Решение по делу № 2-635/2023 от 23.06.2023

Дело № 2-635/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 июня 2023 г. г. Вышний Волочек

Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Александровой С.Г.,

при секретаре Смирновой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» к ФИО1 о расторжении договора технологического присоединения к газораспределительным сетям, взыскании задолженности по договору, судебных расходов,

установил:

АО «Газпром газораспределение Тверь» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора технологического присоединения к газораспределительным сетям и взыскании задолженности по договору, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указано, что 17 сентября 2019 г. между ФИО2 (заявитель) и АО «Газпром газораспределение Тверь» был заключен договор о технологическом подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № по условиям которого истец принимает на себя обязанности по осуществлению технологического присоединения: объекта капитального строительства заявителя «32 – квартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>. 29 марта 2021 г. было заключено дополнительное соглашение к договору о замене стороны заявителя по договору, в соответствии с дополнительным соглашением все права и обязанности перешли к ФИО1

В соответствии с п. 21 договора, договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного договора, то есть 17 сентября 2019 г. и действует до выполнения сторонами всех обязательств. На последней странице договора имеется подпись ответчика о заключении договора и штамп с входящей датой.

В соответствии с п. 3 договора срок осуществлений мероприятий по подключению составляет полтора года со дня подписания договора. Договор подписан 17 сентября 2019 г., работы должны быть выполнены до 17 марта 2021 г. Идя на встречу ответчику, в связи с невыполнением им п. 1 абз. 2, п. 7.1, п. 7.5, п. 7.10 договора между сторонами заключено дополнительное соглашение от 13 августа 2021 г. о продлении мероприятий по договору до 31 марта 2022 г. Далее заключено аналогичное соглашение о продлении мероприятий до 21 сентября 2022 г.

По условиям п. 1 договора мероприятия по подключению в пределах земельного участка, принадлежавшего ответчику, осуществляются ответчиком, а мероприятия до границы земельного участка осуществляются истцом. Истец действуя добросовестно, принятые на себя обязательства по осуществлению мероприятий для строительства газопровода до точки подключения, предусмотренные условиями заключенного между сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № исполнил. Однако своим бездействием ответчик лишил истца возможности исполнить заключенный между сторонами договор в полном объеме.

Согласно п. 10 п.п. А договора, а также предварительного расчета размера платы за подключение размер платы за технологическое присоединение составил 771086,76 руб., при условии исполнения договора сторонами и компенсации выпадающих доходов.

В соответствии с п. 10 договора внесение платы по договору осуществляется в следующем порядке: 25% по договору, в сумме 192771,69 руб. в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 25% по договору, в сумме 192771,69 руб. в течение 3 месяцев со дня заключения договора, 35 % в сумме 269880,36 руб. в течение 1 года со дня заключения договора, 15 %, что составляет 115663,02 руб. в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом подключении).

По состоянию на 14 апреля 2023 г. ответчик не исполнил в срок обязательства по договору и не осуществил технологическое присоединение, что подтверждается обращением от 2 февраля 2023 г. № 177, также продлением сроков осуществления технологического присоединения от 13 августа 2021 г. до 21 марта 2022 г., от 21 марта 2022 г. до 21 сентября 2022 г., и не подписанием, в соответствии с п. 7, п. 10 договора, сторонами акта готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства.

Заявителю 2 февраля 2023 г. направлено требование, в котором также предложено расторгнуть договор. В связи с обращением о расторжении договора по технологическому подключению и соответственно не применением государственного регулирования тарифа на технологическое присоединение ответчик на основании п. 69 правил 1547 обязан исполнить свои обязательства по договору в полном объеме. Истец, действуя добросовестно, исполнил договор, стоимость договора в сою очередь не возмещена ответчиком. Ответчиком оплачено 449962,80 руб., стоимость договора 771086,76 руб. Долг ответчика перед истцом по договору составил 321123,96 руб.

