РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Минусинск 16 декабря 2025 года Минусинский городской суд Красноярского края в составе:
председательствующего Минкиной М.Т.
при секретаре Давыденко Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, мотивируя тем, что 27.05.2024 между ним и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца по адресу: Красноярский край, <адрес> Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно п.12, договор считается заключенным со дня оплаты счета. Истец произвел оплату по договору 10.06.2024 в размере 16 711,05 руб. Таким образом, сетевая организация должна была выполнить мероприятия по технологическому присоединению в срок до 09.12.2024. Обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению истом исполнены в полном объеме. Ответчик принятые на себя обязательств по договору не исполнил. Просит суд, с учетом заявления об уменьшении заявленных требований от 01.12.2025, взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь - «Красноярскэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежную сумму в виде договорной неустойки в размере 14 496,84 руб. – за период с 09.12.2024 года по 20.11.2025, 200 000 рублей компенсации морального вреда, сумму штрафа в размере 50 % от взысканной суммы. (л.д. 3-6, 163-164)
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом (л.д. 181), ранее суду пояснил, что поддерживает заявленные исковые требования.
Представитель истца ФИО2 в судебном заседании поддержала исковые требования, с учетом их уточнений, в полном объеме, суду пояснила, что 20.11.2025 ответчик исполнил обязательства по договору № №, напряжение было дано в жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Ранее обязательства ответчиком не были исполнены, что подтверждается пояснениями и документами представленными ПАО «Красноярскэнергосбыт», в связи с чем, доводы ответчика, что по состоянию на 07.07.2025 обязательства по договору исполнены, являются необоснованными и опровергаются письменными доказательствами по делу, поэтому истец просит взыскать неустойку за период с 09.12.2024 по 20.11.2025 (347 дней) согласно расчету 16 711,05 х 0,25 % х 347 = 14 496,84 руб. Поскольку ответчик исполнил требования истца в части совершения действий направленных на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта, поэтому истец уменьшает ранее заявленные требования о взыскании с ответчика неустойки в размере 41,78 ежедневно за каждый день неисполнения решения суда, однако на заявленных требованиях о компенсации морального вреда, а также штрафа настаивает в полном объеме.
Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 181), согласно отзыву на исковое заявление возражал относительно заявленных требований, поскольку по состоянию на 07.07.2025 договор № № от 20.11.2023 исполнен, что подтверждается наличием акта допуска прибора учета в эксплуатацию, технической документацией по сдаче – приемке электромонтажных работ, а также уведомлением в личном кабинете заявителя, поэтому требование истца обязать исполнить мероприятия по договору в течение месяца со дня внесения решения – необоснованно и не подлежит удовлетворению. С требованиями истца о компенсации морального вреда не согласны, так как истец не представил в материалы дела документов, обосновывающих степень его физических и нравственных страданий, и суммы компенсации морального вреда. В совокупности требование истца о возмещении морального вреда является недоказанным и необоснованным. Действия ПАО «Россети Сибирь» по заключения договора и осуществлению мероприятий в соответствии с ТУ в срок, предусмотренный законом и договором, соответствуют положениям действующего законодательства и не посягают на нематериальные блага истца (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), а также на неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и т.п. в соответствии с законодательством об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности). Таким образом, отсутствует причинение морального вреда истцу со стороны ответчика. Просит в удовлетворении требований истцу отказать в полном объеме. В случае удовлетворения заявленных истцом требований в части взыскания договорной, судебной неустойки, штрафа – снизить размер взыскиваемых неустоек, применив положения ст.333 ГК РФ, в случае удовлетворения требований истца в части взыскания компенсации морального вреда снизить размер взыскиваемой суммы в разумных пределах (л.д. 50-52). Результатом договора технологического присоединения является не строительство электросетевых объектов до заявителя и не поставка электрической энергии заявителю, а организация технической возможности для потребителя получать данную коммунальную услугу, потребляемую у гарантирующего поставщика. Исполнение договора со стороны сетевой организации завершено 10.02.2025, следовательно период просрочки исполнения договора: с10.02.2024 по 10.02.2025, т.е. 32 дня, следовательно неустойка не может превышать 1336,88 руб. (16 711,05 руб./100% х0,25%х32). При этом, иск не содержит сведений о дате завершения строительства жилого дома истцом и обеспечения готовности его энергоустановки. Росреестр также не содержит сведений о регистрации права на объект недвижимости, следовательно мероприятия по технологическому присоединению не выполнено, что является основанием взыскания договорной неустойки ответчиком. В силу положений ст. 56 ГПК РФ, ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» бездействие самого заявителя, не зависящее от действий и вины сетевой организации, связанное с отсутствием действий по строительству своей энергоустановки, ее присоединению и по заключению договора на объект истца по вине ответчика, является основанием отказа в возмещении истцу компенсации морального вреда и штрафа (л.д.138-139).
