Решение по делу № 2-1266/2022 от 17.04.2023 - о расторжении договора подряда и дополнительного соглашения, взыскании денежных средств, судебных расходов.

Дело № 2-265/2023 (2-1266/2022)

УИД <номер>

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

17 апреля 2023 года г. Благовещенск

Благовещенский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего Воропаева Д.В.,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1, ФИО2, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» о расторжении договора подряда и дополнительного соглашения, взыскании денежных средств, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, действуя за себя и в интересах несовершеннолетних ФИО3, ФИО4 обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» (далее – ООО «ЭкоЛайф».

В обоснование иска указала, что 7 января 2022 года между истцами, выступавшими в качестве заказчиков, ООО «ЭкоЛайф», выступавшим в качестве подрядчика, и администрацией городского поселения «Чернышевское», выступавшей в качестве третьей стороны, был заключён договор подряда <номер>, по условиям которого ответчик принял на себя обязанность выполнить строительство индивидуального жилого дома и сдать результат работ заказчику, третьей стороне было поручено осуществлять контроль за качеством работ, а заказчик в свою очередь принял на себя обязанность принять и оплатить работу. Стороны определили дату начала работ – 11 января 2022 года и дату их окончания – 30 июня 2022 года. Заказчик исполнил свои обязательства в полном объёме и перечислил подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ. Кроме того, сторонами было заключено дополнительное соглашение, которым установлены детализированный график работ и последствия его несоблюдения. В дальнейшем между администрацией городского поселения «Чернышевское» и ООО «ПСК Вымпел» был заключён контракт, во исполнение которого указанная организация подготовила заключение, содержащее информацию о многочисленных нарушениях строительных норм и правил. Так, на земельном участке истцов был частично смонтирован фундамент, установлены сваи, земельный участок не огорожен, рабочие отсутствуют. Письменная претензия администрации городского поселения «Чернышевское» была оставлена ответчиком без внимания.

С учётом изложенного истец просил расторгнуть договор строительного подряда от 7 января 2022 года <номер>, заключённый между ФИО1, ФИО2, которая действовала за себя и в интересах несовершеннолетних ФИО4, ФИО3 с одной стороны и ООО «ЭкоЛайф» – с другой; взыскать с ответчика денежные средства в сумме 788 044 рубля 92 копейки; взыскать в пользу истцов расходы по уплате государственной пошлины в сумме 11 080 рублей 45 копеек.

Письменных возражений относительно заявленных требований не поступило.

Определением суда от 28 декабря 2022 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация городского поселения «Чернышевское».

Определением суда от 20 февраля 2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ПСК Вымпел».

Письменных возражений относительно заявленных требований со стороны кого-либо из участвующих в деле лиц не поступило.

Истцы в судебное заседание не явились, ссылаясь на удалённость местонахождения суда от места проживания, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

ООО «ЭкоЛайф» явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Судом были предприняты достаточные меры по извещению ответчика о дате и времени судебного заседания.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ЭкоЛайф» зарегистрировано по месту нахождения по адресу: <адрес>.

В договоре строительного подряда ответчик иной адрес своего местонахождения не указал.

Ответчик адресованную ему почтовую корреспонденцию, направленную по указанным адресам в отделении связи не получает. Судебные уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела возвращены в суд невручёнными, с отметками об истечении срока хранения.

Данными об ином месте нахождения ответчика суд не располагает.

В силу статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной причине.

Исходя из буквального толкования указанной нормы гражданско-процессуального законодательства, причина неявки лица, участвующего в деле должна быть уважительной.

В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В п. 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи, с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Поскольку направляемая в адрес ответчика корреспонденция адресатами не востребовалась, о перемене места нахождения ответчик не сообщал, органы, отвечающие за регистрацию и учёт юридических лиц, в известность не поставил, судебные извещения, направленные ответчику по последнему известному месту нахождения в соответствии со ст. 113 ГПК РФ, ст. 165.1 ГК РФ, считаются доставленными.

Более того, судом принимались меры к направлению судебного извещения и искового заявления в адрес ООО «ЭкоЛайф» по электронной почте.