На основании изложенного истец просит: расторгнуть договор о технологическом подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от 17 сентября 2019 г.; взыскать с ФИО1 задолженность в размере 321123,96 руб.; расходы по уплате государственной пошлины в размере 12411,24 руб.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2.

Протокольным определением суда от 10 мая 2023 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ФИО3, ФИО4, Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики Администрации Вышневолоцкого городского округа.

Представитель истца АО «Газпром газораспределение Тверь» ФИО5, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, против вынесения заочного решения не возражал. Ранее в судебном заседании пояснил, что ответчик ФИО1 соглашение о расторжении договора № от 17 сентября 2019 г. до настоящего времени не подписал, денежные средства по договору не оплатил, ФИО4 за продлением срока действия договора, или с заявлением о замене заявителя ФИО1 на правопреемника в связи с переходом прав на земельный участок по договору аренды и прав на объект незавершенного строительства не обращался.

Ответчик ФИО1, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. Представил возражения на исковое заявление, согласно которым на момент заключения договора о присоединении к газораспределительным сетям, собственником капительного строительства являлся ФИО1, впоследствии право собственности на данный объект перешло к ФИО3, далее право собственности на объект перешло к ФИО4. Таким образом, с учетом того, что срок действия дополнительного соглашения договора технологического присоединения завершался 21 марта 2022 г., а последний переход права собственности на объект произошел 10 марта 2023 г., ФИО1 не имел возможности исполнить обязательства по договору в полном объеме, а новый собственник ФИО4 должен обратиться за продлением срока действия договора в газораспределительную организацию в связи с оформлением перехода права собственности.

Третьи лица ФИО2, ФИО3, ФИО4, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Представитель третьего лица Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики Администрации Вышневолоцкого городского округа, надлежащим образом извещенный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

На основании норм ст. 167 ГПК РФ и ч. 1 ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с п. 59 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (в редакции, действовавшей на момент заключения договора, далее – Правила) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 60 Правил).

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон) (п. 62 Правил).

Срок осуществления мероприятий по подключению установлен пунктом 85 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В соответствии с п.п. «в» п. 85 указанных Правил срок, на который устанавливается срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Заявителем второй категории в соответствии с Правилами от 30 декабря 2013 г. № 1314 являются заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 95 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении (п. 85(2) Правил № 1314).

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что на основании договора передачи прав и обязанностей по договору аренды от 20 октября 2016 г. ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» (Арендатор) передал ФИО2 (Новый арендатор) все права и обязанности Арендатора по договору аренды № 61/12 от 15 мая 2012 г. в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, для использования в целях строительства жилого дома, в границах, указанных в кадастровом плане участка, общей площадью 1623 кв.м.

Права и обязанности по Договору аренды возникли у Арендатора на основании распоряжения мэра г. Вышний Волочек «О заключении договора аренды земли по истечении срока договора» от 15 мая 2012 г. №406-р.

17 сентября 2019 г. между ФИО2 (Заявитель) и АО «Газпром газораспределение Тверь» (Исполнитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения №, по условиям которого «Исполнитель» принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капительного строительства – «32-квартиный жилой дом» к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательство по обеспечению готовности объекта капительного строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка по адресу: <адрес> (з.у. №) в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 1 Договора).

В соответствии с п. 3 Договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет полтора года со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с максимальным часовым расходом газа не менее 500 куб. метров и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе менее 0,6 Мпа), при котором срок выполнения работ по настоящему договору от 1,5 до 3 лет и от 2 до 4 лет, кроме случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Приказом ГУ «РЭК» Тверской области от 7 марта 2019 г. № 60-нп с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения на основании предварительного расчета размера платы согласно приложению № 6, являющегося неотъемлемой частью договора, и составляет 771086,76 руб., в том числе НДС 20 процентов. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 25% платы, что составляет 192771,69 руб. в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора, 25% платы, что составляет 192771,69 руб. в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, 35 % платы, что составляет 269880,36 руб. в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, 15% платы, что составляет 115663,02 руб. в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом подключении) (п. 10 Договора).

