копия

дело № 2-7091/2023

уид 24RS0048-01-2023-000479-92

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 сентября 2023 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Васильевой Л.В.,

при секретаре Тагировой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить в принудительном порядке технологическое подключение гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес> к энергоснабжению по договора № к электрическим сетям энергопринимающих устройств, в срок не превышающим трех месяцев с момента вынесения решения суда. Мотивировав свои требования тем, что истец является собственником гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>. 21.05.2015 истец заключил с ПАО «Россети-Сибирь» -«Красноярскэнерго» договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по вышеуказанному адресу. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял 6 месяцев со дня заключения соглашения. Дополнительными соглашениями срок неоднократно продлевался. Истец выполнил все условия договора, а ответчик свои обязательства не выполнил. В связи, с чем истец вынужден обратиться в суд.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил, доверил представлять свои интересы представителю.

Представитель истца ФИО2 (полномочия подтверждены) в судебном заседании исковые требования поддержал по обстоятельствам, указанным в заявлении.

Представитель ответчика ФИО3 (полномочия подтверждены) в судебном заседании исковые требования не признал, суду пояснил, что истец не выполнил п. 11.1.1 Правил, а именно не выполнил строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения, самонесущим изолированным проводом необходимого сечения или кабелем в атмосферностойкой изоляции до вводного щита 0,4 кВ энергопринимающего устройства. Кроме того, технологическое присоединение по истекшим технологическим условиям не возможно. Также гаражный бокс истца расположен на территории ГК «Сокол», который имеет технологическое присоединение, и истец имеет право произвести электрификацию к технологическому присоединению от имеющих сетей.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ГК «Сокол» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса на основании ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно ч.1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаямиили иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено судом, ФИО1 с 16.3.2015 является собственником гаражного бокса, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.37-39).

21.05.2015 года между ПАО «МРСК Сибири» (после реорганизации ПАО «Россети Сибирь») и ФИО1 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения гаражного бокса, расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, №А, стр.№, бокс № (л.д.4-5,29-30).

Точка (и) присоединения указан(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее технические условия ТУ) и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п. 4 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.6 договора ПАО «МРСК Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (п.7).

Согласно п.8 договора ФИО1 обязался: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, но технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий: принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт границ разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия, технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий (пункт 9 договора)

В соответствии с п.10 договора заявитель обязался оплатить услуги ответчика в размере 550 рублей, в том числе, НДС 18% в сумме 83 рубля 90 копеек.

Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке. Договор, может быть, расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (п.14).

В соответствии с п.10 технических условий являющихся Приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: по подготовке технических условий на технологическое присоединение; проверке выполнения технических условий со стороны заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; определяет необходимость установки АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1041. От РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №1041 до границы земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (л.д.0-31).

Заявитель в свою очередь в силу п. 11 технологический условий осуществляет: выполнения строительства ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения, самонесущим изоляционным проводом необходимого сечения или кабелем в атмосферостойкой изоляции до в водного щита 0,4 кВ энергопринимающего устройства; устанавливает вводное устройство, щит учета с аппарата защиты от токов коротких замыканий и перенапряжений на номинальный ток согласно подключаемо нагрузке; уведомить сетевую организацию о выполнении настоящих технических условий и о необходимости проверки с участием представителя сетевой организации; обеспечить участие представителей сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств; получить от сетевой организации акт о выполнении технических условий.

Срок действий технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Дополнительным соглашением №1 от 21.02.2017 стороны увеличили срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, до 30.12.2017 (л.д.25).

Дополнительным соглашением №2 от 23.11.2017 стороны увеличили срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению до 30.06.2018 (л.д.26).

Дополнительным соглашением №3 от 12.01.2018 стороны внесли изменения в п.4 договора и п.12 приложения №1 к договору, о том, что срок действия ТУ составляет 5 лет со дня заключения договора. То, что настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора. Вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на правоотношения сторон с 21.05.2015 (л.д.27).

Дополнительным соглашением №4 от 30.11.2018 стороны внесли изменения в п.5 договора, о том, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 30.11.2019 (л.д.28).

01.12.2018 ПАО «МРС Сибири» в ответ на обращения ФИО1 от 14.09.2018 сообщало, что мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные п.10 технологических условий к договору сетевая организация планирует выполнить в обозначенный в дополнительном соглашении №4 сроки (л.д.7).

19.12.2019 составлен акт о допуске прибора учета в эксплуатацию (л.д.9).

02.11.2022 ПАО «Россети Сибирь» направило ФИО1 уведомление об отказе от исполнения договора и прекращении его действия, мотивировав тем, что срок действия технический условий истек 30.11.2019, срок выполнения мероприятий по договору истек 19.05.2020. До настоящего времени уведомлений о выполнении ТУ и договора со стороны заявителя в адрес ответчика не поступало (л.д.42-43).

При этом 16.11.2022 на обращение ФИО1 ПАО «Россети Сибирь» предоставило информацию, что согласно технический условий силами сетевой организации предусмотрено строительство ЛЭП 0,4 кВ, установка, при необходимости, АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1041. До начала 2021 для обеспечения выполнения обязательств по льготному присоединению сетевая организация привлекла кредитов на сумму 3,6 млрд.руб., исполнив более 10 тысяч договоров технологического присоединения. Также с учетом роста инфляции у сетевой организации имеются сложности с реализацией мероприятий по договорам технологического присоединения. При этом заявитель моет заключить временный договор технологического присоединения с самостоятельным проведением мероприятий по строительству электросетевых объектов и их присоединяю к существующим объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (л.д.11).

Оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд, приходит к выводу, что ПАО "Россети-Сибирь" в силу п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, п.1 ст.26 ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, нарушило условия заключенного с истцом договора, не выполнило работы по технологическому присоединению гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, №А, стр.№, бокс №.

Доводы ответчика срок действия технических условий истек 21.05.2020 и за дальнейшем продлении срока истец не обращался, в связи, с чем ответчик 02.11.2022 отказался от исполнения договора от 21.05.2015, откланяются судом, так как само по себе истечение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению не ведет к прекращению действия договора и обязательств по нему. В 2019 году ответчик произвел допуск прибора учета в эксплуатацию. 16.11.2022 ответчик в ответ на обращения истца указывает, что в связи с финансовой сложностью не может в срок выполнить условия договора в виде строительства ЛЭП. Со свой стороны условия договора истец выполнил, доказательств отсутствия вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств ответчик суду не представил, также, как и отсутствуют доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, препятствующих ответчику исполнить свои обязательства в установленный договором срок. Доказательств, что истец имеет возможность подключиться к техническому присоединению сетей ГК «Сокол», суду не представлено.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что ПАО "Россети Сибирь» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору от 21.05.2015, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению. С учетом разумности, объема выполнения обязательных технические и согласовательных процедур, соблюдения баланса интересов сторон договора, полагает возможным установить срок в четыре месяца для исполнения ПАО "Россети Сибирь» обязательства по договору № № от 21.05.2015 года, с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ПАО "Россети-Сибирь» подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>), удовлетворить.

Обязать ПАО "Россети Сибирь" (ОГРН: №, ИНН: №) в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по технологическому присоединению к электрическим сетям гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Взыскать с ПАО "Россети-Сибирь" (ОГРН: №, ИНН: №) госпошлину в доход бюджета в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий Л.В Васильева

Мотивированное решение изготовлено 08.09.2023