РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июля 2022 года адрес

Тимирязевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Барановой Н.С., при секретаре Иванчиковой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2872/22 по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЮМАСТЕРС» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «АЛЮМАСТЕРС», просит взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства, оплаченные по договору подряда в размере 3 225 115 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 023 553 руб., компенсацию морального вреда 10 000 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, расходы по оплате госпошлины в размере 31 293 руб. 34 коп. Исковые требования мотивированы тем, что 21.09.2021 г. между истцом и ответчиком заключён договор подряда № АМ2109-1522-15 с Приложением № 1 -Спецификация и Приложением № 2 - График производства работ, а также 19.10.2021 г. подписано дополнительное соглашение к договору подряда № АМ2109-1522-15 от 21.09.2021 г, в соответствии с условиями которых ООО «АЛЮМАСТЕРС» по заданию фио в установленный договором подряда срок обязан выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу алюминиевых светопрозрачных конструкций по адресу: адрес, ЖК «Loftec», апартамент 810, а ФИО1 принять изделия и результаты работ и оплатить обусловленную договором цену. Результаты работ по договору подряда предназначались для удовлетворения личных, семейных нужд и потребностей истца, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Общая стоимость работ по договору подряда составила 4 023 553 руб. Общий срок выполнения работ - 91 календарный день. В соответствии с условиями договора подряда датой начала работ является следующий день после поступления в кассу или на расчетный счет ответчика предварительной оплаты в размере 3 225 115 руб. Истец обязательства по предварительной оплате стоимости работ исполнил, что подтверждается кассовым чеком (приход) №1 от 24.09.2021 г. (РН ККТ: 0005775189017644). Таким образом, датой начала работ по договору подряда является 25.09.2021 г., датой окончания работ – 24.12.2021 г. Однако, ответчик к выполнению работ не приступил, от исполнения данной обязанности уклонился и в установленный договором срок окончания работ работы не выполнил. Истец неоднократно связывался с ответчиком по телефону, а также вёл переписку о выполнении работ по договору, которые оставлены без удовлетворения. 11.03.2022 г. истец Почтой России направил ответчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда с требованием о возврате денежных средств, которое получено ответчиком 11.03.2022. На дату подачи иска работы по договору подряда ответчиком не выполнены, требование о возврате денежных средств оставлено без удовлетворения. В соответствии со ст. ст. 28 и 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» истец вправе требовать уплаты денежных средств, оплаченных по договору, в размере 3 225 115 руб. и неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ в размере 4 023 553 руб. Также истец просит взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и государственную пошлину в размере 31 293 руб. 34 коп. Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещён судом надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, представители истца фио в судебное заседание явились, исковые требования поддержали. Представитель ответчика ООО «АЛЮМАСТЕРС» в судебное заседание не явился, неоднократно извещался судом о месте и времени рассмотрения дела, своим правом получения судебного извещения, участия в судебном заседании не воспользовался, возражений по иску не представил.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика. Выслушав представителей истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии со ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским Кодексом РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Согласно со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). При этом, согласно п.1 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В соответствии с п.9.1. договора подряда Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 ст.24 вышеуказанного Закона. Согласно ч. 1 ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. В соответствии с п.5 ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей», если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующую этим требованиям. Судом установлено, что 21.09.2021 г. между истцом и ответчиком заключён договор подряда № АМ2109-1522-15 с Приложением № 1 - Спецификация и Приложением № 2 - График производства работ, а также 19.10.2021 г., а также 19.10.2021 г. подписано дополнительное соглашение к договору подряда № АМ2109-1522-15 от 21.09.2021 г, (л.д.15-34).

Общая стоимость работ по договору составила 4 023 553 руб. Общий срок выполнения работ: 91 календарный день.

В соответствии с условиями договора датой начала работ является следующий день после поступления в кассу ответчика предварительной оплаты в размере 3 225 115 руб. Истец обязательства по предварительной оплате стоимости работ исполнил, что подтверждается кассовым чеком (приход) №1 от 24.09.2021 г. (РН ККТ: 0005775189017644). (л.д.35).

Таким образом, по условиям заключенного между сторонами договора, датой начала работ по договору является 25.09.2021 г., датой окончания работ – 24.12.2021 г.

Истец указал, что ответчик к работе не преступал и работу не выполнил.

В нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, доказательств надлежащего исполнения условий заключенного договора ответчиком не представлено. Истец направил ответчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда с требованием о возврате денежных средств, которое получено ответчиком 11.03.2022 года, однако ответчик в указанный в ч.1 ст.31 Закона РФ «О Защите прав потребителей» десятидневный срок денежные средства не вернул. Поскольку доказательств надлежащего исполнения условий договора ответчиком не представлено, данный факт в ходе рассмотрения дела не установлен, истец отказался от договора в связи с допущенным нарушением срока выполнения работ, суд приходит к выводу о том, что взысканию с ответчика в пользу истца подлежат оплаченные по договору денежные средства в размере 3 225 115 руб.

Согласно п.8.4.1. договора подряда между истцом и ответчиком в случае несвоевременного исполнения работ по договору Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Судом установлено, что сроком окончания выполнения работ по договору является 24.12.2021 г., днем расторжения договора - 11.03.2022 г., количество дней просрочки выполнения работ составляет 77 календарных дней.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ составляет 4 023 553 руб. (4 023 553 руб. (общая стоимость работ по договору) х 3% х 77).

Поскольку размер неустойки не может превышать общую стоимость работ по договору, суд приходит к выводу о том, что взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка в размере 4 023 553 руб.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями) моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд, с учетом характера и степени нравственных страданий, причиненных истцу ФИО1 нарушением его прав как потребителя, принимая во внимание степень вины ответчика, полагает подлежащей взысканию с ответчика ООО «АЛЮМАСТЕРС» в пользу истца компенсации причиненного морального вреда в размере 10 000 рублей.

Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В связи с тем, что факт нарушения ответчиком прав истца установлен, с ответчика в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований о возврате денежных средств, подлежит взысканию штраф в размере 50% суммы, присужденной судом в пользу истца. Таким образом, с ответчика ООО «АЛЮМАСТЕРС» в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 3629334 рубля (3225115+4023553+10000/2). На основании ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии со ст. 333.19 НК РФ, при цене иска 7 248 648 руб. размер государственной пошлины составляет 44 443 руб. 24 коп., по требованию неимущественного характера 300 рублей, всего 44 743 руб. 24 коп.

При подаче искового заявления истцом произведена оплата государственной пошлины в размере 31 293 руб. 34 коп.

С учетом изложенного, ст. ст. 333.19 НК РФ, 98 ГПК РФ, с ответчика ООО «АЛЮМАСТЕРС» подлежит взысканию государственная пошлина в пользу истца в размере 31 293 руб. 34 коп., оплаченная при подаче искового заявления, также подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета адрес в размере 13 449 руб. 90 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЮМАСТЕРС» о защите прав потребителя удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛЮМАСТЕРС» в пользу ФИО1 денежные средства, оплаченные по договору в размере 3 225 115 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 4 023 553 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 3 629 334 рубля, всего 10 888 002 рубля.

Взыскать с «АЛЮМАСТЕРС» госпошлину в доход бюджета адрес в размере 44 443 руб. 34 коп.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца с даты изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Тимирязевский районный суд адрес.

Судья:

Решение суда изготовлено в окончательной форме 11 августа 2022 года.