В соответствии с п. 21 Договора, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора исполнителю, то есть с 17 сентября 2019 г.

На основании договора передачи прав и обязанностей по договору аренды от 8 января 2021 г. ФИО2 (Арендатор) передал ФИО1 (Новый арендатор) все права и обязанности Арендатора по договору аренды № 61/12 от 15 мая 2012 г. в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, для использования в целях строительства жилого дома, в границах, указанных в кадастровом плане участка, общей площадью 1623 кв.м.

29 марта 2021 г. между ФИО2 (Заявитель), ФИО1 (Заявитель-правопреемник) и АО «Газпром газораспределение Тверь» (Исполнитель) заключено дополнительное соглашение о замене стороны «Заявителя» по договору о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от 17 сентября 2019 г., согласно которому все права и обязанности заявителя по договору переходят к заявителю-правопреемнику на основании заявления заявителя-правопреемника от 23 марта 2021 г. и договора передачи прав и обязанностей по договору купли-продажи недвижимого имущества от 8 января 2021 г. с 29 марта 2021 г.

13 августа 2021 г. между ФИО1 (Заявитель) и АО «Газпром газораспределение Тверь» (Исполнитель) заключено дополнительное соглашение к договору о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от 17 сентября 2019 г., согласно которому в связи с невыполнением обязанностей со стороны заявителя по подготовке сети газопотребления на его земельном участке, предусмотренных п. 7.1 договора, срок подключения объекта заявителя по адресу: <адрес> (з.у. №) к сети газораспределения переносится до момента готовности объекта к подключению.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения установлено: П. 3 Договора № от 17 сентября 2019 г. читать в следующей редакции: «срок осуществления мероприятий по подключению устанавливается на момент готовности объекта исполнителя и заявителя к подключению, не позднее 21 марта 2022 г.».

21 марта 2022 г. между ФИО1 (Заявитель) и АО «Газпром газораспределение Тверь» (Исполнитель) заключено дополнительное соглашение к договору о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от 17 сентября 2019 г., согласно которому в связи с невыполнением обязанностей со стороны заявителя по подготовке сети газопотребления на его земельном участке, предусмотренных п. 7.1 договора, срок подключения объекта заявителя по адресу: <адрес> (з.у. №) к сети газораспределения переносится до момента готовности объекта к подключению.

В технических условиях на подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от 29 марта 2021 г. указаны следующие сведения: заявитель ФИО1; объект капитального строительства - 32-квартирый жилой дом по адресу <адрес>; максимальная нагрузка в точке подключения составляет 44,25 м3/час. (84,6 тыс. м3/год); давление газа в точки подключения максимальное 0,3 МПа, фактическое 0,28 МПа.; подземный газопровод среднего давления, проложенный по ул. Новотверецкая; владелец газопровода АО «Газпром газораспределение Тверь».

Истец выполнил свои обязательства, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 26 марта 2021 г.

Газопровод к 32-квартиному жилому дому по адресу: <адрес> поставлен на кадастровый учет 24 июня 2021 г. на основании распоряжения Администрации Вышнволоцкого городского округа №619-р от 07 апреля 2021 г., акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от 26 марта 2021 г.

До настоящего времени ФИО1 не исполнил обязательства по Договору и не осуществил технологическое присоединение.

2 февраля 2023 г. в адрес ответчика направлено соглашение о прекращении договора о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от 17 сентября 2019 г.

24 марта 2022 г. между Управлением земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа (Арендодатель) и ФИО1 (Арендатор) заключено соглашение о расторжении договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, согласно которому земельный участок с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, вид разрешенного использования – для строительства жилого дома, общей площадью 1623 кв.м., предоставленный в аренду с 15 мая 2012 г. по 14 мая 2022 г., считать расторгнутым.