ООО «ЭкоЛайф» ходатайств об отложении рассмотрения дела, либо об обеспечении его участия в судебном заседании суда первой инстанции с использованием систем видеоконференц-связи не заявляло.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Иные участвующие в деле лица в судебное заседание также не явились, были уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, об отложении судебного заседания не ходатайствовали, сведения о наличии уважительных причин, объективно препятствующих явке представителей в судебное заседание, в суд не представили. С учётом изложенного, на основании правил ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд определил рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Пунктом 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу п.п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Исходя из п. 2 указанной статьи, договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Как следует из материалов дела, 7 января 2022 года ФИО2, ФИО1, ФИО4, ФИО3, выступая в качестве заказчиков, заключили с ООО «ЭкоЛайф» договор строительного подряда <номер>. В качестве третьей стороны в указанном соглашении приняла участие администрация городского поселения «Чернышевское».

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязуется по заданию заказчика, предварительно согласованному с третьей стороной, в установленный договором срок выполнить строительные работы, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

Исходя из п. 1.2 договора, заказчик поручил третьей стороне осуществлять контроль за качеством работ.

В п. 1.3 договора содержится указание на то, что содержание, объём и сроки выполнения работ указаны в календарном плане работ (приложение <номер> к договору), являющемся неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 1.4 договора подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания.

Обязанности подрядчика предусмотрены п. 3.2 договора.

Согласно п. 3.2.3 договора помимо прочего подрядчик принял на себя обязанность в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса заказчика, третьей стороны давать заказчику, третьей стороне письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении работ.

Исходя из п. 3.2.10 договора, подрядчик обязан в течение трёх рабочих дней до дня указанного в договоре срока выполнения работ проинформировать заказчика о готовности результата работ. При этом в п. 3.2.11 договора указано, что подрядчик обязан выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работы заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта работ.

Проанализировав указанные положения договора применительно к положениям ст.ст. 702, 740 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из договора строительного подряда.

Исходя из п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 4.1 договора срок выполнения работ определяется поэтапно в календарном графике работ (приложение <номер> к договору), являющемся неотъемлемой частью договора.

Исходя из календарного плана работ, содержащегося в приложении <номер> к договору, работы должны быть начаты подрядчиком с 11 января 2022 года и окончены не позднее 30 июня 2022 года.

Кроме того, сторонами 15 июля 2022 года было заключено дополнительное соглашение <номер>, которым, помимо прочего, установлен новый график производства работ.

Согласно детализированному графику выполнения работ, содержащемуся в приложении <номер>, работы по договору строительного подряда должны начаться с устройства фундамента 31 июля 2022 года и закончиться электромонтажными работами 30 августа 2022 года. Срок сдачи объекта определён сторонами – 1 сентября 2022 года.

На основании положений ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3.4.2 договора заказчику предоставлено право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременному исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание её к сроку, установленному в договоре, становится явно невозможным.

Согласно информационному письму ООО «ПСК Вымпел» от 1 июля 2022 года <номер>, на момент осмотра на земельном участке истцов частично смонтирован фундамент, работы на площадке не ведутся, площадки не огорожены, рабочие и техника отсутствует.

Как усматривается из акта осмотра от 1 августа 2022 года подготовленного начальником отдела имущественно-земельных отношения ФИО6, старшим специалистом 1 разряда отдела инфраструктуры и городского хозяйства администрации г/п «Чернышевское» ФИО7 и инженера-жилищного инспектора администрации г/п «Чернышевское» ФИО8, на принадлежащем истцам земельном участке частично смонтирован фундамент – установлены сваи, земельный участок не огорожен, рабочие отсутствуют. Поскольку на дату осмотра фундамент отсутствует, постольку становится очевидным, что подрядчик ООО «ЭкоЛайф» не справляется с объёмами выполнения строительно-монтажных работ, что приведёт к срыву сроков строительства и сдачи объектов в эксплуатацию.

Обстоятельства, содержащиеся в акте осмотра, объективно подтверждаются фотоснимком, представленным в материалы дела.

