Гр. дело №

УИД 68RS0№-09

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> 06 мая 2025 года

Кирсановский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Королевой Н.Б.,

при секретаре Черкасове С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ :

ООО «МеталлСтрой» обратилось в Кирсановский районный суд <адрес> с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в размере 240 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 511 рублей 48 копеек.

В обоснование требований в иске указано, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «МеталлСтрой» и ФИО1 подписали договор подряда №- ФЛ/11/2023 на выполнение комплекса работ в соответствии с РД шифр 14202-АР2 листы 17-21, 14202 КЖ2 листы 7,15, 14202-ЛЖ1.1 листы 49-50, 14202-АРЗ листы 7-8,16 по изготовлению и монтажу металлоконструкций на объекте по адресу: <адрес>, цена которого согласована равной 926 402,58 рублей (далее-договор).

ООО «МеталлСтрой» выплатило ФИО1 аванс в размере 240000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, платежным поручением № от 15.12.2023г. на сумму 50000 рублей. Графиком платежей, являющемуся приложением № к договору на сумму 40000 рублей.

Работы на объекте не выполнены.

В силу п. 1 ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Подписанный 29.11.2023г. договор является не заключенным, поскольку в нем не соблюдено условие о сроках начала и окончания выполнения работ.

Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «МеталлСтрой» направило ФИО1 требование о выполнении работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЛ/11/2023. Направленное требование не получено ФИО1, за истечением срока хранения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «МеталлСтрой» направило претензию с требованием возвратить сумму неотработанного аванса в размере 240000 рублей. Направленная претензия не получена.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на ДД.ММ.ГГГГ - сумма долга, включая НДС: 240 000 рублей. Период начисления процентов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (43 дня), итого: сумма процентов равна 4 511,48 руб.

На основании изложенного, просят взыскать с ФИО1 в пользу ООО «МеталлСтрой» неосновательное обогащение в размере 240000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4511,48 руб., а также взыскать начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательств ответчиком перед истцом.

В судебное заседание представитель ООО «МеталлСтрой» не явился, согласно письменного заявления, просит рассмотреть гражданское дело в его отсутствие, исковые требования поддерживает в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, хотя о дате, месте и времени слушания дела был извещен по адресу регистрации. О причинах неявки суду не сообщил. Возражений по существу иска в суд не представил.

На основании ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчиков, извещённых о времени и месте судебного заседания, не сообщивших об уважительных причинах неявки и не просивших о рассмотрении дела в их отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Согласно ст. 234 ГПК РФ, при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.

Учитывая, что истец согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд счёл возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ существенными условиями договора строительного подряда являются предмет и срок выполнения работ

Согласно п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

В силу ст.395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МеталлСтрой» и ФИО1 был заключен договор подряда №-ФЛ/11/2023 на выполнение комплекса работ в соответствии с РД шифр 14202-АР2 листы 17-21, 14202 КЖ2 листы 7,15, 14202-ЛЖ1.1 листы 49-50, 14202-АРЗ листы 7-8,16 по изготовлению и монтажу металлоконструкций на объекте по адресу: <адрес>, цена которого согласована равной 926 402,58 рублей.

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №-ФЛ/11/2023 в п.2.3 договора сторонами внесены изменения, он изложен в следующей редакции: «Заказчик, перечисляет Подрядчику оплату после фактически выполненных Работ. Оплата за выполнение работы может производиться за наличный расчет или по безналичному расчету по реквизитам указанным в настоящем договоре. При наличном расчете оплата производится в соответствии с графиком платежей (Приложение № к Договору подряда), являющегося неотъемлемой частью договора подряда».

Истцом выплачен ответчику аванс на общую сумму 240 000 рублей, что подтверждается представленными платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указано, что ООО «МеталлСтрой» совершило выплаты ФИО1 по договору подряда №-ФЛ/11/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 100 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей соответственно.

Кроме того, согласно графика платежей, являющегося приложением № к договору подряда №-ФЛ/11/2023 ООО «МеталлСтрой» ДД.ММ.ГГГГ также выплатило ФИО1 40 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ существенными условиями договора строительного подряда являются предмет и срок выполнения работ.

Сроки выполнения работ договором подряда не установлены.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При не предъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства, должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика было направлено требование о выполнении работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЛ/11/2023 в течение 7 дней с даты получения настоящего требования, которое ФИО1 получено не было.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «МеталлСтрой» направило ответчику претензию с требованием возвратить сумму неотработанного аванса в размере 240 000 рублей. Направленная претензия, ФИО1 не получена.

До настоящего времени работы по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЛ/11/2023 ответчиком ФИО1 не исполнены.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Положения указанной нормы права предоставляют истцу право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возврата денежных средств, выплаченных в качестве аванса, то есть 240 000 рублей.

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Поскольку размер процентов за неуплату долга не определен договором (распиской), то согласно ст.395 Гражданского кодекса РФ размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Из разъяснений, данных в пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после ДД.ММ.ГГГГ, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.

Представленный расчёт процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 511,48 руб., суд признаёт верным, и считает в данной части заявленные требования подлежащими удовлетворению.

По тем же правилам должны быть взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на указанную сумму неосновательного обогащения по дату фактического исполнения обязательства ответчиком ФИО2 перед ООО «МеталлСтрой».

На основании части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца 8335 рублей в возврат оплаченной государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой» к ФИО1 – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт 6815 № выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 680-023) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой» (ИНН <***> ОГРН <***>) выплаченную сумму в качестве аванса по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЛ/11/2023 в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 511 рублей 48 копеек; проценты за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения ответчиком обязательства, исчисленные из расчета ключевой ставки, установленной Банком России на этот период.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 335 рублей.

Ответчик вправе подать в Кирсановский районный суд <адрес> заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения, а также оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: