УИД 03RS0007-01-2025-004093-31

Дело № 2-3546/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июля 2025 года г. Уфа

Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Тиняковой Т.А.,

при секретаре Халиуллиной О.Р.,

с участием представителя истца и третьего лица ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ИП ФИО3 о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ИП ФИО3 о защите прав потребителей, указав в обоснование иска, что < дата > между истцом и ФИО4 заключен договор поручения, согласно которому ФИО4 обязалась до < дата > заключить в интересах истца договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ в ... по адресу: ..., принадлежащей истцу на праве собственности, а также до < дата > заключить в интересах истца договор подряда по изготовлению мебели для обустройства вышеуказанной квартиры. Оплату договоров по ремонту и изготовлению мебели ФИО4 оплачивает из собственных средств в счет списания долга ФИО4 перед истцом по договору займа от < дата > на сумму 3000000 руб., полученных ФИО4 от истца для личных целей.

< дата > ИП ФИО4 заключила с ИП ФИО3 договор на ремонтно-восстановительные работы, начало работ- < дата >, окончание- < дата >. На покупку материалов по договору от < дата > ИП ФИО3 перечислены денежные средства в размере 1152024 руб.

< дата > ИП ФИО4 и ИП ФИО3 посредством обмена сообщениями через электронную почту договор ... на изготовление кухни в ... по адресу: .... Стоимость кухни составила 669845 руб., внесена предоплата на счет ФИО5 в размере 468892 руб. Срок изготовления кухни 55 рабочих дней, истек- < дата >.

< дата > ИП ФИО4 и ИП ФИО3 посредством обмена сообщениями через электронную почту договор ... на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Стоимость мебели составила 1293541 руб., внесена предоплата на счет ФИО5 в размере 905480 руб. Срок изготовления мебели 55 рабочих дней, истек- < дата >.

< дата > истец направил претензию ответчику с требованием возврата денежных средств в полном объеме, которая осталась без удовлетворения.

На основании вышеизложенного, ФИО2 с учетом уточненных требований просит взыскать с ИП ФИО3 в свою пользу денежные средства по договору ... от < дата > в размере 468892 руб. и неустойку в размере 468892 руб., денежные средства по договору ... от < дата > в размере 905480 руб. и неустойку в размере 905480 руб., денежные средства по договору ... от < дата > в размере 1393022 руб. и неустойку в размере 1393022 руб.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, о месте, дате, времени судебного заседания извещен надлежащим образом, направил заявление о рассмотрении дела без его участия.

Представитель истца ФИО2 и третьего лица ФИО4 – ФИО1, действующий по доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам, изложенным в иске, просил удовлетворить.

Ответчик ИП ФИО3, третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причины неявки суду не известны.

Суд считает возможным в силу ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Ввиду неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, который не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в отсутствие, суд полагает необходимым рассмотреть гражданское дело в порядке заочного производства в соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив и оценив материалы гражданского дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 ст. 8 ГК РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 9 Федерального закона от < дата > № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», пункту 1 статьи 1 Закона ... отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом РФ от < дата > ... «О защите прав потребителей» (далее – Закон ...), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

Согласно со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

На основании ч. 1 ст. 456 ГК РФ, ч. 1 ст. 457 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

В отличие от договора купли-продажи по договору подряда (статьи 702 - 729 параграфа 1 «Общие положения о подряде» главы 37 ГК РФ) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

При этом условия договора подряда направлены, прежде всего, на определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ (изготовление индивидуально-определенной вещи), а при купле-продаже главное содержание договора составляет передача вещи.

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона РФ от 26 января 1996 года «О ведении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В силу ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1 договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Согласно п. 4 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце 1 п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).

Таким образом, обязанность доказать наличие оснований освобождения от ответственности должна быть возложена на изготовителя (исполнителя, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера).

Как установлено судом, < дата > между ФИО2 и ФИО4 заключен договор поручения, согласно которому ФИО4 обязалась до < дата > заключить в интересах истца договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ в ... по адресу: ..., принадлежащей истцу на праве собственности, а также до < дата > заключить в интересах истца договор подряда по изготовлению мебели для обустройства вышеуказанной квартиры. Оплату договоров по ремонту и изготовлению мебели ФИО4 оплачивает из собственных средств в счет списания долга ФИО4 перед истцом по договору займа от < дата > на сумму 3000000 руб., полученных ФИО4 от истца для личных целей.

< дата > ИП ФИО4 заключила с ИП ФИО3 договор на ремонтно-восстановительные работы, начало работ- < дата >, окончание- < дата >. На покупку материалов по договору от < дата > ИП ФИО3 перечислены денежные средства в размере 1152024 руб.

< дата > ИП ФИО4 и ИП ФИО3 посредством обмена сообщениями через электронную почту договор ... на изготовление кухни в ... по адресу: .... Стоимость кухни составила 669845 руб., внесена предоплата на счет ФИО5 в размере 468892 руб. Срок изготовления кухни 55 рабочих дней, истек- < дата >.

< дата > ИП ФИО4 и ИП ФИО3 посредством обмена сообщениями через электронную почту договор ... на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Стоимость мебели составила 1293541 руб., внесена предоплата на счет ФИО5 в размере 905480 руб. Срок изготовления мебели 55 рабочих дней, истек- < дата >.

< дата > ФИО2 направил претензию ответчику с требованием возврата денежных средств в полном объеме, которая осталась без удовлетворения.

Ответчиком суду не представлены доказательства исполнения обязательств в срок.

Также не представлены доказательства нарушения покупателем заключенного между сторонами договора.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.

При таких обстоятельствах, требования ФИО2 о взыскании с ответчика ИП ФИО3 денежных средств по договору ... от < дата > в размере 468892 руб., по договору ... от < дата > в размере 905480 руб., по договору ... от < дата > в размере 1393022 руб., обоснованы и подлежат удовлетворению.

На основании п. 5 ст. 28 Закона РФ от < дата > ... «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п.1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Истец просит взыскать сумму неустойки за нарушение исполнителем сроков добровольного исполнения требований с < дата > по < дата > по договору ... от < дата > в сумме 468 892 руб. Расчет неустойки за указанный период будет следующий 468892*346*3%=4867098,96 руб., поскольку неустойка ограничена ценой договора, то с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 468892 руб. по договору ... от < дата >.

За нарушение исполнителем сроков добровольного исполнения требований по договору ... от < дата > истец просит взыскать неустойку за период с < дата > по < дата > в размере 905480 руб. Расчет неустойки за указанный период будет следующий 905480*329*3%=8937087,60 руб., поскольку неустойка ограничена ценой договора, то с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 905480 руб. по договору ... от < дата >.

За нарушение исполнителем сроков добровольного исполнения требований по договору ... от < дата > истец просит взыскать неустойку за период с < дата > по < дата > в размере 1393022 руб. Расчет неустойки за указанный период будет следующий 1393022*394*3%=16465520,04 руб., поскольку неустойка ограничена ценой договора, то с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 1393022 руб. по договору ... от < дата >.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО2 к ИП ФИО3 о защите прав потребителей – удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО3 (...) в пользу ФИО2 (... ...)

денежные средства по договору ... от < дата > в размере 468892 руб., неустойку в размере 468892 руб.

денежные средства по договору ... от < дата > в размере 905480 руб., неустойку в размере 905480 руб.

денежные средства по договору ... от < дата > в размере 1393022 руб., неустойку в размере 1393022 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Т.А. Тинякова

Мотивированное решение составлено 1 августа 2025 г.