Дело № 2-3221/25
УИД 52RS0012-01-2025-003078-34
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
11 ноября 2025 года г. Бор
Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Кандалиной А.Н., при секретаре Верменик Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязать исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжье» и просит обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго») исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго») как сетевой организацией и ФИО1, как заявителем в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения суда в законную силу;
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 20.02.1991г.р. неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № за период с 01.08.2025г. по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5451руб. 22 коп.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 20.02.1991г.р. неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № за период с 19.08.2025г. по день фактического исполнения обязательства по договору, из расчета 320,66 руб. за каждый день просрочки;
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 I 20.02.1991г.р. по истечении 10 (десяти) дней со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения;
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 20.02.1991г.р. компенсацию морального вреда в размере – 10 000 руб.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 20.02.1991г.р. штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных исковых требований.
В обоснование иска указано, что истцу ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 730 кв.м. кадастровый № по адресу: <адрес> участок №.
Между ФИО1 и ПАО «Россети Центр и Приволжье» ДД.ММ.ГГГГ был заключен публичный договор оферты об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, путем направления договора в электронной форме, не требующей подписания договора.
ПАО «Россети Центр и Приволжье» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения к жилому дому, согласно технических условий являющихся приложением к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий составляет 4 месяца с момента заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ., оплата ФИО1 произведена в полном объеме в размере 128 265 рублей. + НДС в размере 21 377 рублей.
Истец неоднократно по телефону обращался к ответчику за исполнением договора.
До настоящего времени не выполнены ответчиком условия договора, в связи с чем истец просит удовлетворить требования в полном объеме.
Истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика ФИО2 (по доверенности) с иском не согласен, приобщив возражения по существу иска к материалам дела, просит применить ст.333 ГК РФ.
Определением Борского городского суда Нижегородской области к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора было привлечено СНТ «Колос».
Третье лицо СНТ «Колос» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном интернет-сайте Борского городского суда Нижегородской области - http://borsky.nnov.sudrf.ru.
Суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Суд, заслушав истца, представителя ответчика, приходит к следующему:
Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ).
Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 730 кв. м, расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>)
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО "Россети Центр" был заключен типовой договор присоединения № к электрическим сетям, по условиям которого:
По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;
категория надежности 3;
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0.4 кВ;
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта заявителя - Малоэтажная жилая застройка по адресу: <адрес> с кадастровым номером: 52:20:1100059:11.
Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).
Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения настоящего договора.
Сетевая организация обязуется:
надлежащим образам исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств;
обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;
разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и 1иже);
не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 1етвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на ровне напряжения 0,4 кВ и ниже);
составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);
в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже составить в форме электронного документа и размещает в 1ичном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации;
уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.
Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный рок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
Заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств;
своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения 1 мощности (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной) (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя на уровне напряжения свыше 0,4 кВ);
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате счета;
в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам.
уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий, что подтверждается условиями договора (<данные изъяты>).
На основании и технических условий, заключенных сторонами
Сетевая организация осуществляет:
Запроектировать и выполнить монтаж линейного разъединителя с предохранителями в месте присоединения новой отпайки в сторону новой СТП-10/0,4кВ, на ближайшей опоре ВЛ-10кВ ф 1005 ПС Кварц. Тип, номинал и состав оборудования уточнить при проектировании.
Запроектировать и построить воздушную линию 10 кВ от вновь смонтированного линейного разъединителя на ближайшей опоре ВЛ-10кВ ф 1005 ПС Кварц до новой СТП-10/0,4кВ, с установкой железобетонных опор, изолированным алюминиевым проводом, сечением 50 мм2, протяженностью 0,430 км. Тип, сечение и протяженность уточнить при проектировании.
Запроектировать и построить новую СТП-10/0,4кВ с установкой силового трансформатора 100 кВА, тупикового типа. Тип, состав оборудования и объем работ уточнить при проектировании.
Мероприятия пунктов №№ 10.1. - 10.3. аналогично Технических условий №12996213 от 28.02.2025г.
