Решение по делу № 2-18619/2024 от 19.02.2025 - об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

УИД №

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 февраля 2025 года г.о. Люберцы Московской области

Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шкаленковой М.В.,

при секретаре Усановой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

установил:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» о возложении обязанности в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № от 07.12.2022г., взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работы оказания услуги за период с <...>. в размере 86 906,27 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от взысканной судом суммы.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен договор №№ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которого АО «Мособлгаз» обязалось осуществить поставку газа и подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, по адресу: <адрес>.

19.05.2023г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № к договору №. Стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа - до 01.11.2023г. Принятые истцом обязательства, исполнены в полном объеме, услуги по подключению к сети оплачены, при этом ответчиком технологическое подключение не выполнено, пуск газа не осуществлен, срок по договору нарушен. Истец направил в адрес ответчика досудебную претензию, которая ответчиком оставлена без удовлетворения. На момент обращения истца с иском в суд, обязательства ответчиком не исполнены, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации не производились. В связи с вышеизложенным истец обратился в суд с иском.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, доверил представлять свои интересы представителю ФИО2, которая в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности ФИО3 в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал, по доводам, изложенным в письменных возражения на иск, также в материалы дела представил контррасчет неустойки.

В силу ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, выслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

На основании ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно п. 9 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГ №, договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

В соответствии п 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГ № утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта. В случае если территория ведения гражданами садоводства для собственных нужд (далее - территория садоводства) располагается в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ территории садоводства, подключение (технологическое присоединение), в том числе фактическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства, осуществляется исполнителем до границ земельных участков, занятых указанными домовладениями, без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п. 5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно п. 6 Правил по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода марка автомобиля), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» был заключен договор о поставке природного газа и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №, согласно которому АО «Мособлгаз» обязалось осуществить поставку газа и подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, по адресу: г.<адрес>.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа - до ДД.ММ.ГГ со дня заключения договора.

Согласно п. 9 договора плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газораспределения, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.

19.05.2023г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГ №-ДЗ1474-22.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения, п. 10 договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации изложен в редакции: Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 173 812,54 руб., а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения, п. 11 договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации изложен в редакции: внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50% платы в размере 86 906,27 руб. вносится в течении 11 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения к договору о подключении; 50% платы в размере 86 906,27 руб. вносится в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 7 дополнительного соглашения, остальные условия договора, незатронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными.

Срок выполнения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуска газа, установленный п. 3 договора №, дополнительным соглашением не изменен.

Судом установлено, что принятые истцом обязательства по договору, исполнены в полном объеме, услуги по подключению к сети оплачены в соответствии с условиями договора, что подтверждается квитанцией от 29.05.2023г. на сумму 86 906,27 руб.

ДД.ММ.ГГ подписан акт приемки законченного строительства объекта сети газопотребления по адресу: г.<адрес>.

Разрешая требования истца об обязании ответчика в тридцатидневный срок исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленного требования, поскольку ответчиком выполнены работы по проектированию сети газопотребления и произведено строительство газопровода в границах земельного участка истца 06.12.2023г..

Вместе с тем истцом, в нарушение условий договора, не осуществлены мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению, указанные в п. 10 Технических условий, в том числе:

- установить газоиспользующее оборудование в помещение с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и ветканалами;

- предоставить АО «Мособлгаз» акт первичного обследования дымоходов и ветканалов, выполненного специализированной организацией;

- предоставить АО «Мособлгаз» сертификаты соответствия и паспорта заводов изготовителей на подключаемое газоиспользующее оборудование;

- заключить договор на техническое обслуживание сети газопотребления и внутридомового газового оборудования.

Иного в материалы дела, в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, истцом в суд не представлено.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки, суд исходит из следующего.

В соответствии с пп. «и» п. 52 Правил № одним из обязательных условий договора подключения является указание на наличие обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Согласно Правилам № подключение физических лиц в рамках программы догазификации, а именно: проектирование, строительство газопровода до границ земельного участка заявителя, фактическое подключение и пуск газа, осуществляется обществом без взимания платы.

В связи с этим, сам по себе договор о подключении, заключенный в рамках программы догазификации, является безвозмездным и не содержит размера платы за подключение, на что обоснованно указано ответчиком.

Судом ранее установлено, что 06.12.2023г. подписан акт приемки законченного строительства объекта сети газопотребления по адресу: <адрес>, таким образом, ответчиком исполнены в полном объеме обязательства, по которым договором предусмотрено взимание платы, а именно выполнены работы по проектированию сети газопотребления и произведено строительство газопровода в границах земельного участка истца.

На основании изложенного, размер неустойки, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, подлежит исчислению за период с 02.11.2023г. по 06.12.2023г. и составляет 3193,81 руб., исходя из расчета: 86 906,27 руб. 0,014*7,5%*35.

При этом, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 07.12.2023г. по 02.12.2024г. удовлетворению не подлежит, поскольку технологическое присоединение газоиспользующего оборудования домовладения истца, зависит от встречного исполнения со стороны истца, которым не осуществлены мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению

В силу ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГ № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом фактических обстоятельств по делу, поскольку судом установлено нарушение прав истца и исходя из требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда в размере 10 000 руб.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика, не исполнившего в добровольном порядке требования потребителя, в пользу истца, подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 6596,90 руб. (13193,81/2), оснований для снижения штрафа на основании ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета городского округа Люберцы Московской области подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7000 руб., от уплаты которой истец при подаче искового заявления был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» (ИНН №) в пользу ФИО1 (паспорт серия № №) неустойку за период с 02.11.2023г. по 06.12.2023г. в сумме 3193,81 руб., компенсацию морального вреда в сумме 10000 руб., штраф в сумме 6596,90 руб.

В остальной части свыше взысканных сумм, в том числе неустойки за период с 07.12.2023г. по 02.12.2024г., требованиях об обязании исполнить договор, в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с АО «Мособлгаз» (ИНН №) в доход бюджета городского округа Люберцы Московской области государственную пошлину в размере 7000 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Люберецкий городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья М.В. Шкаленкова

Мотивированное решение изготовлено 02.04.2025г.