04RS0018-01-2025-006685-86
Мотивированное решение изготовлено 22.12.2025г.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
08 декабря 2025 года г.Улан-Удэ
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ РБ в составе председательствующего судьи Баженовой Н.А., при секретаре Сынгелове Ю-Д.Л., с участием истца ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО1 к МУП «Водоканал» о понуждении к исполнению обязательств, взыскании процентов,
УСТАНОВИЛ:
Обращаясь в суд, истец просит понудить МУП «Водоканал» выполнить свои обязательства по договору о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ № в полном объеме, взыскать с МУП «Водоканал» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 8 776,62 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ по день исполнения обязательства.
Исковое заявление мотивировано тем, что между ФИО1 и МУП «Водоканал г. Улан-Удэ» заключен договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. Объект подключения - жилой дом по адресу: <адрес>, которым истец владеет на праве собственности. Срок действия договора - до окончания срока действия технических условий. Срок выполнения работ - 16 месяцев с момента заключения договора. Работы до настоящего времени ответчиком не выполнены. Услуги оплачены ответчиком полностью в сумме 73 171,89 руб. платежом от ДД.ММ.ГГГГ. Истец направил ответчику заявление о нарушении условий договора от ДД.ММ.ГГГГ. Однако никаких действий по выполнению договора со стороны ответчика не последовало. В связи с этим истец был вынужден обратиться с жалобой в адрес Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия. Жалоба истца была переадресована в Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ. На данную жалобу, Комитетом городского хозяйства Администрации <адрес> истцу был представлен ответ о том, что причиной неисполнения договора со стороны ответчика является наличие отклонения от проектных решений, а именно наличие асфальтового полотна в месте присоединения к системе централизованного водоснабжения. Также указано, что ответчик, якобы направлял истцу уведомление о внесении корректировки в рабочую документацию. Это не соответствует истине, так как истец такого уведомления не получал. Истец полагает, что отклонения от проектных решений допущены по вине ответчика, так как на момент заключения договора, он должен был провести рассмотрение технической документации, проверку технической возможности подключения, в течение 14 дней (Приложение № к Договору), а при отсутствии технической возможности отказать в заключении договора. Фактически рассмотрение документации и технической возможности подключения, а также согласование рабочей документации с Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ было ответчиком было произведено письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, что нарушает все сроки, установленные договором.
В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.
Представитель ответчика ФИО2 в судебное заседание не явилась, просила отложить. Ранее в письменном отзыве указала, что между сторонами по настоящему делу имеются договорные отношения по технологическому присоединению к централизованной системе ХВС. Договор от ДД.ММ.ГГГГ № по своей правовой природе является публичным договором, а возникшие между сторонами правоотношения в области водоснабжения урегулированы Федеральным Законом № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ), а по порядку подключения Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.. . (далее - Правил)). Срок исполнения обязательств по договору (п.4 договора) определен в Приложении № к договору. МУП "Водоканал" г. Улан-Удэ к настоящему время проведены и закончены мероприятия: рассмотрение рабочей документации; получение ордера не требуется; строительство сети от точки присоединения до границ земельного участка и далее до внутридомовых сетей. Договор с подрядчиком об оказании услуг (бурения методом ГНБ) находится на стадии согласования, после его подписания, его копия будет представлена в суд. Таким образом, к настоящему времени для исполнения обязательств по договору требуется проведение врезки, то есть соединение при помощи хомута трубы (выведенной от дома истца в колодец №) с существующим водопроводом ответчика. Объём оставшихся работ незначителен, его проведение не требует значительных затрат и будет проведен в кратчайшие сроки, не завершен по причине ликвидации многочисленных аварий за истекшую неделю, устранение которых осуществляется в первоочередном порядке. Кроме того, считают, что истцом неверно исчислена неустойка, предлагают свой контр-расчет, согласно которому сумма неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 5266,38 руб.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Между ФИО1 и МУП «Водоканал г. Улан-Удэ» заключен договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. Объект подключения - жилой дом по адресу: <адрес>, которым Истец владеет на праве собственности. Срок действия договора - до окончания срока действия технических условий.
Срок выполнения работ - 16 месяцев с момента заключения договора.
Услуги оплачены Ответчиком полностью в сумме 73 171,89 руб. платежом от 13.10.2023 года.
В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Отношения сторон по данному Договору регулируются главой 39 ГК РФ (положения о возмездном оказании услуг). В соответствии с ч. 2 ст. 782 ГК РФ Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Отношения сторон по данному Договору регулируются также Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее-Закон № 2300-1). В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона № 2300-1 Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Такие Правила (для такого рода услуг) утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» (далее-Правила).
