Решение по делу № 02-6817/2025 от 24.06.2025 | Пресненский районный суд (Город Москва)

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Истец ООО «Инжстроймонтаж» обратилось в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ответчикам ООО «Инжстроймонтаж», <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, в обоснование требований указав, что между ООО

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Поскольку участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью лица, участвующего в деле, но каждому гарантируется право на рассмотрение дела в разумные сроки, суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Резолютивная частьитоговое решение суда

Иск – удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

УИД 77RS0021-02-2025-003776-86

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июня 2025 года адрес

Пресненский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Карповой А.И.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6817/2025 по иску ООО «Паритет» к ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО «Инжстроймонтаж» обратилось в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ответчикам ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, в обоснование требований указав, что между ООО «Паритет» («Генподрядчик») и ООО «Инжстроймонтаж» были заключены Договора подряда от 17.11.2023 № ПД/Н/П-12, № ПД/Н/П-13, и от 16.01.2024 № ПД/Н/П-20 на выполнение комплекса работ по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземной части здания на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: адрес земельный участок с кадастровым номером 77:09:0005005:54». Этап 1 фио А, фио исполнение обязательств Подрядчика по Договорам обеспечено Договорами поручительства № ПР/Н/П-12, № ПР/Н/П-13 от 17.11.2023 № ПР/Н/П-20 от 16.01.2024, заключенным между ФИО1 (Поручитель) и Генподрядчиком. Со своей стороны Генподрядчик надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договорам подряда в части передачи Подрядчику строительной площадки и оплаты аванса. Однако, Подрядчик принятые на себя обязательства по Договорам не выполнил. 26.09.2024 истец направил в адрес ответчиков досудебные претензии с требованием о выплате неустойки, выплате задолженности, процентов, компенсации штрафов. Требования в добровольном порядке не исполнены, что послужило поводом для обращения в суд с настоящим исковым заявлением с целью защиты нарушенного права.

С учетом изложенного, окончательно уточнив исковые требования, истец просит суд:

1) взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 задолженность по договору № ПД/Н/П-12 от 17.11.2023 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма;

- взыскать с ООО «Инжстроймонтаж» неустойку за нарушение сроков в размере сумма, задолженность по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма

2) взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 задолженность по договору № ПД/Н/П-13 от 17.11.2023 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма, задолженность по УПД в размере сумма;

-взыскать с ООО «Инжстроймонтаж» задолженность по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма

3) взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 задолженность по договору № ПД/Н/П-20 от 16.01.2024 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма; задолженность по УПД в размере сумма;

Представитель истца ООО «Паритет» по доверенности фио в судебное заседание явилась, уточненные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 в судебное заседание не явились, извещены, письменных возражений в суд не направили.

Суд, выслушав объяснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований ст. 56 ГПК РФ и по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1); обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (пункт 2); при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (пункт 3).

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 цитируемого Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В то же время прекращение договора подряда не должно приводить и к неосновательному обогащению заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (ст. 1102 ГК РФ).

Таким образом, прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ООО «Паритет» ( «Генподрядчик») и ООО «Инжстроймонтаж» («Подрядчик») заключен Договор подряда от 17.11.2023 № ПД/Н/П 12 на выполнение комплекса работ по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземной части здания на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: адрес земельный участок с кадастровым номером 77:09:0005005:54». Этап 1 фио

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечено Договором поручительства № ПР/Н/П-12 от 17.11.2023, заключенному между ФИО1 («Поручитель) и Генподрядчиком.

Общая стоимость работ в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением № 1 от 14.02.2024 к Договору подряда и на основании Протокола согласования договорной цены, являющегося Приложением №1 к Соглашению, составляет сумма, в т.ч. НДС 20% сумма

Согласно п. 1.3 Договора сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору). При этом выполнение Работ должно производиться с соблюдением Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору) - и быть завершено не позднее 31.03.2024 г.

