Решение по делу № 2-2066/2025 от 18.06.2025.

Дело №2-2066/2025

73RS0001-01-2025-002659-88

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 июня 2025 года г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Анциферовой Н.Л.,

при ведении протокола помощником судьи Канашкиной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее ИП ФИО2) о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Исковые требования мотивированы тем, что между ним и ИП ФИО2 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство бани.

В соответствии с п. 1.1 раздела 1 договора подрядчик в лице ответчика обязуется в установленный срок выполнить по заданию заказчика в лице истца строительство (возведение) индивидуального жилого дома и сдать результат работы Заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно п. 1.3 раздела 1 договора подрядчик по заданию заказчика осуществляет строительство бани общей площадью 40 кв.м, по внешним сторонам дома.

В силу п. 1.2 раздела 1 договора перечень выполняемых работ определяется сметой строительства объекта и/или основными характеристиками (описанием) выполненных работ по объекту, являющейся неотъемлемой частью договора работы.

Пунктом 2.3 раздела 2 договора установлено, что срок завершения работы, предусмотренной пунктом 1.2 договора - ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока строительства.

Однако ответчиком до настоящего времени работы по договору выполнены лишь частично, на сумму 493 000 руб.

В соответствии с п. 8.1 раздела 8 договора за нарушение предусмотренных договором сроков выполнения работ подрядчик по требованию заказчика уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Пунктом 6.1 раздела договора установлено, что цена договора составляет 1 700 000 руб.

Ответчик выполнил работы частично, на сумму 493 000 руб.

Итого задолженность ответчика составляет 1 207 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ответчику направлена досудебная претензия. Однако данная претензия оставлена без внимания.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство забора

В соответствии с п. 1.1 раздела 1 договора подрядчик в лице ответчика обязуется в установленный срок выполнить по заданию заказчика в лице Истца строительство (возведение) забора и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу п. 1.2 раздела 1 договора перечень выполняемых работ определяется сметой строительства объекта и/или основными характеристиками (описанием) выполненных работ по объекту, являющейся неотъемлемой частью договора.

Пунктом 2.2 раздела 2 договора установлено, что срок завершения работы, предусмотренной пунктом 1.2 договора - ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока строительства.

ДД.ММ.ГГГГ ответчику выплачен аванс за работы в сумме 1 300 000 руб.

Однако ответчиком работы по строительству забора до настоящего времени не выполнены.

В соответствии с п. 8.1 раздела 8 договора за нарушение предусмотренных договором сроков выполнения работ подрядчик по требованию заказчика уплачивает пени в размере 1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Пунктом 6.1 раздела 6 договора установлено, что цена договора составляет 2 559 000 руб.

Итого задолженность ответчика перед истцом составляет 2 559 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ответчику направлена досудебная претензия. Однако данная претензия оставлена без внимания.

Просит взыскать с свою пользу с ответчика неустойку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 207 000 руб., неустойку в размере 4 375 890 руб., компенсации морального вреда в размере 100 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 63 780 руб., штраф.

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, на вынесение заочного решения согласен.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался.

Третье лицо ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещалась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Исковые требования поддерживает, не возражает, что денежные средства были взысканы в пользу ФИО1

Согласно ст.ст. 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие, в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ суд дает оценку тем доводам и доказательствам, которые были представлены сторонами и исследовались в судебном заседании. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Непредставление ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам (ч.2 ст. 150 ГПК РФ). Таким образом, суд рассматривает дело по имеющимся доказательствам и доводам сторон.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, площадью 800 кв.м, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>.

Также собственником земельного участка является ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО1 заключен договор подряда № на строительство бани, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика строительство (возведение) индивидуального жилого дома и сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2 договора перечень выполняемых работ определяется сметой строительства Объекта и/или основными характеристиками (описанием) выполняемых Работ по Объекту, являющимися неотъемлемой частью договора Работы.

В соответствии с п. 1.3 договора подрядчик по заданию заказчика осуществляет строительство бани общей площадью 40 (сорок) кв.м, по внешним сторонам дома. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению, а также согласно заданию заказчика подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ: подготовка участка под фундаментные работы, заливка фундамента (бетон м 200, армированный, ленточный, на сваях в глубину 2 м и сваи через каждые 2 м), возведение стен (керамзитобетонный блок 290 мм, утеплитель минеральная вата 100 мм, облицовка - мокрый фасад, цвет – белый), возведение крыши (металлочерепица), кровельные работы (брус 200 мм), утеплить крышу утеплителем (минеральная вата 200 мм), установить ливневки и снегозадержатели по периметру дома, установить пластиковые окна, установить входную и межкомнатную двери, подготовка к подведению коммуникаций: свет, воду и канализацию, установить отмостку, установить межкомнатные перегородки. Сделать чистовую отделку внутренней площади: установить теплый пол, сделать стяжку и установить плитку по всему периметру пола. Изолировать парную фольгой, собрать каркас из бруса с последующей установкой вагонки по всему периметру, вагонку обработать лаком. Развести сантехнику и электрику с последующей установкой осветительных приборов. Подвести канализацию и водоснабжение. Работы печь и газовую горелку. Качество результата работ должно соответствовать заданию. Работы производятся на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №.

