24RS0033-01-2024-003018-76

гр. дело №2-299/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2025 года г. Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе

председательствующего судьи Пупковой Е.С.,

при секретаре Шабалиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2011/2024 по исковому заявлению ФИО1 к Акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к Акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее – АО «КРАСЭКО») о защите прав потребителя (л.д.2-8,35).

Свои требования мотивирует тем, что между ним (ФИО1) и АО «КРАСЭКО» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям гаража № в ГК «Северный» по адресу: <адрес>, принадлежащего истцу и используемого для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с п.1 указанного Договора, Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ. истцом произведена оплата по данному договору в размере 13087 рублей 20 копеек.

Обязательства ответчиком не исполнены до настоящего времени.

В результате виновных действий организации, выразившихся в ненадлежащем и несвоевременном исполнении обязанностей по технологическому присоединению к электрическим сетям, предусмотренных договором, истец не может реализовать свои права и пользоваться гаражом.

Просит обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям гаража № в ГК «Северный» по адресу: <адрес>; взыскать компенсацию морального вреда в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей; взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 3734 рубля 64 копеек, а также по дату вынесения решения суда

Истец ФИО1, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, просил о рассмотрении дела в отсутствие (л.д.73), ранее в судебном заседании исковые требования поддерживал, по обстоятельствам, изложенным в иске, пояснил, что в феврале 2025 года ответчиком был установлен столб и произведено подключение столба к электрическим сетям, ему в настоящее время необходимо самому от столба осуществлять присоединение гаража. Требования о компенсации морального вреда мотивирует тем, что длительное время ограничен в пользовании гаражом, приходится ходить по инстанциям, добиваться исполнения договора, переживает из-за этого, испытывает стресс и отрицательные эмоции.

Представитель ответчика АО «КРАСЭКО» о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, представлен письменный отзыв, согласно которому в настоящее время мероприятия, предусмотренные договором №-ТП, выполнены. Задержка в исполнении условий заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-ТП обусловлена большим объемом мероприятий по технологическому присоединению и высокой их стоимостью. Так согласно разделу 10 технологических условий, в обязанности сетевой организации входит строительство линии электропередачи, напряжением 6кВ, от опоры № фидера 4-01, установка и допуск в эксплуатацию КТП 4-01-ПГК «Северный», имеющей напряжение 6/0,4 кВ, строительство линии электропередачи, напряжением 0,4кВ до границ объекта заявителя. Указанные мероприятия являются очень финансово затратными для сетевой организации, внесенная истцом плата по договору составляет менее 1% от суммы понесенных затрат. Вместе с тем, вне зависимости от количества, стоимости, объёма требующихся мероприятий, п.п. «б» пункта 16 Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ, установлен предельный срок на выполнение мероприятий для сетевой организации 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Установить иной срок выполнения мероприятий, несмотря на их большой объем, стоимость, запрещают требования действующего законодательства.

Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-ТП предусмотрено, что сторона, нарушившая срок выполнения мероприятий, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25% общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной за год просрочки. Учитывая фактические обстоятельства спора, значительные расходы ответчика по исполнению принятых обязательств в рамках договора, а также тот факт, что размер заявленной ко взысканию неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, просит о снижении размера подлежащей взысканию неустойки, в соответствии со статьей 333 ГК РФ.

Истец просит о взыскании компенсации морального вреда в размере 50000 рублей, при этом из содержания искового заявления неясно в чем заключались нравственные страдания истца, каким образом истцом определялся размер подлежащей взысканию компенсации. В связи с чем полагает, что требования о компенсации морального вреда не подлежат удовлеторению.

Из дополнительных пояснений следует, что уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 16.07.2024г. были размещены в личном кабинете заявителя. Выгрузка документов из личного кабинета заявителя и размещение документов сетевой организацией осуществляется в автоматизированном режиме. При размещении заявки в личном кабинете все документы выгружаются в программный комплекс и направляются в работу. Замечания по заявке указываются в карточке входящего документа и выгружаются в личный кабинет. Договор на осуществление технологического присоединения, а также все иные документы, в том числе, акт об осуществлении ТП, создаются в программном комплексе и выгружаются в личный кабинет автоматически через настроенные алгоритмы. Доступ в личный кабинет имеется только у заявителя (вход по паролю, направленному смс на телефон заявителя). От заявителя в адрес сетевой организации не поступали ни письменные, ни устные обращения о наличии проблем с доступом в личный кабинет, либо об иных обстоятельствах, свидетельствующих о неполучении акта по каким-либо причинам.

Таким образом заявителю обеспечена возможность выполнить фактическое подключение собственными силами без участия сетевой организации. От заявителя в таком случае не требуется уведомление о выполнении ТУ и проведение осмотра. После осуществления мероприятий, предусмотренных ТУ в границах своего земельного участка, осуществление фактического технологического присоединения осуществляется собственными силами заявителя при условии обеспечения ему такой возможности сетевой организацией. Обществом была обеспечена такая возможность путем выполнения предусмотренных ТУ мероприятий, в связи с чем, требования заявителя основаны на неправильном понимании процедуры выполнения ТУ.

