Дело № 2-2786/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 ноября 2022 года г. Липецк

Октябрьский районный суд г. Липецка в составе:

судьи Корнеевой А.М.,

при секретаре Кобзевой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Липецк» о понуждении к исполнению обязанностей по договору, взыскании неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, по встречному исковому заявлению АО «Газпром газораспределение Липецк» к ФИО1 о нечинении препятствий к исполнению договора по догазификации и демонтаже газопровода,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с исковыми требованиями к АО «Газпром газораспределение Липецк» о понуждении к исполнению обязанностей по договору, взыскании неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 13.10.2021 года обратилась к ответчику с заявкой на заключение договора о технологическом присоединении объекта, расположенного по адресу: <адрес>, предоставив необходимые документы, предусмотренные Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547. Заключен договор № 02 – 28-11-000014 от 01.12.2021 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, выданы технические условия № 1324 от 01.12.2021 года. 11.02.2022 года был подписан Акт готовности сетей с отметкой о выполнении строительно – монтажных работ, выполнении монтажных работ в полном объеме и готовности сетей газораспределения. Согласно п. 3 договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения № 02 – 28-0000594 от 12.11.2021 года, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению)и пуску газа истек 28.02.2022 года. Постановлением УФАС России по Липецкой области № 048/04/9.21-1477/2022 от 11.03.2022 года АО «Газпром газораспределение Липецк» по жалобе ФИО1 привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 600 000 рублей. До настоящего времени ответчик свои обязательства по заключенному договору не исполнил. истец ФИО1 просит суд обязать АО «Газпром газораспределение Липецк» осуществить фактическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно договору № 02-28-11 – 000014 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенным АО «Газпром газораспредление Липецк» и ФИО1 01.12.2021 года в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу, составить акт о подключении (технологическом присоединении); взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ в размере 5000 рублей 0 0копеек за каждый день просрочки исполнения судебного акта до исполнения решения суда, судебные расходы в сумме 4 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей.

АО «Газпром газораспределение Липецк» обратилось с встречными исковыми требованиями к ФИО1 о нечинении препятствий к исполнению договора по догазификации и демонтаже газопровода, ссылаясь на то, что осуществить фактическое присоединение газораспределительной сети АО «Газпром газораспределение Липецк» невозможно, в связи с невыполнением заявителем своих обязательств по договору. С учетом уточнения исковых требований АО «Газпром газораспределение Липецк» просит суд обязать ФИО1 не чинить препятствия по исполнению договора по догазификации от 01.12.2021 года № 02 – 28-11-0000014 путем устранения замечаний, указанных в акте о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению от 11.02.2022 года, а именно: обеспечить возможность присоединения построенного полиэтиленового газопровода ФИО1 в точке подключения на границе земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, к стальному распределительному газопроводу Общества диаметром 40х3,5 мм в соответствии с техническими условиями № 1324 от 01.12.2021 года (Приложение№ 1 к Договору от 01.12.2021 года № 02-28-11-0000014), взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 рублей 00 копеек.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась.

Представитель истца ФИО1 по доверенности, представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Липецкоблгаз» ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении, просил в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Липецк» по доверенности ФИО3 в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать, встречные исковые требования удовлетворить.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении)

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

По договору о подключении:

исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия);

заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению);

единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения. (п. 6)

Согласно п. 55 Правил, в случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца в случае, если подключение (технологическое присоединение) осуществляется к существующей сети газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б) 10 рабочих дней в иных случаях.

Согласно п. 61 Правил, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил. (п. 62)

Согласно п. 71 Правил, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Судом установлено, что 13.10.2021 года истец ФИО1 как собственник земельного участка № <адрес> обратилась к ответчику АО «Газпром газораспределение Липецк» с заявкой на заключение договора о технологическом присоединении объекта, расположенного по адресу: <адрес>, предоставив необходимые документы, предусмотренные Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547.

01.12.2021 года между сторонами заключен договор № 02 – 28-11-000014 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, выданы технические условия № 1324 от 01.12.2021 года.

Согласно п. 1 Договора, по договору о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица: <адрес>, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газопотребления, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Расположенного <адрес>, а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимися неотъемлемой частью договора. (п. 2 Договора)

При включении в программу газификации домовладения заявителя, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяется программой газификации и заканчивается 28.02.2022 года. (п. 3 Договора)

Разработаны и выданы ФИО1 технические условия № 1324 от 01.12.2021 года, в которых содержится информация о газопроводе в точке подключения: проектируемый подземный стальной газопровод низкого давления (Рмакс = 0,003 Мпа) диаметром 40х3,5 мм на границе земельного участка заявителя, согласно проекту ПСС АО «Газпром газораспределение Липецк». Материал трубы и тип защитного покрытия в точке подключения: стальной газопровод.

Согласно п. 11 технических условий исполнитель осуществляет, в том числе, проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка заявителя; получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках. Принадлежащих иным лицам; подписание акта готовности; фактическое присоединение с составлением акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства.

П. 12 технических условий предусмотрено, что заявитель осуществляет проектирование и строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: <адрес>; обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета……

Проектирование и строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по вышеуказанному адресу, то есть в пределах границ земельного участка, принадлежащего ФИО1 осуществляло ООО «Липецкоблгаз», при этом материалом труб является полиэтилен.