4 апреля 2022 г. между Управлением земельно-имущественных отношений и жилищной политики администрации Вышневолоцкого городского округа (арендодатель) и ФИО3 (Арендатор) заключен договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничения, без проведения торгов № 52/22, согласно которому арендодатель передал без проведения торгов, а арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, вид разрешенного использования – для строительства жилого дома, общей площадью 1623 кв.м.

16 февраля 2023 г. между ФИО3 (Арендатор) и ФИО4 (Новый арендатор) заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов № 52/22 от 4 апреля 2022 г., согласно которому арендатор передал, о новый арендатор принял все права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов № 52/22 от 4 апреля 2022 г. в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым №, находящийся по адресу: <адрес>, для использования в целях строительства жилого дома.

Договор аренды № 52/22 от 4 апреля 2022 г. зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости.

Объект незавершенного строительства по адресу: <адрес> был зарегистрирован на праве собственности за ответчиком ФИО1 на основании договора купли-продажи от 5 марта 2021 г., затем право собственности на указанный объект перешло ФИО3 на основании договора купли-продажи от 16 марта 2022 г., последняя передала в дар объект недвижимости ФИО4 на основании договора дарения от 14 февраля 2023 г., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.

В соответствии с п. 95 Правил № 1314 в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) - на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В силу п.п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно статье 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям подлежит государственному регулированию, и взиманию платы по стандартизированным тарифным ставкам.

Как установлено пунктом 96 Правил от 30 декабря 2013 г. № 1314, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

Согласно п. 26 (22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.

Таким образом, при невыполнении ответчиком мероприятий по подключению и отсутствии подписанного акта о подключении истец лишен возможности компенсировать произведенные им расходы на выполнение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, которые значительно превышают установленную плату за подключение. Данные расходы являются для истца убытками, подлежащими взысканию с лица, виновного в их возникновении.

Ответчиком оплачено 449962,80 руб., стоимость договора составляет 771086,76 руб., таким образом, долг ответчика перед истцом составляет 321123,96 руб.

Доказательств необоснованного завышения размера понесенных истцом расходов ФИО1 не представил.

Учитывая, что ответчик принял на себя обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 17 сентября 2019 г. (с учетом дополнительного соглашения от 29 марта 2021 г.), перевод прав и обязанностей по указанному договору на нового собственник объекта незавершенного строительства и нового арендатора земельного участка ФИО4 не осуществлен, ответчик никаких действий по расторжению договора и заключению соглашения о переводе прав и обязанностей по договору не предпринимал, учитывая, что истец выполнил свои обязательства по договору 17 сентября 2019 г. до передачи ответчиком своих прав на объекты недвижимости другому лицу, обязанность по возмещению издержек истца должна быть возложена на ответчика.

Поскольку подключение заказчика в газораспределительной системе не состоялось по вине ФИО1, в связи с чем расходы истца подлежат компенсации в качестве убытков за счет ответчика в размере 321123,96 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Учитывая неисполнение ответчиком своих обязательств по договору, наличие убытков на стороне исполнителя в результате невозможности компенсации фактически понесенных затрат, суд находит, что допущенные ответчиком нарушения условий договора являются существенными, поэтому требования истца о расторжении кредитного договора подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Исходя из характера заявленных требований, размер госпошлины, подлежащей уплате при подаче данного иска, составляет 12411,24 руб. (6411,24 руб. по требованию о взыскании убытков и 6000 руб. по требованию о расторжении договора).

В связи с тем, что иск АО «Газпром газораспределение Тверь» удовлетворен в полном объеме, расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 12411,24 руб. подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 193-199, 233-235 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» к ФИО1 о расторжении договора технологического присоединения к газораспределительным сетям, взыскании задолженности по договору, судебных расходов удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 17 сентября 2019 г. (с учетом дополнительного соглашения от 29 марта 2021 г.), заключенный между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Тверь» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес> (паспорт №), в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в сумме 321123 (триста двадцать одна тысяча сто двадцать три) рубля 96 копеек, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в размере 12411 (двенадцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей 24 копейки.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья С.Г. Александрова

УИД: 69RS0006-01-2023-001045-77