Запроектировать и проложить ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой СТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя, с установкой железобетонных опор, изолированным алюминиевым проводом, сечением 50 мм2, протяженностью 0,250км. Тип, сечение и протяженность уточнить при проектировании.
Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности или, при отсутствии технической возможности в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии классом точности 2,0 и выше.
Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
Заявитель осуществляет:
11.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.
Электроснабжение объекта заявителя выполнить от точки присоединения, указанной в п. 7 настоящих технических условий.
Монтаж вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 кВ объекта электроснабжения выполнить в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет - два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с момента заключения договора., что подтверждается техническими условиями (<данные изъяты>).
Истец ФИО1 оплатил расходы на данное технологическое присоединение в сумме 128 265 рублей, (в том числе, налог на добавленную стоимость в сумме 21377 руб.), что подтверждается справкой по операции (л-д.15).
Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.
До настоящего времени ПАО "Россети Центр и Приволжье" не выполнило строительство объекта электросетевого хозяйства.
Кроме того, судом установлено, что ФИО1 не обращался в адрес сетевой организации с претензией о невыполнении последней мероприятий по технологическому присоединению принадлежащих ему энергопринимающих устройств, но согласно отзыва ПАО «Россети Центр и Приволжье» не отрицает факт заключения договора и не оспаривает сроки его исполнения.
Обращаясь в суд с настоящим иском, ФИО1 ссылается на то, что сетевой организацией не были выполнены условия договора присоединения, чем были нарушены его права, как потребителя, в связи с чем просит определить срок выполнения мероприятий в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Представитель ответчика считает срок исполнения нужно увеличить на месяц, поскольку необходимо заключить договор с подрядной организацией на выполнение строительства объекта.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
В силу пункта 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее Правила N 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).
К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).
Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).
При этом из подпункта "б" пункта 25 и подпункта "б" пункта 25 (1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.
Сопоставление перечня содержащихся в подпункте "б" пункта 25 и подпункте "б" пункта 25 (1) Правил присоединения мероприятий с пунктом 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, приводит к выводу о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.
Таким образом, обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.
В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
В силу пункта 16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Подпунктом "г" пункта 25 (1) Правил присоединения установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Таким образом, в отношении лиц, указанных в пункте 14 Правил присоединения, обратившихся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, к которым относится ФИО1 сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения, неотъемлемой частью которого является обязанность сетевой организации по обеспечению технических условий технологического присоединения.
Пунктом 1 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 1 апреля 2025 года, заключенным между ПАО "Россети Центр и Приволжье" и ФИО1 предусмотрено, что по настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Это означает, что ПАО "Россети Центр и Приволжье" как электросетевая организация по договору обязано было не только осуществить мероприятия по технологическому присоединению, но и совершить действия, направленные на обеспечение технической возможности такого присоединения, к коим, в том числе, относится урегулирование отношений с третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению.
Заключая указанный договор, ПАО "Россети Центр и Приволжье" обладало сведениями, необходимыми для исполнения названного договора, и самостоятельно согласовало технические условия.
Таким образом, урегулирование отношений с третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению по заключенному с истцом договору является обязанностью ПАО "Россети Центр и Приволжье".
Поскольку ПАО "Россети Центр и Приволжье" имело возможность предпринять все необходимые меры для урегулирования отношений с третьими лицами и иные меры, которые позволили бы обеспечить исполнение договора на технологическое присоединение в срок, установленный договором, суд пришел к выводу об удовлетворении требований обязать исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Доказательств фактической невозможности исполнения договора по причине, не зависящей от обязанной стороны, изменения обстоятельств, вызванных причинами, которые ПАО "Россети Центр и Приволжье" не может преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора и условиям оборота, не представлено.
Учитывая, что ПАО "Россети Центр и Приволжье" в срок обязательства не исполнены, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в части возложения на ответчика ПАО "Россети Центр и Приволжье" обязанности осуществить технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам, расположенным на земельном участке ФИО1 с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес> в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.
Доводы истца об установлении срока в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, не могут быть признаны обоснованными, учитывая, что установленный в соответствии с данными Правилами в договоре четырех месячный срок исполнения обязательств истек, ответчик обосновав месячный срок принял на себя меры к увеличению сроков исполнения обязательств и их исполнению.