Изложенное свидетельствует о том, что ООО «ЭкоЛайф» в сроки, установленные договором строительного подряда и дополнительным соглашением <номер>, не выполнило работы по договору подряда, не осуществило устройство фундамента, стен, каркаса, перекрытий, перегородок, кровли, окон, дверей, полов, отопления, выгребной ямы, не выполнило отделочные и электромонтажные работы, наружную отделку. Доказательств опровергающих данные обстоятельства ответчиком в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлено.

При таких обстоятельствах у истцов на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ есть право отказаться от исполнения договора строительного подряда и требовать возмещения убытков, в связи с чем договор строительного подряда, заключённый между истцами и ответчиком, подлежит расторжению.

Исходя из п. 5.1 договора строительного подряда, стоимость работ по договору составляет 2 616 816 рублей 40 копеек.

Согласно п. 5.2 договора, до начала выполнения работ заказчик по предварительному согласованию с третьей стороной осуществляет предварительную оплату работ в размере 30% от стоимости договора, что составляет 788 044 рубля 92 копейки.

Извещением на перечисление средств социальной поддержки от 8 февраля 2022 года <номер> истцу разрешено произвести перечисление денежных средств в сумме 788 044 рубля 92 копейки на счёт ООО «ЭкоЛайф».

Заявлением-поручением подтверждается факт перевода денежных средств в указанном размере.

Факт получения от истца денежных средств в указанном размере стороной ответчика не опровергнут.

Следовательно, с ООО «ЭкоЛайф» подлежат взысканию денежные средства в сумме 788 044 рубля 92 копейки.

В своём иске истцы ссылаются на то, что на стороне ООО «ЭкоЛайф» имеется неосновательное обогащение на указанную сумму.

Вместе с тем, квалифицируя сложившиеся между сторонами правоотношения, суд приходит к выводу о том, что данные денежные средства являются именно убытками истцов, поскольку по смыслу ст. 1102 ГК РФ обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения, носят внедоговорной характер.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворён частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворённых судом исковых требований.

По смыслу закона расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию только в случае фактического несения стороной таких расходов.

В своём иске истцы ставят вопрос о взыскании с ответчика расходов по уплате госпошлины в сумме 11 080 рублей 45 копеек.

Однако доказательств, подтверждающих фактическое несение таких расходов, стороной истца не приложено.

Более того, истцы от уплаты государственной пошлины по настоящему делу освобождены (п. 3 ст. 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», подпункт 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счёт средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу указанных положений закона с ответчика ИП ФИО9 подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета.

Учитывая положения ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), суд полагает, что с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 11 080 рублей 45 копеек в доход местного бюджета.

Указанная сумма исчислена, исходя из общей суммы имущественного взыскания применительно к положениям подпункта 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ФИО1, ФИО2, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО3, ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» о расторжении договора подряда и дополнительного соглашения, взыскании денежных средств, судебных расходов – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор строительного подряда от 7 января 2022 года <номер>.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» в пользу ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО1 в солидарном порядке денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда от 7 января 2022 года <номер> в сумме 788 044 (семьсот восемьдесят восемь тысяч сорок четыре) рубля 92 копейки.

В удовлетворении заявленных требований в части взыскания в пользу ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 расходов по оплате государственной пошлины – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 11 080 рублей 45 копеек.

Реквизиты истцов:

- ФИО2, родилась ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, паспорт: <номер>, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения <номер>;

- ФИО1, родился ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, паспорт: <номер>, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения <номер>;

- ФИО3, родился ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, свидетельство о рождении от ДД.ММ.ГГГГ <номер>;

- ФИО4, родилась ДД.ММ.ГГГГ в пгт <адрес>, свидетельство о рождении от ДД.ММ.ГГГГ <номер>.

Реквизиты ответчика: общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайф», ИНН: <номер>, ОГРН: <номер>.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Амурского областного суда через Благовещенский районный суд Амурской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Д.В. Воропаев

Решение принято в окончательной форме 21 апреля 2023 года.