Дело № 2-386/23
УИД 39RS0011-01-2023-000066-07
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
06 апреля 2023 года г. Зеленоградск
Зеленоградский районный суд Калининградской области в составе:
председательствующего судьи Прокопьевой И.Г.
при секретаре судебного заседания Вильховченко Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной за выполнение работ денежной суммы, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2, указав, что 12.10.2022 он произвел заказ у ИП ФИО2 на изготовление, доставку, монтаж ступеней и обрамления лестницы из дуба цельноламельного, о чем был заключен договор подряда. Стоимость работ составила 190000 руб. Срок исполнения – до 02.11.2022. При заключении договора истцом оплачены 140000 руб. Ответчик свои обязательства до настоящего времени не исполнил.
Просит суд: расторгнуть договор от 12.10.2022, взыскав с ответчика 140000 руб.; взыскать с ответчика неустойку в соответствии со ст.31 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение сроков выполнения работ в размере 302400 руб.; компенсацию морального вреда 30000 руб.
Истец ФИО1 о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежаще, в суд не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, на иске настаивает.
Ответчик ФИО2 о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежаще, в суд не явился, с заявлениями и ходатайствами не обращался, возражений не представил.
Изучив письменные материалы дела, дав представленным доказательствам оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что 12.10.2022 между истцом и ответчиком был заключен договор №, по которому ФИО2 взял на себя обязательства по изготовлению, доставке и монтажу ступеней из дуба по <адрес>. Срок исполнения работ предусмотрен пунктом 3.1 договора – 21 календарных дней с правом досрочной сдачи. Сумма договора – 190000 руб. из которых 140000 руб. в качестве аванса (п.4.1, 4.2).
Пунктом 5.2 договора установлена неустойка за нарушение сроков исполнения работ и иных обязательств исполнителем в размере 0.1% от стоимости.
В договоре имеется расписка ФИО2 о том, что денежные средства в сумме 140000 руб. он получил 12.10.2022, следовательно, срок исполнения договора – по 02.11.2022.
До настоящего времени договорные обязательства ответчиком не исполнены. Доказательств обратному суду не представлены.
Гражданское законодательство основывается на том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного поведения (пункт 4 статьи 1, пункт 1 статьи 309 ГК РФ).
В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1).
На основании статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
На основании пункта 1 статьи 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок (абзац 5 пункта 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей).
Учитывая, что срок исполнения договора сторонами определен по 02.11.2022, при этом до настоящего времени работы ответчиком не исполнены и сведений о том. что он может приступить к исполнению даны работ, либо что работы не начаты по вине истца, не представлено, следовательно, имеются правовые основания для удовлетворения требован6ий истца о расторжении договора и взыскании с ответчика в пользу истца выплаченных в счет исполнения договора 140000 руб.
Согласно части 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Договором от 12.10.2022 (п.5.2) размер неустойки установлен в 0,1% от стоимости за каждый день просрочки. Данный пункт договора противоречит вышеуказанной статье Закона о защите прав потребителей, в связи с чем, не подлежит применению, а подлежит применению ч.5 ст. 28 Закона.
Истцом неустойка рассчитана верно от суммы 140000 руб. с 03.11.2022 по 16.01.2023 и составляет 302400 руб. Однако, учитывая, что сумма неустойки не может превышать цену заказа, подлежащая взысканию неустойка судом определяется в сумму, оплаченную истцом по договору – 140000 руб.
Учитывая, что судом установлено нарушение прав истца, как потребителя ответчиком, в соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей с ответчика подлежит взысканию в пользу истца компенсация морального вреда, размер которой суд оценивает в 10000 рублей.
За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона штраф, сумма которого составляет 145000 руб. ((140000 + 140000 + 10000) : 2).
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, учитывая, что истец был освобожден при подаче иска от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6300 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору в сумме 140 000 рублей, неустойку 140000 руб., в счет компенсацию морального вреда – 10000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 145 000 руб., а всего к взысканию – 435000 (четыреста тридцать пять тысяч) рубль.
В удовлетворении оставшейся части требований – отказать.
Взыскать с ФИО2 государственную пошлину в доход местного бюджета МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в размере 6300 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через суд Зеленоградского района Калининградской области в течение месяца с момента составления мотивированного решения, т.е. 13.04.2023.
Решение в окончательной форме изготовлено 13.04.2023.
Председательствующий судья: подпись. Копия верна.
Председательствующий судья: И.Г. Прокопьева