Согласно ст.206 ГПК РФ 1. При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
2. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
3. Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Суд считает необходимым взыскать с ответчика предусмотренную пунктом 17 договора об осуществлении технологического присоединения неустойку с ДД.ММ.ГГГГ (со дня, следующего за днем истечения срока для осуществления мероприятий по технологическому присоединению) по ДД.ММ.ГГГГ в размере 5451 руб. 22коп., а также неустойку с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательств по договору из расчета 320, 66 рублей за каждый день просрочки.
Взыскать с ответчика по истечении месяца со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения;
Суд не находит оснований для снижения размера неустойки в рамках ст.333 ГК РФ установив, что в предусмотренный законом срок ответчик не осуществил действия по исполнению договора, следовательно, допущена просрочка исполнения договора, тем самым суд, не усмотрев оснований для снижения размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, пришел к выводу, что требования истца по заявленной им неустойке подлежат удовлетворению.
Разрешая требования в части установления в отношении ответчика судебной неустойки в случае неисполнения решения суда, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 206 ГПК РФ, п. 31, 33 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7, суд пришел к выводу об их удовлетворении, полагая, что заявленная неустойка в размере 1000 руб. не завышена и будет отвечать требованию справедливости.
Размер и порядок начисления судебной неустойки суд находит соответствующими приведенным нормам права и разъяснениям Верховного суда Российской Федерации.
Оснований для снижения размера неустойки суд не усматривает. Определенный ко взысканию судом размер неустойки отвечает требованиям разумности и справедливости и в наибольшей степени способствует установлению баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями нарушения обязательств по исполнению решения суда.
Поскольку по делу установлено нарушение прав истца как потребителя услуги действиями ответчика, взыскание компенсации морального вреда отвечает положениям статьи 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". Определенный истцом размер компенсации в размере 10 000 рублей соответствует обстоятельствам дела, требованиям разумности и справедливости.
В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Таким образом, с учетом характера допущенного ответчиком нарушения и в соответствии с требованиями разумности и справедливости согласно ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации суд считает возможным удовлетворить данные требования в размере 10 000 рублей.
Кроме того, суд полагает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 20 000 рублей 00 копеек., от уплаты которой истец был освобожден, поскольку данное требование установлено частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Спорные правоотношения сторон регулируются Законом РФ N 2300-1 «О защите прав потребителей».
При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование, поскольку норма о взыскании с продавца (исполнителя, изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуальным предпринимателем, импортера) штрафа (п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей") является императивной и не связывается с усмотрением потребителя.
Пункт 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Данная норма предусматривает обязанность суда взыскивать штраф от всей суммы, присужденной судом в пользу потребителя, без конкретизации требований, которые должны учитываться при взыскании указанного штрафа.
По смыслу нормы п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя является не правом, а обязанностью суда.
Принимая во внимание вышеуказанные положения закона, и установленные обстоятельства, суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 7 725 рублей 61 копейка.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194 – 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязать исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Нижновэнерго) исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Нижновэнерго) как сетевой организацией и ФИО1 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженец <адрес> Республики (паспорт № выдан <адрес> ДД.ММ.ГГГГ код 120-018) неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 5 451 (пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 22 (двадцать две) копейки.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженец <адрес> Республики (паспорт № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ код №) неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по день фактического исполнения обязательства по договору, из расчета 320 рублей 66 копеек за каждый день просрочки;
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженец <адрес> Республики (паспорт <...> выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ код №) по истечении месяца со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения;
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженец <адрес> Республики (паспорт № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ код 120-018) компенсацию морального вреда в размере – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженец <адрес> Республики (паспорт № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ код 120-018) штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных исковых требований в размере 7 725 (семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 61 (шестьдесят одна) копейка.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» ИНН/КПП № государственную пошлину в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
В части иска обязать исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу и по истечении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения – отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Борский городской суд Нижегородской области в течение месяца, начиная с момента изготовления полного текста решения суда.
Мотивированное решение суда изготовлено 24 ноября 2025 года.
Судья А.Н. Кандалина