Согласно п. 2.3 договора срок завершения работы, предусмотренной п. 1.2 договора – ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 6.1 договора цена работы составляет 1 700 000 руб.

Цена договора уплачивается заказчиком в следующем порядке:

- сумма в размере 493 000 руб. оплачивается заказчиком в течение 5 дней после подписания договора подряда;

- сумма в размере 476 000 руб. оплачивается после принятия фундаментных работ;

- сумма в размере 476 000 руб. оплачивается после принятия работ по возведению внешних стен и кровельных работ;

- сумма в размере 255 000 руб. оплачивается после принятия всех работ.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору подряда № на строительство забора, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика строительство (возведение) забора и сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно п. 1.3 дополнительного соглашения подрядчик по заданию заказчика осуществляет строительство забора 150 погонных метров по периметру участка и высотой 2,2 м, заливка бетонной площадки площадью 252 кв.м и укладку плитки, установка септика, установка водоотводной системы, декорирование входной группы, установка закладных для ворот и калитки, проведение электрики по периметру забора, заливка крыльца (1,5 х 1,5 м). Работы производятся на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №.

В соответствии с п. 2.2 дополнительного соглашения срок завершения работы – ДД.ММ.ГГГГ.

Цена работы составляет: входная группа 50 000 руб., установка септика и водоотводной системы 100 000 руб., стоимость забора 1 275 000 руб. (итоговая стоимость определяется согласно финального акта), монтаж бетонной площадки и укладка плитки 1 134 000 руб. (итоговая стоимость определяется согласно финального акта), общая стоимость составляет 2 559 000 руб. (п. 6.1).

Оплата производится следующим образом: аванс в размере 1 300 000 руб. передается в течение 1 дня с момента подписания дополнительного соглашения к договору подряда №. Оставшаяся сумма передается после подписания финального акта.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО1 подписан акт приемки-передачи выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнителем выполнены, а заказчиком приняты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ следующие работы: подготовка участка под фундаментные работы, заливка фундамента под баню и возведение стен.

Истцом были переданы ответчику денежные средства в размере 1 300 000 руб., что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией, 493 000 руб., что подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией, 493 000 руб., подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлены претензии.

Как указано в исковом заявлении, ответчиком до настоящего времени работы по договору выполнены лишь частично, на сумму 493 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ ответчику выплачен аванс за работы в сумме 1 300 000 руб. Однако ответчиком работы по строительству забора до настоящего времени не выполнены.

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2).

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункты 1 и 2 статьи 720 названного кодекса).

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. На отношения, связанные с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на рынке предоставления возмездных услуг, распространяется действие Закона о защите прав потребителей в части, не урегулированной специальными законами Российской Федерации.

В соответствии п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказания услуг).

Согласно п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что ответчик в предусмотренный договором срок свои обязательства не исполнил, акты выполнения работ не составлялись, истцом результаты работ не принимались, работы в установленные сроки не выполнены.

Истец ФИО1 просит взыскать неустойку за просрочку выполнения обязательств по договору за период с 02.09.2024 по 20.03.2025 в размере 1 207 000 руб., неустойку за период с 01.10.2024 по 20.03.2025 в размере 4 375 890 руб.

В соответствии с п. 8.1. договора за нарушение предусмотренных договором сроков выполнения работ подрядчик по требованию заказчика уплачивает пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Таким образом, по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 02.09.2024 по 20.03.2024 подлежит взысканию неустойка в размере 1 207 000 руб. (1 700 000 руб. – 493 000 руб. х 0,5% х 200 дн).

В соответствии с 8.1 дополнительного соглашения к договору подряда № на строительство забора от ДД.ММ.ГГГГ, за нарушение предусмотренных договором сроков выполнения работ подрядчик по требованию заказчика уплачивает пени в размере 1 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

Таким образом, по дополнительному соглашению к договору подряда № на строительство забора от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.10.2024 по 20.03.2025 подлежит взысканию неустойка в размере 4 375 890 руб. (2 559 000 руб. х 1 5 х 171 дн.).

Согласно части 5 статьи 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Соответственно с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по дополнительному соглашению к договору подряда № на строительство забора от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.10.2024 по 20.03.2025, в размере 2 559 000 руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред (ст.ст. 151, 1101 ГК РФ).

Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание степень разумности и справедливости, суд приходит к мнению об удовлетворении требований компенсации морального вреда в размере 15 000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку в добровольном порядке требования потребителя ответчиком не были удовлетворены, размер штрафа составит 1 890 500 руб. 00 коп. (1 207 000 руб. 00 коп. + 2 559 000 руб. + 15 000 руб. 00 коп.)/2).

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, в том числе расходы на оплату услуг представителя.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ст.88 ГПК РФ).

Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 53 362 руб. 00 коп.

В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) суд по данному делу обеспечил равенство прав участников процесса представлению, исследованию и заявлению ходатайств.

При рассмотрении дела суд исходил из представленных сторонами доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 неустойку по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 02.09.2024 по 20.03.2024 в размере 1 207 000 руб., неустойку по дополнительному соглашению к договору подряда № на строительство забора от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.10.2024 по 20.03.2025, в размере 2 559 000 руб., компенсации морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 1 890 500 руб. 00 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 53 362 руб., в остальной части – отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда, соответствующее требованиям ст. 238 ГПК РФ, в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.Л. Анциферова