд исковое заявление с приложенными документами.
Принимая во внимание доказанность понесенных расходов, категорию дела и его сложность, время, затраченное представителем на подготовку документов, объем работы, проделанный представителем по делу, объем права, получившего защиту, и его значимость, а также принцип разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца 7 000 руб. в счет оплаты юридических услуг.
Также на основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат возмещению судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2331,79 руб. из расчета в порядке п.1 ст. 333.19 НК РФ (800 руб. + 3 % х 51059,71 рцб.).
Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 к ФИО3 о взыскании долга по договору подряда, судебных расходов удовлетворить.
Взыскать с ФИО3, паспорт <...> в пользу ИП ФИО2 задолженность по договору бытового подряда /________/ в размере 71059,77 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 7000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2331,79 рублей.
Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
В окончательной форме решение суда принято 23.01.2023.
Судья: (подпись) Я.С. Шмаленюк
ВЕРНО.
Судья: Я.С. Шмаленюк
Секретарь: Е.Е. Бандарева