В материалы дела ФИО1 представлен подписанный АО «Газпром газораспределение Липецк» и ФИО1 в лице представителя ФИО4 акт готовности сетей от 11.02.2022 года, в котором в качестве рекомендаций указано: установить карман чистки вместо решетки; установить дверь в помещение кухни (изначально данное требование было предъявлено ответчиком истцу, однако впоследствии ответчик не поддержал данное требование); не предоставлен Акт скрытых работ (представлены в судебное заседании при рассмотрении настоящего гражданского дела); согласно техническим условиям, на границе в точке подключения диаметр 40х3,5 на границе земельного участка заявителя).

АО «Газпром газораспределение Липецк» представлен суду аналогичный по содержанию Акт, однако подчеркнуты в п. 4 сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению (технологическому присоединению) как готовы, так и не готовы.

11 марта 2022 года УФАС России по Липецкой области принято постановление о признании АО «Газпром газораспределение Липецк» виновным в совершении административного правонарушения, освоенность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в сумме 600 000 рублей 00 копеек.

Согласно ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -….

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ, при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле. Которое было разрешено арбитражным судом.

Согласно решению Арбитражного суда Липецкой области от 23.06.2022 года по делу № А36-2534/2022 по заявлению АО «Газпром газораспределение Липецк» к административному органу УФАС по Липецкой области о признании незаконным и отмене постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 048/04/9.21-1477/2022 от 11.03.2022 года по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, при административном расследовании антимонопольный орган пришел к выводу о том, что каких – либо оснований считать акт готовности сетей от 11.02.2022 года недействительным не имеется, поскольку он подписан обеими сторонами с отметкой о выполнении строительно – монтажных работ, выполнении монтажных работ в полном объеме и готовности сетей газораспределения. ФИО1 была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Таким образом, коль установлено Арбитражным судом Липецкой области, что Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами 11.02.2022 года, то, следовательно, исполнитель по договору АО «Газпром газораспределение Липецк» обязано было осуществить мероприятия по подключению до 28.02.2022 года, что не было сделано, чем нарушены права ФИО1, за защитой которых она обратилась с рассматриваемым иском в суд.

Суд считает обязать АО «Газпром газораспределение Липецк» осуществить фактическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно договору № 02-28-11 – 000014 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенным АО «Газпром газораспредление Липецк» и ФИО1 01.12.2021 года в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу, составить акт о подключении (технологическом присоединении).

Доводы АО «Газпром газораспредление Липецк», заявленные в качестве доводов встречного искового заявления и одновременно возражений относительно заявленных исковых требований: расположение за пределами границ земельного участка заявителя полиэтиленового газопровода сети газопотребления проложенного по предусмотренной проектом трассе стального подземного газопровода сети газораспределения, акт от 11.02.2022 года отмене впоследствии исполнителем, отсутствие переходника, обеспечивающего соединение двух материалов полиэтелен – сталь при подключении исполнителем, исследовались при проведении административного расследования, нашли свое отражение в решении Арбитражного суда Липецкой области. Между тем, коль имеет место подписанный акт о готовности от 11.02.2022 года, то соответственно, исполнитель АО «Газпром газораспредление Липецк» осуществить фактическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно договору № 02-28-11 – 000014 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенным АО «Газпром газораспредление Липецк» и ФИО1 01.12.2021 года, иного не предусмотрено ни договором, ни Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Доводы стороны истца ФИО1 по доверенности ФИО4 о том. Что отсутствует обязанность по предоставлению актов скрытых работ опровергаются положениями договора, п. 74 Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», согласно которого заявитель обязан обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий.

Таким образом, суд считает в удовлетворении встречных исковых заявлений АО «Газпром газораспределение Липецк» к ФИО1 о нечинении препятствий к исполнению договора по догазификации и демонтаже газопровода отказать.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку судом установлена вина АО «Газпром газораспределение Липецк» в нарушении прав истца, как потребителя, требование о взыскании компенсации морального вреда также подлежит удовлетворению.

При определении размера компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, в частности, длительное время данного нарушения прав истца, с учетом требований разумности и справедливости и определяет размер компенсации морального вреда в сумме 5000 рублей.

Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Как следует из материалов дела ФИО1 понесла расходы на составление искового заявления в сумме 4000 рублей 00 копеек, согласно квитанции № 09 от 07.07.2022 года, которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 4000 рублей 00 копеек.

Кроме того, с АО «Газпром газораспределение Липецк» в доход бюджета г. Липецка подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 600 рублей 00 копеек.

Согласно ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Суд не находит оснований для удовлетворения требований о взыскании неустойки в размере 5000 рублей в день, подлежащей взысканию в случае неисполнения судебного постановления, поскольку в данном случае отсутствует факт нарушения прав истца со стороны ответчика, соответственно, правовых оснований для удовлетворения требования в части взыскания неустойки, не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Обязать АО «Газпром газораспределение Липецк» осуществить фактическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно договору № 02-28-11 – 000014 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенным АО «Газпром газораспредление Липецк» и ФИО1 01.12.2021 года в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу, составить акт о подключении (технологическом присоединении).

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Липецк» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей 00 копеек, судебные расходы в сумме 4000 рублей, в остальной части иска отказать.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Липецк» в доход бюджета г. Липецка государственную пошлину в сумме 600 рублей 00 копеек.

В удовлетворении встречных исковых заявлений АО «Газпром газораспределение Липецк» к ФИО1 о нечинении препятствий к исполнению договора по догазификации и демонтаже газопровода отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд г. Липецка в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья (подпись) А.М. Корнеева

Мотивированное решение суда составлено 30 ноября 2022 года

Судья (подпись) А.М. Корнеева

Решение не вступило в законную силу. Подлинник решения находится в деле №2-2786/2022г. Октябрьского районного суда г.Липецка