Со своей стороны Генподрядчик надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору подряда в части передачи Подрядчику строительной площадки и оплаты 22.12.2023 аванса в размере сумма

Однако, Подрядчик принятые на себя обязательства по Договору не выполнил.

В связи с нарушением Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ по Договору Генподрядчик на основании п. 11.1 Договора в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора, направив уведомление о расторжении договора 02.09.2024.

Как следует из п. 11.2. Договора, при расторжении Договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.1 Договора, Генподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней со дня направления Генподрядчиком соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчику.

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 08.09.2024 (02.09.2024 + 5 к/д).

В соответствии с п. 11.5 Договора подряд Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцать) дней от даты получения уведомления о расторжении договора подписать Акт об объемах работ на дату расторжения Договора подряда, а также передать Отчетные документы согласно п. 11.7 Договора подряда.

Однако, документов согласно п. 11.5 Договора Истцу предоставлено не было.

На основании пункта 11.4.1. Договора подряда Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента требования Генподрядчиком вернуть денежные средства, полученные им по Договору подряда в качестве аванса и не по подтвержденные фактически выполненными Работами, а также уплатить проценты на сумму аванса, подлежащего возврату Заказчику по ставке 25% годовых, начисляемых с момента получения авансового платежа и до момента возврата суммы аванса Заказчику.

Согласно п. 5.1.1. Договора Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. Договора, своими и/или привлеченными силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать результат Работ Генподрядчику с предоставлением исполнительной документации, согласно условиям Договора.

Согласно п. 9.6 Договора, за нарушение Подрядчиком начальных и/или конечных сроков выполнения Работ, и/или сроков завершения отдельных этапов Работ (промежуточных сроков), установленных Графиком производства работ, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения Подрядчиком нарушенных обязательств, в том числе, путем удержания из любых причитающихся Подрядчику платежей по Договору.

Согласно п. 3.1 Договора, Работы выполняются Подрядчиком из давальческого материала Генподрядчика.

В ходе исполнения Договора, Генподрядчик передал Подрядчику давальческий материал, необходимы для производства Работ по Договору.

Генподрядчиком поставлен Подрядчику материал на сумму сумма, что подтверждается подписанными Сторонами УПД №104 от 24.05.2024 г. на сумму сумма и №38 от 24.05.2024 г. на сумму сумма

Однако, Подрядчиком не оплачена указанная стоимость УПД по настоящее время.

Следовательно, на неправомерно удерживаемую стоимость УПД № 104 от 24.05.2024 г, и УПД №38 от 24.05.2024 г. подлежат начислению проценты по правилам ст. 395 ГК РФ с 24.05.2024 г. (дата поставки по УПД) по дату фактического погашения задолженности в виде компенсации стоимости давальческого материала.

В соответствии с п. 5.1.33 Договора Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику и Техническому Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем Работ при предоставлении КС-2 и КС-3 на выполненный объем Работ с реестром на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе (отсканированный подписанный вариант), с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным Работам.

Однако, Подрядчиком по настоящее время не представлена исполнительная документация по формам КС-2, КС-3 №1 от 29.02.2024 г. и КС-2, КС-3 №2 от 01.06.2024 г.

В соответствии с п. 9.11 Договора, за нарушения условий, указанных в Приложении №6 «Ответственность Подрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства, охране труда, пропускного и внутриобъектного режима - Генподрядчик имеет право наложить штрафы на Подрядчика, размер которых указан в Приложениях №6 к Договору.

В соответствии с пунктом 19 Приложения №6 к Договору, штраф за непредоставление в комплекте (одновременно) с актами выполненных работ исполнительной документации в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативно-правовых актов на выполненных объем работ составляет 10% от цены договора.

В силу п. 2 Примечания Приложения №6 к Договору, штраф взыскивается за каждый факт нарушения. Следовательно, в связи с непредоставлением исполнительной документации по КС-2, КС-3 №1 от 29.02.2024 г. и КС-2, КС-3 №2 от 01.06.2024 г., штраф подлежит взысканию по каждому акту выполненных работ.

