РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 мая 2023 года Хорошевский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи В.Л. Вингерт, при секретаре Ю.А. Тереховой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4923/2023 по иску * к ООО «Флик» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
* обратился в суд с иском к ООО «Флик» о защите прав потребителей, о взыскании компенсации морального вреда в размере 80 000 руб., связи с тем, что работы по договору подряда выполнены не в установленный договором срок.
В обоснование исковых требований указано, что 28 февраля 2022 года между * и ООО «ФЛИК» заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ в жилом помещении, расположенном по адресу: *. Договором предусмотрен срок окончания выполнения работ 150 рабочих дней с момента начала выполнения работ, однако указанный срок ООО «ФЛИК» нарушен, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 000,00 рублей.
Истец * в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ООО «Флик» в судебное заседание явилась, просила отказать в удовлетворении исковых требований отказать по доводам письменных возражений на исковое заявление. В случае удовлетворения исковых требований просила снизить размер компенсации морального вреда.
Суд, выслушав истца, представителя ответчка, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Договор считается надлежаще исполненным при достижении определенного результата.
В соответствии с положениями ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 708 ГК РФ исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором, и несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ.
В соответствии со ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Согласно ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В судебном заседании установлено и следует из представленных суду документов, что 28 февраля 2022 года между * и ООО «ФЛИК» заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ в жилом помещении, расположенном по адресу: *.
Приложением № 1 к договору установлена стоимость работ – 2 709 697,00 руб., которая оплачена * в полном объеме, что подтверждается платежными документами и не оспаривается ответчиком.
П. 1.4 договора предусмотрено, что работы, предусмотренные договором, выполняются в следующие сроки: срок начала выполнения работ – в день получения подрядчиком авансового платежа, срок окончания выполненных работ 150 рабочих дней с момента начала выполнения работ.
Учитывая, что 02 марта 2022 года ООО «ФЛИК» приступило к исполнению договора подряда, срок окончания работ должен был быть 06 октября 2022 года, а работы окончены 24 декабря 2022 года, ООО «ФЛИК» нарушен срок исполнения работ по договору подряда, заключенного между сторонами.
П. 6.7 договора подряда предусмотрено, что документы, связанные с изменением, дополнением условий договора имеют юридическую силу только если они направлены посредством электронной почты, однако дополнительных соглашений, направленных по электронной почте ООО «ФЛИК» в адрес * не направлялось, обратного суду не представлено.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Суд считает, что требование истца о компенсации морального вреда, причиненного ему ответчиком, обоснованы, поскольку судом установлени факт нарушения ответчиком прав потребителя.
При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий истца, и полагает взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., считая указанный размер справедливым.
В силу ч. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.
На основании ст. 13 Закона о защите прав потребителей, с ответчика ООО «ФЛИК» подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы взысканных денежных средств в пользу * в размере 7 500 руб.
Согласно статье 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
В силу статьи 98 ГПК Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.36 НК РФ с ответчика в доход бюджета г. Москвы следует взыскать 300 руб. в счет расходов по уплате государственной пошлины, исходя из размера удовлетворенных судом требований.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск * к ООО «Флик» ( ИНН * ) о защите прав потребителей удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Флик» в пользу * компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб. 00 коп., штраф в размере 7 500 руб. 00., а всего 22 500 ( двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ООО «Флик» в доход бюджета субъекта РФ города федерального значения город Москва государственную пошлину в размере 300 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Хорошевский районный суд г. Москвы в течение одного месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение суда изготовлено 02 мая 2023 года.
Судья В.Л. Вингерт