__" http-equiv=Content-Type>
____-01-2023-002853-37
Дело № ____
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__ октября __ года г. Новосибирск
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Елапова Ю.В.,
при секретаре судебного заседания Забелиной Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску З.Д.П. к М.Н.Л. о защите прав потребителя,
установил:
Истец обратилась в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя.
Требования истца мотивированы тем, что __ г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить ремонтные работы в жилом помещении по адресу: ..., а истец обязался принять и оплатить результат указанной работы.
Перечень выполняемых по договору работ определяется Приложением №__ к договору от __ г. Согласно Приложению №__ к договору стоимость работ определена сторонами в размере __ руб.
Истец оплатил работу по договору в размере __ руб.
Пунктом __. договора определено, что срок выполнения работ устанавливается с момента подписания настоящего договора по __ г., при условии своевременной оплаты заказчиком авансового платежа, предусмотренного п. __. настоящего договора. Ответчик приступил к работе, но свои обязательства в согласованный срок не выполнил.
В связи нарушением срока выполнения работ истец, руководствуясь статьей __ Закона Российской Федерации от __ г. № __ «О защите прав потребителей» отказался от исполнения договора и требует возврата уплаченных средств.
Истец направил ответчику претензию. Претензия была ответчиком проигнорирована. Поскольку претензия была ответчиком проигнорирована, ответчик обязан уплатить истцу штраф в размере __ % от присужденной судом суммы.
Поскольку в установленный договором срок работа не была выполнена с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере __ руб. Расчет: __ руб. х __ день (с __ по __) х __%=__ руб.
Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, пережитых им в результате нарушения сроков выполнения работ и игнорировании его требований, размер компенсации морального вреда истец определяет на сумму __ руб.
На основании изложенного, после уточнения исковых требований, истец просил взыскать с ответчика уплаченные денежные средства по договору в размере __ руб., компенсацию морального вреда в размере __ руб., неустойку за нарушение договора подряда от __ г. в размере __ руб., штраф за неисполнение требования в досудебном порядке в размере __ руб.
Истец З.Д.П. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил рассматривать дело в его отсутствие, не возражал против вынесения заочного решения (л.д.__).
Ответчик М.Н.Л. в судебное заседание не явилась, судом приняты меры, предусмотренные ст.113 ГПК РФ, к ее надлежащему извещению о дне, времени и месте судебного разбирательства, путем направления судебного извещения заказной почтой с уведомлением, которое прибыло в место вручения заблаговременно, однако ответчиком получено не было.
Суд признал неявку ответчика в судебное заседание неуважительной, на основании ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в порядке заочного производства.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно положениям ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 310 данного кодекса односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.
В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.Из обстоятельств дела видно, что __ г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда (л.д.__), по условиям которого ответчик обязался выполнить ремонтные работы в жилом помещении, расположенном по адресу: ..., а истец обязался принять и оплатить результат указанной работы.
Согласно п.__ договора стоимость работ и используемых материалов по настоящему договору составляет __ руб. и определяется на основании ЛСР (Приложение №__ к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
Согласно Приложению __ к Договору стоимость работ определена сторонами в размере __ руб. (л.д.__).
Истец оплатил работу по договору в размере __ руб., что подтверждается распиской о получении денежных средств от __ г. на л.д.__.
В соответствии с п.__ договора срок выполнения работ устанавливается с момента подписания настоящего Договора по __ г., при условии своевременной оплаты заказчиком авансового платежа, предусмотренного п. __. настоящего договора.
В установленный договором срок ответчиком не были выполнены обязательства по договору подряда.
В связи нарушением срока выполнения работ истец, руководствуясь статьей 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», отказался от исполнения договора.
__ г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия, с требованием вернуть денежные средства в сумме __ руб. и выплатить ему неустойку в размере __% от цены договора за каждый день просрочки (л.д. __). Однако, ответчиком требования истца не были добровольно удовлетворены.
Суд приходит к выводу, что доказательств надлежащего исполнения ответчиком условий договора подряда в установленный срок не имеется. Ответчиком суду не представлено никаких опровергающих данные обстоятельства доказательств.
На основании изложенных норм закона, установленных судом обстоятельств, требования истца о возврате ему уплаченных денежных средств по договору подряда в сумме __ руб. подлежат удовлетворению.
Истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с __ г. по __ г. (__ день) в размере __ руб. Истцом представлен расчёт неустойки (л.д.__), который проверен судом и признан верным.
Поскольку в судебном заседании нашло свое подтверждение нарушение ответчиком установленного договором подряда срока выполнения ремонтных работ, при этом требования истца о возврате оплаченных денежных средств не удовлетворены, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с __ г. по __ г. в размере __ руб., при этом оснований для ее снижения суд не усматривает.
На основании ст.__ Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика, в связи с установленными судом нарушениями, подлежит взысканию компенсация морального вреда за нарушение прав истца как потребителя.
Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного суда РФ от __ г. №__ при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Суд, с учетом обстоятельств дела, длительности периода просрочки исполнения обязательств, объема и характера причиненных истцу нравственных страданий, наличия и степени вины ответчика, требований разумности и справедливости, полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере __ руб.
На основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной к взысканию.
Размер штрафа составит из расчета: (__ + __ + __) / 2 = __ руб.
На основании ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета, поскольку истец, как потребитель, в силу закона, был освобожден от ее уплаты при обращении с настоящим иском в суд.
Руководствуясь ст.ст.194-199,233-237 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
__) уплаченные по договору денежные средства в размере __ руб., неустойку за период с __ г. по __ г. в размере __ руб., компенсацию морального вреда в размере __ руб., штраф в размере __ руб., а всего __ руб.
Взыскать с М.Н.Л. в доход бюджета государственную пошлину в размере __ руб.
Ответчик вправе подать в Заельцовский районный суд г.Новосибирска заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешён судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Ю.В. Елапов