В соответствии с положениями части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации злоупотребление правом не допускается. Согласно части 1 статьи 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

С учетом изложенного, обстоятельств дела, отсутствия ходатайств участников производства по делу об отложении судебного заседания в силу каких-либо объективных причин, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежаще извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, в соответствии со статьёй 167 ГПК РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства, в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

В соответствии со статьёй 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (статья 408 ГК РФ).

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике").

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок, технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила N 861).

Согласно пункту 3 Правил N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя. Сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

К лицам, указанным в пункте 14 Правил технологического присоединения, относятся физические лица, подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

На основании положений пункта 13 Правил договор на технологическое присоединение должен содержать перечисленные в данном пункте существенные условия, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены исполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Судом установлено, и подтверждается материалами дела, что ФИО1 является собственником нежилого здания, расположенного по адресу: <адрес>, гараж №, площадью 23,5 кв.м., с кадастровым номером № (л.д.13-14), а также расположенного под ним земельного участка с кадастровым номером № (л.д.11-12).

ДД.ММ.ГГГГ (л.д.36-37) между ФИО1 и АО «КрасЭКо» заключен договор №-ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 1 данного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3,0 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, гараж № (пункт 2).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии в пределах 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

В пункте 5 договора определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

На основании пункта 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до дочки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже – рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно пункту 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №-э и составляет 12768 рублей.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15% вносятся в течение 15 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

- 30% вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

- 35% вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

- 30% вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 20% вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п.13).

ФИО1, предусмотренную договором обязанность по оплате исполнил, что подтверждается чеком от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 12768 рублей (л.д.38,39).

Ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в срок, предусмотренный договором, то есть по ДД.ММ.ГГГГ (четыре месяца с ДД.ММ.ГГГГ.) включительно, не выполнены.

Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям датировано ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.76-77), между тем доказательств, подтверждающих размещение уведомления в форме электронного документа в личном кабинете заявителя, предусмотренных пунктом 6 договора, ответчиком не представлено, и как пояснил в судебном заседании истец, присоединение осуществлено ДД.ММ.ГГГГ, о чем им представлены скриншоты личного кабинета.

Поскольку обязательства по договору ко дню вынесения судебного решения ДД.ММ.ГГГГ.) исполнены, суд не находит оснований для удовлетворения требований о понуждении к исполнению договора.

Ответчиком не представлено доказательств уважительности причин невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, не представлено доказательств, что ответчик предпринимал меры по выполнению своих обязанностей по договору.

Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, суд не усматривает.

В связи с установлением того обстоятельства, что ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по договору, суд приходит к выводу о том, что ответчик должен нести ответственность в виде уплаты неустойки.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Определяя размер неустойки за нарушение обязательства по договору технологического присоединения, суд исходит из того, что положения пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей не исключают возможность установления более высокого размера неустойки за нарушение прав потребителя, если соответствующее условие достигнуто сторонами договора при его заключении.

Согласно пункту 18 Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым и вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Поскольку в пункте 18 договора его сторонами был согласован иной размер неустойки, нежели установлен в пункте 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, истец просит о взыскании именно договорной, а не законной неустойки.

Ответчик нарушил предусмотренные договором сроки осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.

При таком положении, требование о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дату исполнения договора), подлежит удовлетворению.

Размер неустойки составит 8299 рублей 20 копеек, исходя из расчета 12768 рублей*260 дн.*0,25% (предусмотренный договором размер неустойки), размер неустойки не превышает годовой.

Ответчиком заявлено о снижении указанного размера неустойки, между тем, об исключительных обстоятельствах не указано, доказательства таковых суду не представлены.

Сумма неустойки 8299 рублей 20 копеек не является не только чрезмерной, но даже сколько-нибудь обременительной для ответчика с учетом рода его деятельности и имущественного положения.

Согласно статье 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку были нарушены права истца, как потребителя, то требования истца о взыскании компенсации морального вреда являются обоснованными и подлежат удовлетворению, вопреки доводам стороны ответчика.

Определяя размер компенсации морального вреда, с учетом конкретных обстоятельств дела, вины ответчика, характера и степени нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Взыскание штрафа представляет собой меру ответственности, которая применяется к продавцу (изготовителю, исполнителю) за совершение виновных действий: игнорирование обоснованных претензий потребителя, создание препятствий потребителю в реализации его прав.

Исходя из общей суммы взыскания, штраф, в размере 50% от присужденной суммы в размере удовлетворенных исковых требований составляет 9149 рублей 60 копеек, исходя из расчета: ((10000 рублей + 8299 рублей 20 копеек) х 50%).

Ходатайств о снижении штрафа ответчиком не заявлено.

Кроме того, в силу статьи 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в силу Закона РФ «О защите прав потребителей», взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать с Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7000 рублей (из расчета: 4000 рублей за требование имущественного характера и 3000 рублей за требование неимущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 197-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт серия №) неустойку в размере 8299 рублей 20 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 9149 рублей 60 копеек, а всего 27448 рублей 80 копеек.

В остальной части заявленных требований о взыскании компенсации морального вреда в заявленном истцом размере, отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Красноярский краевой суд путем подачи жалобы через Лесосибирский городской суд.

Председательствующий Е.С. Пупкова

Мотивированное решение составлено 23 мая 2025 года