Решение по делу № 2-4845/2022 от 21.12.2022 | Октябрьский районный суд г. Краснодара (Краснодарский край)

Дело № 2-4845/2022

23RS0036-01-2022-008593-63

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 декабря 2022 года город Краснодар

Судья Октябрьского районного суда г. Краснодара Старикова М.А.

при секретаре Цукановой З.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки, штрафа, морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки, штрафа, морального вреда.

В обоснование требований указано, что 14 февраля 2022 года ФИО1 была подана единому оператору газификации ООО «Газпром Газификация» АО «Краснодаргоргаз» заявка № о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенных по адресу: <адрес>

14 марта 2022 года АО «Краснодаргоргаз» выдало ФИО1 технические условия № на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенных по адресу: <адрес>.

Пунктом 6 технических условий установлено, что срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения - 135 дней.

16 марта 2022 года между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» (Исполнителем) (заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Во исполнение п. 11 договора 16 марта 2022 года ФИО1 было оплачено в кассу АО «Краснодаргоргаз» 107 621 рублей 31 коп., в том числе НДС 17 936 руб. 88 коп.

Следовательно, обязательства по договору ФИО1 исполнены в полном объеме 16 марта 2022 года.

Соответственно, датой исполнения обязательства Исполнителя по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа считается 3 августа 2022 года.

В связи с неисполнением Исполнителем обязательств по договору в срок, установленный п. 3 договора, 08 сентября 2022 года в адрес Исполнителя была направлена претензия по факту ненадлежащего исполнения обязательств по договору о подключении к системе газоснабжения, с требованиями исполнить условия заключенного договора. Ответа не последовало.

По настоящее время АО «Краснодаргоргаз» не выполнены условия договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с чем, истец вынуждена обратиться в суд, с учетом уточнения заявленных требований, просит обязать АО «Краснодаргоргаз» выполнить работы по подключению к системе газоснабжения объекта - жилого дома, общей площадью 119,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> соответствии с условиями заключенного договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в течение 10-ти дней со дня вступления в законную силу решения суда. Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 40 982,00 рублей с 03.08.2022г. по 16.12.2022г., с 17.12.2022г произведении начислений договорной неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору от 16.03.2022 года № за каждый день просрочки по день фактического выполнения АО «Краснодаргоргаз» обязательств по договору. Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, расходы на оплату услуг представителя в размере 32 930,00 рублей.

Истец и его представитель в судебном заседании настаивали на уточненных заявленных требованиях, просили их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении уточненных исковых требований истца отказать в полном объеме. В случае, если суд усмотрит основания для удовлетворения требований истца, применить положения ст. 333 ГК РФ, уменьшить размер неустойки.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения» определено, что подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с пунктом 71 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Из материалов дела следует, что 14 февраля 2022 года ФИО1 была подана единому оператору газификации ООО «Газпром Газификация» АО «Краснодаргоргаз» заявка № о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенных по адресу: <адрес>

В соответствии с пунктом 11 технических условий Исполнитель осуществляет: проектирование и строительство сети газораспределения от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления наружным диаметром 110 мм, проходящего по проезду Речному напротив земельного участка по адресу: <адрес>. Диаметр проектируемого газопровода определить расчетом; Проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка по адресу: <адрес>; Получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам; Проектирование и строительство сети газопотребления низкого давления от точки подключения до газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» предусмотрено, что настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 81 Правил договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Согласно пункту 1 договора Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - жилого дома общей площадью 119.6 кв.м. к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее-сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>

Пунктом 11 договора установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 107 621 рублей 31 коп., в том числе НДС 17 936 руб. 88 коп.

Во исполнение п. 11 договора ФИО1 16 марта 2022 года было оплачено в кассу АО «Краснодаргоргаз» - 107 621 рублей 31 коп., в том числе НДС 17 936 руб. 88 коп.

То есть, в полную стоимость входит оплата ответчику за выполнение обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 14 договора датой исполнения обязательства заявителя по внесению платы считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора.

Ответчиком изготовлена проектная и рабочая документация Том 2 (137885-ГС) сети газопотребления жилого дома по <адрес> подписана начальником проектного отдела, главным инженерам проекта - в марте 2022 года.

В состав указанной проектной и рабочей документации входит: 137885-СП состав проекта, 137885-С2 содержание тома 2 - технические условия № от 14.03.2022 года на № гарантийное письмо от ФИО1 от 31.03.2022г., заявление ФИО1 от 24.06.2022 года, 137885-ПЗ.ГС пояснительная записка, 137885-ГС графический материал.

Согласно п. 13 договора стоимость согласования проектной документации сети газопотребления входит в состав платы и дополнительно заявителем не оплачивается.

Выдан от ООО «Противопожарная профессиональная «Компания» акт на скрытые работы сооружение дымовых и вентиляционных каналов, на основании которого разрешено производство следующих работ.

