Решение по делу № 02-1298/2025 от 26.05.2025 - об обязании произвести присоединение к электрическим сетям, руководствуясь ст. 199 ГПК РФ.

УИД № 77RS0033-02-2025-000706-27

Дело № 2-1298/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 апреля 2025 года Чертановский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Астаховой Т.Ю., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску фио к ПАО «Россети Центр» об обязании произвести присоединение к электрическим сетям, руководствуясь ст. 199 ГПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с указанным иском к ответчику ПАО «Россети Центр». Заявленные требования мотивированы тем, что ФИО1 является собственником земельного участка площадью 1 500 кв.м. по адресу: адрес, г.адрес, адрес, уч. 47, с кадастровым номером 69:35:0141701:68. Между ФИО1 (заявителем) и ПАО «Россети Центр» в лице Филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (сетевой организацией) был заключен в электронной форме публичный договор оферты об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42579543, по которому сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки по адресу: адресо., адрес. адрес 5 Догвоора технологическое присоединение должно быть осуществлено в течение 4 месяцев со дня заключения Договора. Согласно п. 21 Договора Договор считается заключенным с даты оплаты технологического присоединения. 22.11.2024 г. истец произвела оплату по Договору. Расстояние существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет менее 15 метров, а монтаж устройства ответвления на проектируемой ж/б опоре с реконструкцией, существующей ВЛ - 0,4 кВ фид. Деревня-1 от КТП-10/0,4 кВ -100кВА № 169 Залучье и строительство адрес,4 кВ от деревянной опоры № 2-1 ВЛ 0,4 кВ ф. Деревня-1 от КТП-10/0,4 кВ -100кВА № 169 Залучье до выносного пункта учета (ВПУ), установленного на проектируемой опоре вблизи границы земельного участка не включены (подлежат включению) в инвестиционные программы организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, кроме того, реконструкция и строительство объектов электросетевого хозяйства, установленных для присоединения к электрическим сетям подпадает под исключение, предусмотренное Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, в связи, с чем срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 рабочих дней, а указанный в договоре срок в 6 месяцев нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», т.е. является недействительным. В связи с этим, истец просила признать недействительным п. 5 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42579543, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора, обязать ответчика в лице Филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, по адресу: адресо., адрес, в соответствии с Договором в срок 10 дней со дня вступления решения в законную силу, но не ранее 14.01.2025 г., взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в части технологического присоединения энергопринимающих устройств, начиная с 11 дня с даты вступления решения суда в законную силу по дату фактического исполнения в размере по сумма в день, компенсацию морального вреда в размере сумма (л.д. 6-10).

Истец ФИО1 в суд явилась, требование об обязании ответчика осуществить технологическое присоединению энергопринимающих устройств просила удовлетворить, все остальные исковые требования просила оставить без удовлетворения, т.к. не поддерживает их.

Ответчик ПАО «Россети Центр» явку своего представителя в суд не обеспечил, извещался надлежащим образом, представил письменный отзыв на иск, в котором просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указал, что согласно Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям составляет 4 месяца, то есть – по 22.03.2025 г. Само по себе несогласие истца с согласованным при заключении договором сроком выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения не является основанием для признания оспариваемого пункта договора недействительным. Истец с условиями Договора и техническими условиями была ознакомлена при заключении Договора в личном кабинете Единого портала электросетевых услуг - Россети. Производя оплату по договору, истец согласилась с его условиями, в части 4-месячного срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению на дату рассмотрения дела не истек. Причинение морального вреда не доказано.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В соответствии со ст.ст. 307, 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определяются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

В соответствии с п. 16 Правил 16. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями пункта 41 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном настоящими Правилами.

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в связи с технологическим присоединением объектов по производству электрической энергии, могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие сроки, предусмотренные настоящим подпунктом, при условии наличия утвержденной и согласованной в соответствии с пунктом 10(4) настоящих Правил схемы выдачи мощности, предусматривающей поэтапный ввод генерирующего объекта в сроки, превышающие сроки, установленные настоящим подпунктом.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 является собственником земельного участка площадью 1 500 кв.м. и расположенного на нем жилого дома площадью 51 кв.м. по адресу: адрес, г.адрес, адрес, уч. 47, с кадастровым номером 69:35:0141701:68 (л.д. 18-23).

Между ФИО1 (заявителем) и ПАО «Россети Центр» в лице Филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (сетевой организацией) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42579543, по которому сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки по адресу: адресо., адрес, со следующими параметрами: мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, трехфазный ввод; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт однофазного ввода.

Согласно п. 5 Договора технологическое присоединение должно быть осуществлено в течение 4 месяцев со дня заключения Договора.

Согласно п. 21 Договора Договор считается заключенным с даты оплаты технологического присоединения.

22.11.2024 г. истец произвела оплату по Договору (л.д. 25).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

По состоянию на дату принятия судебного решения срок исполнения Договора истек.

Согласно пояснениям сторон, технологическое присоединение до настоящего времени не осуществлено, ввиду чего на ответчика подлежит возложению обязанность исполнить свои договорные обязательства и осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, по адресу: адресо., адрес, в соответствии с Договором в срок 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Прочие исковые требования истцом поддержаны не были, и иск в остальной части подлежит отклонению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Россетти Центр» (Филиал ПАО «Россетти Центр – Тверьэнерго») (ИНН <***>) произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: адресо., адрес, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42579543 в срок 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

В остальной части иска – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Чертановский районный суд адрес течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 26.05.2025 г.

Судья: