Решение по делу № 2-1929/2022 от 28.10.2022 - о расторжении договора бытового подряда, взыскании предоплаты, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

К делу № 2-1929/2022 УИД 23RS0051-01-2022-002541-61

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Тимашевск 28 октября 2022 г.

Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Ремизовой А.Б.,

при секретаре судебного заседания Радченко К.В.,

с участием:

представителя истца, действующего на основании доверенности, ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о расторжении договора бытового подряда, взыскании предоплаты, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Литовских С.Н. обратился в суд с исковым заявлением к ИП ФИО3 о расторжении договора бытового подряда от 05.10.2021, взыскании предоплаты по договору в размере 1 630 000 руб., неустойки в размере 300 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей, а также штрафа.

Требования мотивированы тем, что между сторонами был заключен договор бытового подряда, во исполнение условий которого истец передал ответчик предоплату на общую сумму 1 630 000 рублей за выполнение работ. В соответствии с условиями договора, работы должны были быть выполнены в полном объеме до 31.12.2021, однако не выполнены до сих пор. 10.06.2022 истец направил ответчику досудебную претензию с требованием в течение тридцати дней выполнить условия договора, однако работы ответчиком так и не выполнены.

Представитель истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО4 в судебное заседание не явилась, о месте и времени его проведения была уведомлена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила, в связи с чем дело подлежит рассмотрению в ее отсутствие.

Выслушав позицию представителя истца, исследовав материалы дела, оценив их в совокупности, суд приходит к следующему.

05.10.2021 между Литовских С.Н. и ИП ФИО3 заключен договор об оказании услуг <№>, (договор бытового подряда (далее - Договор). Согласно п. 1.1 предметом указанного Договора являются обязательства по выполнению строительных работ, приведенных в Приложении 1, а именно: строительно-монтажные работы под ключ, включая материалы и оборудование:

1. Кондиционирование и вентиляция (санузел, кухня); 2. АР-строительные работы: демонтаж, перегородки, отделочные работы, плиточные работы, пол, потолок, двери, плинтус; 3. ВК-Водоснабжение, канализация, отопление; 4, ЭОМ- Электрика, освещение + СКС ( интернет, телевидение, домофон); 5. Wi-Fi сеть; 6. ОПС (Охранно-пожарная сигнализация (от застройщика, адаптация). Работы проводятся по адресу: <адрес>.

В соответствие с п. 4.1 Договора, цена услуг (работ, оборудования) указана в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 1 244 650 (один миллион двести сорок четыре шестьсот пятьдесят) рублей.

Согласно п. 3 Приложения 1, оплата производится в следующем порядке:

- Авансовый платёж в размере 50% от общей стоимости Договора, что составляет 622 325 рублей, перед началом ремонтных работ. (Сумма в 625 000 рублей, была уплачена ответчику 05.10.2021, согласно Акта приёма- передачи денежных средств).

- Авансовый платёж в размере 30%, что составляет 373 395 рублей, после завершения чёрной отделки, инженерных сетей, перегородок. (Сумма в размере 375 000 рублей, была уплачена ответчику 10.11.2021, согласно Акта приёма-передачи денежных средств).

- Авансовый платёж в размере 20%, что составляет 248 930 рублей, после завершения ремонта и сдачи объекта Исполнителем Заказчику.

Кроме того, истцом была уплачена ответчику сумма в размере 630 000 рублей, на приобретение мебели, в соответствие с приложением № 2 к договору об оказании услуг от 05.10.2021. Согласно Акта приёма-передачи денежные средства были переданы ответчику 15.10.2021.

В соответствие с п. 6.1 Договора, он вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2021, однако в любом случае, до полного исполнения обязательств каждой из сторон, вытекающих из настоящего Договора. Согласно п. 6.3 Договора, сроки выполнения работ (оказания услуг) указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.

Согласно п. 4.1 Приложения 1, сроки исполнения работ по Договору составляют 60 рабочих дней, с момента получения авансового платежа 50% (дополнительно 7 календарных дней на сдачу объекта, устранения возможных замечаний Заказчика).

Таким образом, ответчик должен был закончить работы в течении 60 рабочих дней, максимум до 31.12.2021, однако до настоящего времени работы по Договору не выполнены, доказательств обратного суду не представлено.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».

Свои обязательства по Договору от 05.10.2021 ответчик не исполнил.

На основании п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

10.06.2022 ИП ФИО5 заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена досудебная претензия с требованием в течении тридцати дней с момента её получения выполнить свои обязательства по Договору от 05.10.2021, в противном случае истец будет обращаться в суд. Данная претензия была получена ответчиком 11.06.2022, однако, до настоящего времени обязательства по Договору ответчиком не исполнены.

При таких обстоятельствах, у истца имеется законное право на отказ от исполнения договора и возврат внесенной предоплаты.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования о расторжении договора бытового подряда от 05.10.2021, взыскании предоплаты по договору в размере 1 630 000 рублей.

В п.5.2 Договора от 05.10.2021 предусмотрена ответственность подрядчика за не исполнение, или ненадлежащее исполнения договора, в том числе пени в размере 0,3 % от остаточной суммы Договора, за каждый день просрочки. Кроме того, согласно, последнего согласованного графика производства работ от 05.04.2022, ответчик обязался выполнить работы до 24.05.2022, однако эти обязательства также не исполнил. В данном приложении № 4, за нарушение обязательств, установлена неустойка 5 000 рублей в день, за каждый день просрочки.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен и признан верным.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку судом установлено нарушение прав истца, как потребителя, причиненный ему моральный вред подлежит возмещению со стороны ответчика. С учетом обстоятельств дела, требований разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что требования истца не были удовлетворены в добровольном порядке, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца указанный штраф.

Поскольку истец в силу п.п. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины по делу, в соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, суд считает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину на основании п.п. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ в размере 16350 рублей в доход местного бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о расторжении договора бытового подряда, взыскании предоплаты, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда – удовлетворить.

Расторгнуть заключенный между ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО3 договор бытового подряда от 05.10.2021.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 предоплату по договору в размере 1 630 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 неустойку в размере 300 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО2 штраф в размере 977 500 рублей.

Взыскать индивидуального предпринимателя ФИО3 в доход бюджета муниципального образования Тимашевский район государственную пошлину в размере 16350 рублей.

Решение изготовлено в окончательной форме 04.11.2022.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тимашевский районный суд Краснодарского края в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья А.Б. Ремизова