Таким образом, Подрядчик обязан уплатить штраф за непредоставление исполнительной документации.

Также между ООО «Паритет» («Генподрядчик») и ООО «Инжстроймонтаж» (ООО «Инжстроймонтаж») заключен Договор подряда от 17.11.2023№ ПД/Н/П 13 на выполнение комплекса работ по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземной части здания на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: адрес земельный участок с кадастровым номером 77:09:0005005:54». Этап 1 фио

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечено Договором поручительства № ПР/Н/П-13 от 17.11.2023, заключенному между ФИО1 («Поручитель») и Генподрядчиком.

Общая стоимость работ в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением Ка 1 от 14.02.2024 к Договору подряда и на основании Протокола согласования договорной цены, являющегося Приложением №1 к Соглашению, составляет сумма, в т.ч. НДС 20% сумма

Со своей стороны Генподрядчик надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору подряда в части передачи Подрядчику строительной площадки и оплаты 22.12.2023 и 27.03.2024аванса в общем размере сумма Однако, Подрядчик принятые на себя обязательства по Договору не выполнил.

02.09.2024 в адрес Подрядчика было направлено уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке.

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 08.09.2024 (08.09.2024 + 5 к/д).

Однако, документов согласно п. 11.5 Договора Истцу предоставлено не было.

По состоянию на дату расторжения Договора подряда - 08.09.2024 г., Подрядчик не завершил работы в полном объеме. Отставание от графика производства работ на дату расторжения Договора подряда составляет 161 календарных дней.

Согласно п. 3.1 Договора, Работы выполняются Подрядчиком из давальческого материала Генподрядчика.

Генподрядчиком поставлен Подрядчику материал на сумму сумма, что подтверждается подписанной Сторонами УПД №105 от 24.05.2024 г. на сумму сумма

Однако, Подрядчиком не оплачена указанная стоимость УПД по настоящее время.

Следовательно, на неправомерно удерживаемую стоимость УПД № 105 от 24.05.2024 г. подлежат начислению проценты по правилам ст. 395 ГК РФ с 01.12.2022 г. (дата поставки по УПД) по дату фактического погашения задолженности в виде компенсации стоимости давальческого материала.

Также между ООО «Паритет» («Генподрядчик») и ООО «Инжстроймонтаж» («Подрядчик») заключен Договор подряда от 16.01.2024 № ПД/Н/П 20 на выполнение комплекса работ по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземной части здания на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: адрес земельный участок с кадастровым номером 77:09:0005005:54». Этап 1 фио

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечено Договором поручительства № ПР/Н/П-20 от 16.01.2024, заключенному между ФИО1 («Поручитель») и Генподрядчиком.

Общая стоимость работ в соответствии с заключенным Договором и на основании Протокола согласования договорной цены, являющегося Приложением №1 к Договору, составляет сумма, в т.ч. НДС 20% сумма

Согласно п. 1.3 Договора сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору). При этом выполнение Работ должно производиться с соблюдением Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору') - и быть завершено не позднее 16.04.2024.

Со своей стороны Генподрядчик надлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору подряда в части передачи Подрядчику строительной площадки и оплаты аванса в. размере сумма

Однако, Подрядчик принятые на себя обязательства по Договору не выполнил.

02.09.2024 в адрес Подрядчика было направлено уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке.

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 08.09.2024 (02.09,2024 + 5 к/д).

Однако, документов согласно п. 11.5 Договора Истцу предоставлено не было.

Согласно п. 5.1.1. Договора Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. Договора, своими и/или привлеченными силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать результат Работ Генподрядчику с .предоставлением исполнительной документации, согласно условиям Договора.

Согласно п. 9.6 Договора, за нарушение Подрядчиком начальных и/или конечных сроков выполнения Работ, и/или сроков завершения отдельных этапов Работ (промежуточных сроков), установленных Г рафиком производства работ, Г енподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения Подрядчиком нарушенных обязательств, в том числе, путем удержания из любых причитающихся Подрядчику платежей по Договору.