В соответствии с п. 16 Правил при представлении лицами, предусмотренными пунктами 9 и 11 настоящих Правил, сведений и документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, в полном объеме, исполнитель в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса о выдаче технических условий обязан выдать лицу, направившему запрос о выдаче технических условий, без взимания платы технические условия либо направить мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии технической возможности подключения, определяемой в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил, в той же форме, в которой был представлен запрос о выдаче технических условий. При отсутствии технической возможности подключения, определяемой в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил, на момент обращения лиц, указанных в пунктах 9 и 11 настоящих Правил, с запросом о выдаче технических условий подключения, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, завершение реализации которых планируется в пределах срока действия технических условий, исполнитель не вправе отказать указанным лицам в выдаче технических условий на основании отсутствия технической возможности подключения.
В соответствии с условиями договора и требованиями Правил МУП «Водоканал» выдал ФИО1 технические условия от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия на 3 года.
На основании выданных Технических условий по заказу Истца ООО «Бургражданпроект» была разработана рабочая документация (далее-РД). В РД имеется в том числе план местности, из которого видно, что проектируемая трасса будет проходить под асфальтовым полотном дороги. Кроме того, в технической документации учтены работы по демонтажу и восстановлению асфальтового покрытия, а также по прокладке футляра для водопроводных сетей длиной 1 м.
В п. 44 Правил приведен исчерпывающий перечень условий наличия технической возможности подключения, а именно:
а) наличие свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
б) наличие резерва пропускной способности водопроводных и (или) канализационных сетей, обеспечивающей передачу необходимого объема горячей или холодной воды и (или) отведение необходимого объема сточных вод для обеспечения требуемой заявителем мощности (нагрузки);
в) сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, содержащих обязанности исполнителя по обеспечению водоснабжения и (или) водоотведения абонентов, объекты которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении подключены к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров о подключении для заявителей, с которыми ранее заключены договоры о подключении, а также обеспечение выполнения выданных ранее иным лицам в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил технических условий, срок действия которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении не истек;
г) наличие возможности обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых или реконструируемых исполнителем в рамках исполнения договора о подключении.
В п. 48 Правил приведены последствия при отсутствии технической возможности подключения. Так при отсутствии технической возможности подключения на момент обращения заявителя с заявлением о подключении и при отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о подключении обязан направить заявителю (за исключением заявителей, указанных в пункте 47 настоящих Правил) письменное извещение об отсутствии технической возможности подключения и отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, с предложением о внесении заявителем платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке с учетом необходимости реализации мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта (за исключением отсутствия технической возможности подключения при несоблюдении условий, указанных в подпункте "г" пункта 44 настоящих Правил).
Пунктом 58 Правил предусмотрено, что подключение подключаемых объектов осуществляется по результатам проектирования подключения, проводимого исполнителем на основании предоставляемых заявителем исходных данных для проектирования подключения. Одновременно с подачей заявления о подключении или в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении заявитель обязан представить исполнителю следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:
- план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета горячей, холодной воды, канализационного выпуска;
- планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя;
- план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка. Срок представления заявителем документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, может быть продлен по решению исполнителя (в случае письменного обращения заявителя), но не более чем на 20 рабочих дней. В таком случае срок подключения по договору о подключении переносится с учетом периода времени, на который продлен срок представления заявителем документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения. Эти же условия содержаться и в п. 18 (1) договора.
Поскольку договор до настоящего времени Сторонами не расторгнут, ФИО1 имеет право требовать исполнения договора по согласованной при его заключении цене.
В Постановлении Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Верховный суд РФ разъясняет, что согласно пункту 1 статьи 308, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости, понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.
Учитывая, что срок выполнения работ по договору составляет 16 месяцев с момента заключения договора, работы должны быть выполнены не позднее ДД.ММ.ГГГГ
В соответствии со ст. 395 ГК РФ с МУП «Водоканал» в пользу истца подлежат взысканию проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5266, 38 руб., из расчета:
период ДН. дней в году ставка, % проценты,
ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ 39 365 21 1641,86
ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ 49 365 20 1964,62
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 46 365 18 1659,90
Также подлежат начислению проценты по ст.395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательств.
Таким образом, заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в размере 7000 руб. (3000 руб. – неимущественное требование, 4000 руб. – от цены иска).
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 (паспорт №) к МУП «Водоканал» (№) о понуждении к исполнению обязательств, взыскании денежных средств удовлетворить частично.
Обязать МУП «Водоканал» осуществить технологическое присоединение (врезка) водопроводных сетей жилого дома истца в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ., и техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с МУП «Водоканал» в пользу ФИО1 проценты по ст.395 ГК РФ в размере 5266,38 руб., а также с ДД.ММ.ГГГГ. по день фактического исполнения обязательств.
В остальной части требования отказать в удовлетворении.
Взыскать с МУП «Водоканал» в доход МО город Улан-Удэ госпошлину в размере 7000 руб.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Н.А.Баженова