Дело № 2-672/2023
УИД №
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
21 декабря 2023 года г. Облучье
Облученский районный суд Еврейской автономной области в составе:
председательствующей судьи Будченко Т.В.
при секретаре судебного заседания Берлинской Л.Ю.,
с участием ответчика ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки. Требования мотивированы тем, что на основании поданной ФИО1 заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств между АО «ДРСК» и ответчиком заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «Вводное устройство жилого дома», расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>. В соответствии с условиями указанного договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение электрических установок заявителя к своим объектам электросетевого хозяйства, а ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, указанные в технических условиях. Согласно пункту 10 договора стороны установили, что размер платы за технологическое присоединение в соответствии с приказом комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 20.12.2017 № 44/2-П составляет 550 рублей. Оплата по договору в размере 550 рублей ответчиком не была произведена. Кроме обязательств по внесению платы, в соответствии с пунктом 8 договора заявитель должен исполнить обязательства по договору по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в пункте 11 технических условий. В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора, следовательно, ответчик должен был выполнить мероприятия не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка заявитель должен уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией и после осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подписать акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения. Сетевая организация направила ответчику письмо о готовности к технологическому присоединению от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр №, где одновременно уведомила о нарушении обязательства по оплате договора. Истец о готовности к осуществлению технологического присоединения объекта ответчика не уведомил. Ответчику направлена претензия о неисполнении договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр №. Период нарушения условий договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вине ответчика составляет - 365 дней, сумма договора - 550 рублей, сумма неустойки по договору составляет 550 * 5% * 365 = 10 037 рублей 50 копеек. В адрес ответчика письмом от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № направлено соглашение о расторжении договора, но подписанный экземпляр в адрес истца не вернулся. У ответчика образовалась задолженность в размере 10 037 рублей 50 копеек, которая до настоящего времени не оплачена. Просит расторгнуть договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № ТПр №, заключенный между АО «ДРСК» и ФИО1, взыскать с ФИО1 неустойку по договору на технологическое присоединение № ТПр № размере 10 037 рублей 50 копеек, расходы по уплате государственной пошлины 6 401 рубль 50 копеек.
Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третье лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика привлечена ФИО2
Представитель истца - АО «ДРСК» в судебное заседание не явился, уведомлен о месте, времени судебного заседания надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие. В дополнениях к иску указал, что согласно техническим условиям сетевая организация должна была выполнить монтаж дополнительных фаз от опоры № до опоры № - данные работы выполнены хозяйственным способом бригадой Облученского РЭС согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства со стороны ответчика не выполнены, что указано в письме от ДД.ММ.ГГГГ и в претензии от ДД.ММ.ГГГГ, а также им не подано уведомление о выполнении технических условий. Существенным нарушением со стороны ответчика является длительное нарушение исполнения обязательств по договору (свыше 365 дней) - нет оплаты, не выполнены мероприятия. Так как работы, выполнялись хозяйственным способом ещё для одного заявителя, то затраты, связанные с исполнением данного договора, сетевая организация не включила в исковое заявление к ответчику. Согласно заявке в 2018 году максимальная мощность ранее присоединенных ЭПУ составляет 5 кВт при напряжении 0,22 кВ, присоединяемых - 10 кВт при напряжении 0,4 кВ, общая мощность составила 15 кВт при напряжении 0,4 кВ, категория надежности 3. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от 20.12.2017 № 44/2-П. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о комитете тарифов и цен правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 № 321-пп, на основании решения правления комитета тарифов и цен от 20.12.2017 № 44/2-Р, были утверждены стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Еврейской автономной области на 2018 год. В соответствие с пунктом 4 данного приказа утверждена плата за одно технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Еврейской автономной области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в следующих размерах: для физических лиц - 550 рублей (с учетом НДС). Технические условия согласно пункту 4 договора № ТПр № от ДД.ММ.ГГГГ являются неотъемлемой его частью договора. Договор подписан заявителем ДД.ММ.ГГГГ, что является подтверждением ознакомления с ним. Обязанности заявителя по выполнению мероприятий по договору, указанные в пункте11 технических условий, прописаны в пункте 8 договора. Ответственность за нарушение условий договора регламентирована пунктом 17 договора: сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной за год просрочки, что регламентировано подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Период нарушения условий договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вине заявителя составляет - 365 дней. Ответчик произвел нарушение условий договора, допустив длительную просрочку исполнения обязательств. Сумма неустойки по договору рассчитана на формуле и составляет 550 * 5% * 365 = 10 037 рублей 50 копеек. Сетевой организацией предприняты все необходимые меры для исполнению договора: подготовлена и направлена оферта договора, для подготовки технических условий был осуществлен выезд бригады Облученского РЭС и составлен акт обследования, обязательства по договору выполнены своевременно и в полном объеме, о чем свидетельствует справка о выполненных объемах работ хозяйственным способом от ДД.ММ.ГГГГ, а также проведена претензионно-исковая работа.
Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования признал частично, не возражал против расторжения договора, пояснил, что как сосед решил увеличить у себя дома по <адрес> мощность энергопринимающих устройств до 15 кВт, для чего подал заявку АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» в <адрес>. После того, как узнал сколько сосед израсходовал денежных средств на выполнение технический условий для присоединения, передумал. На улице протянули новые провода, напряжение в доме улучшились до 220 Вт, этого ему было достаточно. В АО «ДРСК» об отзыве своей заявке, расторжении договора не обращался, ему с ДД.ММ.ГГГГ года писем, звонков не поступало. Полагает, что оснований для взыскания с него неустойки нет, поскольку АО «ДРСК» никакой работы по его заявке, заключенному с ним договору не выполняло, они проводили плановые работы по всей улице по замене проводов, улучшению качества напряжения.
Третье лицо ФИО2 в судебное заседание не явилась, о его месте и времени извещена надлежащим образом.
На основании положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся представителя истца и третьего лица.
Суд, заслушав объяснения ответчика, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.
Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств за исключением случаев, предусмотренных законом, не допускается.
Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ определено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (пункт 2 статьи 432 ГК РФ).
В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пункта 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Согласно абзацу шестнадцатому пункта 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).
В судебном заседании установлено, что ФИО1 зарегистрирован и проживает по месту жительства: <адрес>.
В соответствии со свидетельством №, выданным ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано право совместной собственности ФИО1 и ФИО2 на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ЕАО, что также подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно свидетельству I-ТВ № брак между ФИО1 и ФИО2 прекращен ДД.ММ.ГГГГ.
По сведениям домовой книги в жилом доме, расположенном в по <адрес>, значится зарегистрированным ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, аналогичные сведения указаны в адресной справке от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно техническому паспорту, составленному ДД.ММ.ГГГГ, жилой дом по <адрес> (инвентарный №), ДД.ММ.ГГГГ года постройки, общая площадь жилого дома составила 34,6 кв. метров.
На основании постановления администрации Облученского городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1, ФИО2, имеющим жилой дом по <адрес> на праве совместной собственности, предоставлен для ведения личного подсобного собственность бесплатно земельный участок, общей площадью 1154 кв.м. по адресу <адрес>, что подтверждается сведениям из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в АО «ДРСК» «ЭС ЕА» подана заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения в целях увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств до 15 кВт с приложением документов, подтверждающих право собственности на дом и земельный участок по <адрес>.
На основании поданной ФИО1 заявки АО «ДРСК» и ФИО1 заключили договор № ТПр № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта – «Вводное устройство жилого дома», расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.
В соответствии с пунктами 3, 4 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя. При этом технические условия для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.
Пунктом 5 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.
По условиям договора сетевая организация обязуется в течение пяти рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий, затем осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям (пункт 6).
Пунктом 8 договора № ТПр № на заявителя возложена обязанность надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границы участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (пункт 8).
Согласно пунктам 10-11 технических условий для присоединения к электрическим сетям (приложение А к договору), являющихся неотъемлемой частью договора, сетевая организация осуществляет монтаж дополнительных фаз от опоры № до опоры № проводом расчетного сечения в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативно-правовыми актами и требованиями безопасности; фактическое подключение электроустановок заявителя к электрической сети АО «ДРСК»; заявитель обязан осуществить монтаж захода линии электропередачи от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта в соответствие с действующими техническими регламентами, нормативно-правовыми актами и требованиями безопасности, а также другие мероприятия.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).
При этом из подпункта «б» пункта 25 и подпункта «б» пункта 25.1 Правил № 861 следует, что сетевая организация обязана осуществить эти мероприятия за свой счет.
Исходя из вышеизложенных норм права, мероприятия, предшествующие мероприятиям по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (строительство ВЛ-0,4 КВ, увеличение сечения проводов и кабелей) истец обязан произвести за свой счет, при этом указанные расходы подлежат включению в расходы, учитываемые при установлении платы за технологическое присоединение.
На день заключения сторонами договора размер платы за технологическое присоединение составлял 550 рублей, утвержден приказом комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 20.12.2017 № 44/2-П. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 30 дней с момента подписания договора наличными денежными средствами в кассу сетевой организации или путем перечисления на расчетный счет сетевой организации (пункты 10-11 договора).
Суд отмечает, что из приведенных правовых норм, условий договора не следует, что сетевая организация – АО «ДРСК» до внесения заявителем (ответчиком) оплаты 550 рублей обязана осуществить свою часть мероприятий, предусмотренных техническими условиями, поэтому довод ответчика об отсутствии со стороны АО «ДРСК» какой-либо работы по исполнению его заявки, договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не является основанием для освобождения ответчика от внесения платы по договору за технологическое присоединение, размер которой определен в соответствии с приказом комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 20.12.2017 № 44/2-П (550 рублей). ДД.ММ.ГГГГ АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» проинформировало ФИО1 о выполнении своих обязательств по договору на технологическое присоединение, необходимости внесения ФИО1 платы за выполнение мероприятий по технологическому присоединению в сумме 550 рублей в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
В судебном заседании установлено, что в нарушение пунктов 8, 11, 12 договора от № плата за технологическое присоединение, предусмотренная договором, ФИО1 не вносилась, мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями к договору № ТПр №, в пределах границ своего участка ответчиком не осуществлены.
Пунктом 15 договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр №, пунктом 15 Правил № 861 определено, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).
В судебном заседании ответчик по поводу расторжения с ним договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № не возражал.
Пунктом 16(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.
По условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты (пункт 17 договора)
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено соглашение о расторжении договора, из которого следует, что последнему предложено рассмотреть соглашение о расторжении договора и подписать его и направить один экземпляр в адрес АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».
В претензии, направленной АО «ДРСК» ДД.ММ.ГГГГ, ответчику предложено выплатить неустойку в размере 10 037 рублей 50 копеек и сумму по договору в размере 550 рублей. Поступившая по адресу проживания ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ претензия (отчет об отслеживании отправления с идентификатором №) оставлена ответчиком без исполнения.
Начисление истцом неустойки 10 037 рублей 50 копеек (550 руб.х5%х365) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соответствует условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № и не противоречит действующим на момент заключения договора Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств в совокупности подтверждает неисполнение ответчиком обязательств, возложенных на него договором от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр № и невнесение им предусмотренной условиями договора за технологическое присоединение платы в размере 550 рублей в течение тридцати дней со дня подписания договора, что является существенным нарушением договора № ТПр № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и основанием для расторжения договора от ДД.ММ.ГГГГ № ТПр №, а также взыскания с ответчика в пользу истца неустойки в размере 10 037 рублей 50 копеек за неисполнение своих обязательств.
Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые согласно части 1 статьи 88 ГПК РФ состоят, в том числе из государственной пошлины.
При подаче иска АО «ДРСК» в соответствии с положениями подп. 1 и 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ оплачена государственная пошлина в размере 6401 рубль 50 копеек, которая с учетом гражданского процессуального законодательства, удовлетворения исковых требований подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в счет возмещения понесенных по делу судебных расходов.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 98, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки удовлетворить.
Расторгнуть договор № ТПр № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ФИО1.
Взыскать с ФИО1 (ИНН №) в пользу акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ИНН <***>) неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения № ТПр № в размере 10 037 рублей 50 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 401 рубль 50 копеек.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд ЕАО через Облученский районный суд ЕАО в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья Т.В. Будченко
мотивированное решение составлено 28.12.2023