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ПАО Сбербанк России в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещены (л.д. 181), ходатайств об отложении судебного заседания не заявляли.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ПАО Красноярскэнергосбыт в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен (л.д. 181), просил о рассмотрении дела без их участия (л.д. 143) суду пояснил, что между ПАО Красноярскэнергосбыт и ФИО1 заключен договор энергоснабжения № № от 20.02.2025 на объект – земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: : Красноярский край, <адрес> В связи с чем, ПАО Красноярскэнергосбыт направило заявку № № от 24.02.2025 в филиал ПАО Россети Сибирь-Красноярскэнерго» о подаче напряжения, позиция 26 в реестре. 31.10.2025 поступило обращение от потребителя, согласно которому напряжение на его объекте отсутствует. В связи с чем, в адрес ответчика было направлено требование от 07.11.2025 исх. 102686 об осуществлении подачи напряжения на объект энергоснабжения, расположенный по адресу: Красноярский край, <адрес> В соответствии с ранее направленной заявкой от 24.02.2025 ответ на данное требование в адрес ПАО Красноярскэнергосбыт от сетевой организации не поступал. (л.д. 143-162)
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд полагает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению.
В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Судом установлено, что ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности, согласно части 4 статьи 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике».
Согласно свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства № № от 27 февраля 2024 года молодой семье в составе: супруга ФИО1, супруги ФИО11 детей ФИО12 являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, в соответствии с условиями мероприятия предоставлена социальная выплата в размере 2 338 432, 56 руб. на приобретение жилья на территории Красноярского каря. (л.д. 9)
Согласно договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № № ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 и ФИО9. заключили с ПАО Сбербанк России договор кредита, обеспеченного ипотекой на сумму 5 461 567,44 руб. (л.д. 11-15).
Согласно договору ипотеки № № предметом залога является земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Красноярский край, <адрес>. (л.д. 16-18)
Согласно выписке из ЕГРН, истец ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Красноярский край, <адрес> на основании договора купли-продажи земельного участка, выдан 18.05.2024г. (л.д. 19 – 21).
Согласно договору № № подряда на строительство индивидуального жилого дома от 14 мая 2024 г., между истцом и ФИО10 заключен договор на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером № категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Красноярский край, <адрес>. Стоимость работ по договору составляет 7 800 000,00 руб., срок выполнения работ по договору установлен: 14.06.2024 дата начала работ, 14.06.2025 дата окончания работ. (л.д. 23-28)
Согласно заявке физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) от 27.05.2024, ФИО1 обратился за технологическим присоединением малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Красноярский край, <адрес>. (л.д. 10).
Между истцом и ответчиком заключен договор технологического присоединения № № (л.д. 32-34), согласно которому ответчик взял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в сумме 16 711,05 руб., что подтверждается кассовым чеком от 10.06.2024. (л.д. 35). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).
Согласно п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/дачный дом» расположенного по адресу: Красноярский край, <адрес> с кадастровым номером №. Технические условий № № являются неотъемлемой частью договора (л.д. 29 – 31).
Согласно п. 3 договора, точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
В соответствии с п. 6 договора, ответчик в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий обязуется осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с его участием осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра…., осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить … акт о выполнении технических условий,… акт об осуществлении технологического присоединения.
В пункте 8 договора содержатся обязанности заявителя, в том числе по надлежащему исполнения обязательств по настоящему договору.
Согласно пункту 10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 16 711,05 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 785,17 руб. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора).
Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке за год просрочки. (л.д. 34)
Оплата услуг по договору в размере 16 711,05 руб. произведена истцом 10.06.2024г. (л.д. 35).
Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № считается заключенным 10.06.2024, мероприятия по договору подлежали исполнению в срок до 10.12.2024.
