УИД 77RS0032-02-2024-009997-30

Гр.Дело № 2-1299/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 г.

Тверской районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Москаленко М.С.,

при ведении протокола помощником судьифио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ПАО «Россети Сибирь» обратился в суд с иском к ФИО1 и просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.282.20 от 17.02.2020. заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1, взыскать с ответчика неустойку за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению по договору от 17.02.2020 № 20.0400.282.20 в размере сумма.

В обоснование своих требований истец указал, что 17.02.2020 между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.282.20. Истцом выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи, согласования, технических условий и проектировании электросетевых объектов. Ответчик мероприятия по технологическому присоединению к установлению в срок не выполнил. В соответствии с условиями договора ответчику насчитана неустойка, которая по состоянию на 03.05.2024 составила сумма за период с 03.05.2023 по 03.05.2024, но не более 365 дней, из расчета 550 х 365 х 5%. Истцом 09.04.2024 в адрес ответчика направлена претензия № 1.1/03/1991 с требованием о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, уведомлении сетевой организации, а также предложено расторгнуть договор путем подписания заявления и соглашения о расторжении договора. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Истец в судебное заседание не явился, извещен о дне и времени судебного заседания надлежащим образом, представителя не направил, просил рассмотреть дело в его отсутствие

Ответчик о слушании дела извещен, в суд не явился, письменные возражения не предоставил.

Суд, на основании адрес счел возможным рассмотреть дело без участия сторон.

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (ч.1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из материалов дела, 17.02.2020 между ПАО «МРСК Сибири» (далее-сетевая организация, истец ) и ФИО1 (заявитель, ответчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.282.20.

В соответствии с пунктом 1.1. договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетей хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношении третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) третьими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следуют характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья: класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устрой: отсутствует.

Технологическое присоединение было необходимо ответчику для электроснабжения пасечного дома по адресу: адрес, Манжерокское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 04:01:011701:1464 (пункт 2 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, последним днем исполнения обязательства является 17.08.2020.

В соответствии с пунктом 8 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязанности по настоящему договору, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка уведомить сетевую организацию о выполнение технических условий.

Перечень действий ответчика по осуществлению необходимых мероприятий определен в пункте 11 технических условий.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 18 договора).

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет сумма, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (пункт 17 договора).

Как установлено судом, порядок технологического присоединения, в том числе объектов, принадлежащих сетевым организациям, урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил технологического присоединения сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил технологического присоединения. К ним, в частности, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В пункте 18 Правил технологического присоединения предусмотрено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

В силу третьего абзаца подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет сумма, сторона  обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору каждый день просрочки.

Как видно из заключенного сторонами договора, ответчик принял на себя обязательства выполнить комплекс мероприятий, предусмотренных техническими условиями по технологическому присоединению, однако обязательства не исполнил, ввиду чего к нему возможно применение ответственности, установленной договором, виде неустойки.

Ответчик в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ не оспорил исковые требования, доказательств в опровержение не предоставил.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению по договору от 17.02.2020 № 20.0400.282.20 в размере сумма, расчеты суда суд находит обоснованными, арифметически верными, контррасчетов ответчик в суд не предоставил.

В силу ст.ст. 450-452 ГК РФ и поскольку в добровольном порядке соглашение о расторжении договора между сторонами не заключено, договор от 17.02.2020 № 20.0400.282.20 подлежит расторжению на основании решения суда.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Истец при подаче иска уплатил государственную пошлину, которую суд взыскивает в пользу истца с ответчика в сумме сумма за рассмотрение требований имущественного и не имущественного характера.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Иск ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.282.20 от 17.02.2020. заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» неустойку за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению по договору от 17.02.2020 № 20.0400.282.20 в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в сумме сумма.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд адрес в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме принято 04.07.2025 г.

Судья М.С. Москаленко