Выдан от ООО «Противопожарная профессиональная «Компания» акт первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, которым установлено, что дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы по адресу: <адрес> соответствуют «Правилам производства работ» и допускаются в эксплуатацию.

Согласно свидетельству о приемки счетчика газа в эксплуатацию, проверка выполнена 02.06.2022 года.

19 июля 2022 года с истца взято заявление о стройготовности объекта газификации по адресу: <адрес>

К заявлению были приложены следующие документы: паспорт газового счетчика, паспорт отопительного котла, паспорт собственника, правоустанавливающий документ на земельный участок, правоустанавливающий документ на объект капитального строительства.

08.09.2022 года истцом пройден первичный инструктаж, выдано удостоверение № 11670 «О прохождении инструктажа по безопасному пользованию газом в быту».

Пунктом 74 Правил установлено, что Заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 72 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях;

г) обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий;

д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении;

е) заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), уведомив об этом исполнителя.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводам, что свои обязательства по договору истцом исполнены в полном объеме 16 марта 2022 года - исполнено обязательство по полной оплате, заявление о стройготовности на жилое помещение передано ответчику - 19.07.2022 года.

Вместе с тем, мероприятия по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению Исполнителем не проводились.

Доказательств выполнения работ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в срок до 3 августа 2022 года, ответчиком суду не представлено и не оспаривается.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Учитывая изложенное, суд считает подлежащими удовлетворению требования истца об обязании ответчика выполнить работы по подключению к системе газоснабжения объекта - жилого дома, общей площадью 119,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> соответствии с условиями заключенного договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в течение 10-ти дней со дня вступления в законную силу решения суда.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 18 договора предусмотрено, что в случае нарушения исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 52 Правил № 1547 договор о подключении содержит следующие существенные условия: обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Согласно расчета, представленного истцом, не доверять которому у суда оснований не имеется и который суд принимает, неустойка за нарушения сроков выполнения работ составляет 40 982,00 руб.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Исходя из данных норм, учитывая, что ответчиком не представлено доказательств нарушения сроков выполнения работы вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, исходя из принципа соразмерности ответственности, требований разумности и справедливости, степени вины ответчика, и в соответствии со ст. 333 ГК РФ, суд приходит к выводу снизить размер неустойки до 30000,00 рублей и взыскать ее с ответчика в пользу истца.

Кроме того, истцом заявлено требование о начислении пени до фактического исполнения основного обязательства, которое также подлежит удовлетворению, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Также требование истца о взыскании с ответчика суммы штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом, суд считает подлежащим удовлетворению, поскольку в соответствии с ч.6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. N 2300-16, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 46 постановления № 17 от 28 июня 2012 г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая, что требования истца в добровольном порядке удовлетворены ответчиком не были, сумма штрафа, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца составляет 15 000,00 рублей (30 000,00/2).

Истцом заявлено требование о компенсации морального вреда в размере 30 000,00 рублей. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчиком нарушены права потребителя, истец имеет право на компенсацию морального вреда в силу закона. То обстоятельство, что до настоящего времени ответчиком обязательства не исполнены, не выполнены условия договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, подтверждает факт причинения истцу нравственных страданий. Однако, с учетом требований разумности и справедливости, степени нравственных страданий, причиненных истцу, суд считает требование о взыскании с ответчика морального вреда в размере 30 000,00 рублей завышенными и подлежащими уменьшению до 5 000,00 рублей.

Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно части первой статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Суд, исходя из характера и объема рассматриваемого дела, принимая во внимание продолжительность рассмотрения и сложность дела, объем произведенной представителем истца работы в суде, а также принимая во внимание доказательства, подтверждающие расходы на оплату услуг представителя, приходит к выводу о том, что запрашиваемая сумма расходов на представителя в размере 32 930,00 рублей является завышенной. В связи с чем, суд полагает необходимым снизить ее до разумных пределов – 20 000,00 рублей и взыскать с ответчика в пользу истца.

Кроме того, поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства пропорционально удовлетворенным требованиям имущественного характера (п.п.1 п.1 ст.333.19 НК РФ) и неимущественного характера в общем размере 1400,00 рублей (п.3 ст.333.19 НК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки, штрафа, морального вреда - удовлетворить частично.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выполнить работы по подключению к системе газоснабжения объекта - жилого дома, общей площадью 119,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> соответствии с условиями заключенного договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в течение 10-ти дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 30 000,00 рублей с 03.08.2022г. по 16.12.2022г., с 17.12.2022г произведении начислений договорной неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору от 16.03.2022 года №-Т.П.(т) за каждый день просрочки по день фактического выполнения АО «Краснодаргоргаз» обязательств по договору.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000,00 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 15 000,00 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000,00 рублей.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1400,00 рублей.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение изготовлено: 26.12.2022 г.

Судья -