По состоянию на дату расторжения Договора подряда - 08.09.2024 г., Подрядчик не завершил работы в полном объеме. Отставание от графика производства работ на дату составления данного уведомления составляет 146 (сто сорок шесть) календарных дней.

Согласно п. 3.1 Договора, Работы выполняются Подрядчиком из давальческого материала Генподрядчика.

Генподрядчиком поставлен Подрядчику материал на сумму сумма, что подтверждается подписанной Сторонами УПД №107 от 24.05.2024 г. на сумму сумма

Однако, Подрядчиком не оплачена указанная стоимость УПД по настоящее время.

Следовательно, на неправомерно удерживаемую стоимость УПД № 107 от 24.05.2024 г. подлежат начислению проценты по правилам ст. 395 ГК РФ с 24.05.2024 г. (дата поставки по УПД) по дату фактического погашения задолженности в виде компенсации стоимости давальческого материала.

В силу п. 2 Примечания Приложения №6 к Договору, штраф взыскивается за каждый факт нарушения. Следовательно, в связи с непредоставлением исполнительной документации по КС-2, КС-3 №1 от 25.03.2024 г. и КС-2, КС-3 №2 от 01.06.2024 г., штраф подлежит взысканию по каждому акту выполненных работ.

17.11.2023 между ООО «Паритет», ООО «Инжстроймонтаж» и ФИО1, заключен Договор поручительства №ПР/Н/П-12, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «Инжстроймонтаж» всех обязательств по Договору подряда от 17.11.2023 №ПД/Н/П-12.

Ответственность ФИО1 ограничена суммой авансового платежа в размере сумма, в соответствии с п. 2.1.1 и п. 2.1.2 Договора подряда.

В силу п. 2.1 Договора поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Должником перед Кредитором за исполнение всех обязательств Должника по Договору подряда от 17 ноября 2023 г. №ПД/Н/П-12, включая возврат всех совершенных Кредитором авансовых и иных платежей по Договору подряда в случае его расторжения, а также компенсацию затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек по Договору подряда, а в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Договору подряда.

В силу п. 2.6 Договора поручительства Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обращения Кредитора об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору оплатить Кредитору денежную сумму в размере обеспеченных обязательств Должника на расчетный счет Кредитора.

17.11.2023 между ООО «Паритет», ООО «Инжстроймонтаж» и ФИО1 заключен Договор поручительства №ПР/Н/П-13, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «Инжстроймонтаж» всех обязательств по Договору подряда от 17.11.2023 №ПД/Н/П-13.

Ответственность фиоА, ограничена суммой авансового платежа в размере сумма, в соответствии с п. 2.1.1 и п. 2.1.2 Договора подряда.

В силу п. 2.1 Договора поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Должником перед Кредитором за исполнение всех обязательств Должника по Договору подряда от 17 ноября 2023 г. №ПД/Н/П-13, включая возврат всех совершенных Кредитором авансовых и иных платежей по Договору подряда в случае его расторжения, а также компенсацию затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек по Договору подряда, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Договору подряда.

16.01.2024 года между ООО «Паритет», ООО «Инжстроймонтаж» и ФИО1 заключен Договор поручительства №ПР/Н/П-20, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «Инжстроймонтаж» всех обязательств по Договору подряда от 16.01.2024 №ПД/Н/П-20.

В силу п. 2.1 Договора поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Должником перед Кредитором за исполнение всех обязательств Должника по Договору подряда от 16 января 2024 г. №ПД/Н/П-20, включая возврат всех совершенных Кредитором авансовых и иных платежей по Договору подряда в случае его расторжения, а также компенсацию затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек по Договору подряда, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Договору подряда.

Согласно п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» (далее – Постановление № 45) если поручитель и должник отвечают солидарно, то для предъявления требования к поручителю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения основного обязательства. При этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение от должника, в частности направил претензию должнику, предъявил иск и т.п.