Из сообщения ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 07.11.2025 следует, что в адрес ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго направлена заявка от 24.02.2025 о подаче напряжения, позиция № 26 в реестре. В целях исполнения основных обязанностей просят в кратчайшие сроки осуществить подачу напряжения на объект энергоснабжения по адресу Красноярский край, <адрес>, в соответствии с ранее поданной заявкой (л.д. 120,121).
Согласно финансово-лицевому счету № № по группе услуг электроснабжение за период с 20.02.2025 по 12.11.2025 по состоянию на 12.11.2025 не зафиксировано потребление электрической энергии по прибору учета №№ (л.д. 121).
Согласно договору энергоснабжения от 20.02.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ФИО1 заключен договор, согласно которому гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую (потребленную) электрическую энергию для собственных бытовых нужд и оказанные услуги (л.д. 122-130)
Согласно уведомлению об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям № № от 11.02.2025, сетевая организация оказала ФИО1 услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.06.2024 № № в полном объеме на сумму 16711,05 руб. (л.д. 131-132)
Согласно акут допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № № 10.12.2025 по адресу точки поставки: Красноярский край, <адрес> оборудован прибор учета с заводским номером № 2024 года выпуска, дата проверки 28.08.2024. при обращении в суд акт допуска не подписан потребителем (л.д. 38-41), в ходе рассмотрения дела 12.11.2025 представлен подписанный акт (л.д. 119, 133-134).
Согласно реестру заявок на подключение потребителей заключивших договор энергоснабжения от 24.02.2025 абонент № № – ФИО1 21.02.2025 заключил договор энергоснабжения на объект, расположенный по адресу: Красноярский край, <адрес>. (л.д. 135)
Исходя из положений ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
ПАО «Россети Сибирь», в нарушение принятых на себя договором обязательств в срок, установленный договором, работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта заявителя, не выполнило. Факт осуществления технологического присоединения истцом не оспаривается, однако исполнение условие договора выполнено не в установленный срок.
Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению взятых по договору обязательств в установленный договором срок, стороной ответчика суду не представлено.
Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Доводы ответчика о том, что договор исполнен 10.02.2025, следовательно период просрочки исполнения договора: с10.02.2024 по 10.02.2025, т.е. 32 дня, следовательно неустойка не может превышать 1336,88 руб. (16 711,05 руб./100% х0,25%х32), суд во внимание принять не может, поскольку эти довели опровергаются установленными судом обстоятельствами и материалами дела, согласно которым фактическая подача напряжения на объект истца произошла 20.11.2025г. Разрешая требование о взыскании договорной неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ в размере 14 496,84 руб. за период с 09.06.2024 по 20.11.2025, суд приходит к следующему выводу.
Факт нарушения ПАО «Россети Сибирь» условий заключенного с ФИО1 договора об осуществлении технологического присоединения от 10.06.2024, установлен и суд находит обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
Исходя из условий договора о неустойке, отсутствия доказательств со стороны ответчика о надлежащем исполнении условий договора, размер неустойки за период с 10.12.2024 г. по 20.11.2025 г. составляет 14 496,84 руб., в силу положений пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить и учитывая заявлении ответчика о снижении неустойки, ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства, с учетом характера и обстоятельств данного дела, принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению, суд полагает возможным снижение размера неустойки, подлежащей взысканию до 3000 руб.
Разрешая требование истца о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Поскольку действиями ответчика, выразившимися в нарушении срока предоставления истцу услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, нарушено право последнего, как потребителя, на своевременное получение энергоснабжения, начиная с 10.12.2024, суд приходит к выводу о причинении истцу морального вреда, в связи с чем, с ПАО «Россети Сибирь» надлежит взыскать денежную компенсацию, размер которой, исходя из принципа справедливости и разумности, с учетом степени вины ответчика и длительности допущенного нарушения, определить в размере 5 000 руб.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, а также разъяснений, содержащихся в п. 46 вышеприведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы в размере 4000 руб. (3000+5000 руб.) / 50%).
Согласно ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Таким образом, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 руб., определенная в соответствии со ст. 333.19 НК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, – удовлетворить частично.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь - «Красноярскэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежную сумму виде договорной неустойки в размере 3000 руб. – за период с 10.12.2024 года по 20.11.2025 года, 5 000 рублей – сумма денежной компенсации морального вреда, сумму штрафа в размере 50 % от взысканной суммы в размере 4 000 рублей.
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» ИНН <***> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 руб.
Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд, через Минусинский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Председательствующий:
Полный текст решения изготовлен 30.12.2025