УИД 78RS0020-01-2024-009115-39
Дело № 2-2287/2025 Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Зейналовой К.О.,
при секретаре Гонгало Э.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 17 июля 2025 года гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Строй-Вест» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Строй-Вест», просил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства, выплаченные истцом за невыполненные работы, в размере 149 000 рублей, неустойку в размере 139 030 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», расходы на юридические услуги в размере 50 000 рублей, почтовые расходы в размере 894 рублей 72 копеек, указывая, что 00.00.0000 между ООО «Строй-Вест» и ФИО1 был заключен договор подряда № 0, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить для заказчика ремонт ванной комнаты и туалета, по адресу: ... Истец оплатил ответчику 149 000 рублей, вместе с тем ответчик к работам так и не приступил.
Истец в судебное заседание явился, требования поддержал.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом и заблаговременно о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ от 00.00.0000 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Судом установлено, что 00.00.0000 между ООО «Строй-Вест» (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор подряда № 0, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить для заказчика ремонт ванной комнаты и туалета, по адресу: ... (л.д. 9-11).
В соответствии с п. 1.4 дата начала выполнения работ 00.00.0000, окончание выполнения работ 00.00.0000.
Согласно п. 3.1 в течение 5 рабочих дней по окончании работ подрядчик уведомляет заказчика посредством телефонной, почтовой или иной связи, о готовности результата работ к сдаче, а также о месте и времени приемки работ.
Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления подрядчиком заказчик обязан с участием подрядчика или его представителя осмотреть и принять выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ либо немедленно заявить подрядчик об обнаружении недостатков в работах, указав об этом в акте сдаче-приемки выполненных работ.
Приемка работ производится по адресу, указанному в п. 1.6 настоящего договора.
Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что цена работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору составляет 139 030 рублей.
00.00.0000 истец перечислил на счет генерального директора ООО «Строй-Вест» денежные средства в размере 85 000 рублей (л.д. 13).
00.00.0000 истец перечислил на счет генерального директора ООО «Строй-Вест» денежные средства в размере 28 000 рублей (л.д. 15).
00.00.0000 истец перечислил на счет генерального директора ООО «Строй-Вест» денежные средства в размере 36 000 рублей (л.д. 14).
Доказательств начала работ в срок, предусмотренный договором, а также подписания сторонами актов приема выполненных работ, ответчиком суду не представлено.
00.00.0000 истец направил в адрес ответчика претензию, в которой просил вернуть денежные средства в размере 149 000 рублей в течение тридцати календарных дней (л.д. 17-20).
Доказательств возврата истцу денежных средств в размере 149 000 рублей, ответчиком также не представлено.
Пунктами 3, 4 ст. 28 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.
При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).
Поскольку доказательствами по делу подтверждается оплата истцом по договору в размере 149 000 рублей, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 149 000 рублей.
Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Поскольку работы должны были быть выполнены до 00.00.0000, то неустойка с ответчика в пользу истца подлежит взысканию за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 и составляет 139 030 рублей (1 551 574 рублей 80 копеек =139 030 рублей *372*3%).
Согласно ст. 15 Закона РФ от 00.00.0000 № 0 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 00.00.0000 № 0 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
С учетом продолжительности нарушения прав истца, требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.
Частью 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Учитывая, что требования истца о возврате уплаченных денежных средств не исполнены ответчиком, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 169 015 рублей ((149 000 рублей + 139 030 рублей + 50 000 рублей) /2).
Таким образом, требования ФИО1 к ООО «Строй-Вест» подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию подтвержденные документами расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, с учетом объема проделанной представителем истца работы, сложности дела, средней стоимости юридических услуг в г. Санкт-Петербурге, требований разумности и справедливости.
Также в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию почтовые расходы в размере 894 рублей 72 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск ФИО1 к ООО «Строй-Вест» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и, - удовлетворить.
Взыскать с ООО «Строй-Вест» (№ 0) в пользу ФИО1 № 0) денежные средства, уплаченные по договору, в размере 149 000 рублей, неустойку в размере 139 030 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 169 015 рублей, расходы на оплату услуг юриста в размере 50 000 рублей, почтовые расходы в размере 894 рублей 72 копеек.
Решение может быть обжаловано в Санкт–Петербургский городской суд через Пушкинский районный суд Санкт–Петербурга в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья:
Решение принято судом в окончательной форме 31.07.2025