Кроме того, согласно п. 31 Постановления после расторжения договора, из которого возникло основное обязательство (статьи 310, 450 ГК РФ), поручительство продолжает обеспечивать обязанности, которые сохраняются при расторжении такого договора либо связаны с его расторжением.

26.09.2024 истец направил претензию ответчикам о взыскании задолженности по спорным договорам, в котором указал на солидарную ответственность перед истцом за исполнение обязательств по договорам подряда.

Согласно уточённому расчёту истца солидарная задолженность ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 по договору № ПД/Н/П-12 от 17.11.2023 составляет: по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойка за нарушение сроков в размере сумма; задолженность ООО «Инжстроймонтаж» - неустойка за нарушение сроков в размере сумма, по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма;

- солидарная задолженность ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 по договору № ПД/Н/П-13 от 17.11.2023 составляет: по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойка за нарушение сроков в размере сумма, по УПД в размере сумма; задолженность ООО «Инжстроймонтаж» - по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма;

- солидарная задолженность ООО «Инжстроймонтаж», ФИО1 по договору № ПД/Н/П-20 от 16.01.2024 составляет: по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойка за нарушение сроков в размере сумма; по УПД в размере сумма; задолженность ООО «Инжстроймонтаж» - по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма

Положениями ст. 56 ГПК РФ предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

При этом, доказательственная деятельность, в первую очередь, связана с поведением сторон, процессуальная активность которых по доказыванию ограничена процессуальными правилами об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств (ст. ст. 56, 59, 60, 67 ГПК РФ). В случае процессуального бездействия стороны в части представления в обоснование своих требований и возражений доказательств, отвечающих требованиям процессуального закона, такая сторона самостоятельно несет неблагоприятные последствия своего пассивного поведения.

Разрешая заявленные истцом требования, суд считает необходимым указать, что судом могли быть приняты во внимание доказательства, опровергающие доводы стороны истца. Однако ответчики от явки в суд уклонились, возражений против заявленных исковых требований и иных доказательств, обосновывающих эти возражения, не представили. В соответствии со статьей 56 ГПК РФ стороны по делу имели равные возможности по представлению доказательств, однако иных доказательств стороной ответчиков суду не представлено. В связи с этим суд, руководствуясь положениями статей 67 и 68 ГПК РФ, принимает решение по заявленным истцом требованиям, исходя из имеющихся в деле доказательств.

Вышеуказанные доводы ничем объективно не опровергнуты, доказательств обратного ответчиками не представлено, оснований не доверять представленному истцом расчету задолженности у суда не имеется, ответчиками математический расчет не оспорен, контр.расчет не представлен, равно как и не представлены доказательства погашения указанной задолженности.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца по изложенным выше основаниям.

В силу п. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Учитывая, что расходы по оплате государственной пошлины непосредственно связаны с обращением истца в суд в целях защиты своих прав, то данные расходы также подлежат взысканию с ответчиков в пользу истца в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск – удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>), ФИО1 (паспортные данные) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) задолженность по договору № ПД/Н/П-12 от 17.11.2023 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма;

- взыскать с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков в размере сумма, задолженность по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма

Взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>), ФИО1 (паспортные данные) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) задолженность по договору № ПД/Н/П-13 от 17.11.2023 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма, задолженность по УПД в размере сумма;

- взыскать с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) задолженность по УПД в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, штраф в размере сумма

Взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>), ФИО1 (паспортные данные) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) задолженность по договору № ПД/Н/П-20 от 16.01.2024 по неотработанному авансу в размере сумма, проценты на сумму аванса в размере сумма, неустойку за нарушение сроков в размере сумма; задолженность по УПД в размере сумма;

Взыскать солидарно с ООО «Инжстроймонтаж» (ИНН <***>), ФИО1 (паспортные данные) в пользу ООО «Паритет» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения судом в окончательной форме.

Судья Карпова А.И.

Мотивированное решение суда в окончательной форме изготовлено 24.06.2025 г.

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →