Дело № 2-953/2025

УИД 39RS0010-01-2025-001275-54

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 августа 2025 г. г. Гурьевск

Гурьевский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Чулковой И.В.,

при помощнике судьи Сырятовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Россети Янтарь» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

23.05.2023 акционерным обществом «Россети Янтарь» (далее – АО «Россети Янтарь», сетевая организация) и ФИО1 (далее также – заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес >.

23.05.2023 ФИО1 внесла плату за технологическое присоединение в соответствии с требованиями пункта 10 указанного договора в размере 70 000 рублей, оставшаяся часть суммы в размере 16 031,15 рублей подлежит оплате в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям установлен пунктом 5 указанного договора и составляет один год со дня заключения договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023.

Установленный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек, однако АО «Россети Янтарь» до настоящего времени свои обязательства по договору не исполнило.

10.07.2024, 05.02.2025, 03.03.2025 ФИО1 в адрес сетевой организации направлялись претензии, в ответ на которые АО «Россети Янтарь» сообщал о том, что сетевой организацией реализуются процедуры в целях обеспечения возможности выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Полагая свои права нарушенными, ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Россети Янтарь» о возложении на ответчика обязанности в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023, взыскании с АО «Россети Янтарь» компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, договорную неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 0, 25 % от платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО1, в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного заседания извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения требований иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. Не оспаривая факта заключения договора об осуществлении технологического присоединения, ссылался на то, что ответчик для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца разработал и утвердил техническое задание по титулу <данные изъяты> «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 к В от ВЛ 15-036 (инв.№), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Ельники Гурьевского района». Для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ заключен договор (заявка № «Под ключ») от 06.08.2024 с подрядной организацией ООО «Проэлектромонтаж», в настоящее время решается вопрос по корректировке технического задания.

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (статья 408 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно подпункту «б» пункта 16 вышеуказанных Правил технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Согласно условиям типового договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023, заключенного между АО «Россети Янтарь» и ФИО1, сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя от ПУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросеетвого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, с учетом ранее присоединенной 15,00 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств о (кВт).

В соответствии с пунктом 2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения индивидуального жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес >.

Пунктом 5 указанного договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023, то есть до 23.05.2024.

В соответствии с пунктом 10 данного договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15.12.2022 № 104-01тпэ/22 и составляет 71 692 рубля 63 копейки, кроме того НДС в размере 14 338 рублей 52 копейки, а всего 86 031 рубль 15 копеек.

Согласно пункту 11 договора № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.05.2023 внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15 % платы вносится в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией, 30 % платы вносится в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета, 35 % платы вносится в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета, 20 % платы вносится в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора).

Обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение исполнены ФИО1 в соответствии с условиями договора, 23.05.2023 заявитель внесла плату за технологическое присоединение в размере 70 000 рублей что подтверждается чеком по операции ПАО Сбербанк от 23.05.2023.

Согласно пункту 10 Технических условий № №, являющихся приложением к договору, сетевая организация обязана выполнить следующие мероприятия: от опоры № 14 (уточнить при проектировании) ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 036-04 в сторону участка заявителя построить ВЛИ с СИП 0,4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 95 кв.мм (трассу ВЛИ определить проектом, протяженность ориентировочно 60 м), прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 036-04, установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя; от зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения; при необходимости в РУ 0,4 кВ (Л-2) ТП 036-04 выполнить замену группы «рубильник-предохранитель».

В соответствии с пунктом 11 Технических условий заявитель осуществляет присоединение объекта к электросети от точки присоединения (пункт 7) до ВРУ 0,4 кВ СИП или КЛ соответствующей пропускной способности.

Согласно пункту 7 Технических условий точкой присоединения к электрической сети являются контактные соединения на приборе учета (ПУ). Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Россети Янтарь» и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

Согласно ответам АО «Россети Янтарь» от 04.03.2025 и от 07.08.2024 на обращения ФИО1 от 10.07.2024, 05.02.2025, 03.03.2025 по вопросу исполнения обязательств по вышеуказанному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ответчик сообщал заявителю о том, что сетевой организацией реализуются процедуры в целях обеспечения возможности выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Как следует из доводов ответчика и представленных документов, в рамках исполнения обязательств по указанному договору со стороны ответчика разработано и утверждено техническое задание по титулу № «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 к В от ВЛ 15-036 (инв.№ №), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Ельники Гурьевского района», а также для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ заключен договор (заявка № 9 «Под ключ») от 06.08.2024 с подрядной организацией ООО «Проэлектромонтаж»

Таким образом, в судебном заседании факт заключения договора между истцом и ответчиком и принятия ответчиком обязательств по технологическому подключению не оспаривался и подтвержден представленными документами. Предусмотренные договором условия по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, истцом исполнены надлежащим образом, что в ходе рассмотрения дела подтверждено платежными документами.

Из представленных в суд возражений и пояснений представителя ответчика в судебном заседании следует, что работы по технологическому присоединению ответчиком не исполнены, для завершения работ требуется срок не менее четырех месяцев.

Поскольку на момент рассмотрения дела технологическое присоединение не осуществлено, АО «Россети Янтарь» не выполнило обязательств по договору технологического присоединения, при этом право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям, суд приходит к выводу, что в результате виновного бездействия ответчика нарушены права истца, как потребителя услуги.

При таких обстоятельствах требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь» обязанности выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям законно и обоснованно и, соответственно, подлежит удовлетворению.

Согласно статье 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает период неисполнения и критерий сезонности, устанавливает АО «Россети Янтарь» срок выполнения работ по технологическому присоединению – в течение 90 дней с момента вступления решения в законную силу.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В силу абзаца третьего подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В соответствии с положениями пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Таким образом, за период с 24.05.2024 (следующий день после истечения установленного срока) по 24.05.2025 неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая начислению ответчику, составляет 78 503 рубля 42 копейки (86 031,15 рублей х 0,25% х 365 дней).

Оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера договорной неустойки по доводам стороны ответчика у суда не имеется, равно как и для взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства ответчиком за срок свыше года просрочки.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом характера и длительности допущенного ответчиком нарушения, степени нравственных страданий истца ФИО1, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 10 000 рублей.

Возражения стороны ответчика о недоказанности причинения истцу моральных страданий, причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями, является несостоятельным, поскольку исходя из разъяснений пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», достаточным условием для взыскания компенсации морального вреда является установление судом факта нарушения прав потребителя.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 44 251 рубль 71 копейка (78 503 рубля 42 копейки + 10 000 рублей) х 50 %).

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 000 рублей.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Россети Янтарь» – удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Россети Янтарь» (ОГРН №, ИНН №) исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГ года, заключенному с ФИО1, в течение 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с акционерного общества «Россети Янтарь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойку в размере 78 503 рубля 42 копейки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 44 251 рубль 71 копейка, а всего 132 755 (сто тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 13 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Гурьевский районный суд Калининградской области в течение месяца со дня его изготовления председательствующим по делу.

Судья: И.В. Чулкова

Решение суда в окончательной форме изготовлено 03 октября 2025 года.