Дело № 2-695/2025

25 RS 0038-01-2025-000931-49

Решение

именем Российской Федерации

06 ноября 2025 года г. Фокино

Фокинский городской суд Приморского края в составе председательствующей судьи Выставкина А.П.,

при секретаре судебного заседания Майковой О.В.,

с участием истца ФИО1,

представителя АО «ДРСК» ФИО2, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» о защите прав потребителей, возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

истец ФИО1 обратилась в суд с указанным выше иском, в обоснование которого указала следующее.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом АО «ДРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 15 кВт объекта, расположенного по адресу: <адрес>.

В настоящее время земельному участку присвоен адрес: <адрес>.

По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом характеристик и срока, указанных в технологических условиях, а заявитель обязался оплатить расходы.

Согласно техническим условиям для присоединения к электрической сети от ДД.ММ.ГГГГ максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств <данные изъяты>, точкой присоединения являются элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ.

В силу п. 13 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяца со дня оплаты заявителем счета.

ДД.ММ.ГГГГ истцу выставлен счет на оплату услуг за технологическое присоединение.

ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена оплата в размере <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена оплата в размере <данные изъяты> руб.

В течение периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик не производил каких-либо действий для исполнения обязательств, установленных договором. А также, до настоящего времени АО «ДРСК» никаких мер к исполнению обязательств не предпринято.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика претензию с требованием выполнить обязательства по технологическому присоединению, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Истец просила возложить обязанность на АО «Дальневосточная распределительная сетевая компаниям осуществить мероприятия по производству технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 15 кВт объекта в течение одного месяца с момента вступления в законную силу судебного акта.

Взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования о технологическом присоединении к электрическим сетям по договору.

Взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей.

За отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» судебную неустойку в размере 1500 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, судебные расходы на составление претензии в размере 2000 руб. и составление искового заявления в суд в размере 7000 руб., а всего 9000 рублей.

В судебном заседании истец поддержал доводы иска и настаивал на их удовлетворении. Пояснил, что в досудебном порядке к ответчику обращался неоднократно.

Представитель ответчика в судебном заседании просила в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на доводы возражений.

Выслушав мнения участников процесса, изучив представленные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Из представленных материалов гражданского дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом АО «ДРСК» заключен договор-счет <данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 15 кВт объекта, расположенного по адресу: <адрес>

<адрес>

По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом характеристик и срока, указанных в технологических условиях, а заявитель обязался оплатить расходы.

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрической сети от ДД.ММ.ГГГГ № максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 2024 г., точкой присоединения являются элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ.

Из п. 13 технических условий следует, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты заявителем счета.

ДД.ММ.ГГГГ истцу выставлен счет № на оплату услуг за технологическое присоединение на сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена оплата в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается платежным документом ПАО «Сбербанк» №.

ДД.ММ.ГГГГ истцом произведена оплата в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается платежным документом ПАО «Сбербанк» №.

На основании п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня его заключения. Таким образом, срок исполнения договора истек ДД.ММ.ГГГГ.

В течение периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик не производил каких-либо действий для исполнения обязательств, установленных договором.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу требований ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Изложенные в исковом заявлении обстоятельства ответчиком не оспорены, доказательств, опровергающих доводы истца о неисполнении до настоящего времени спорного договора - ответчиком не представлено, в связи с чем, суд, руководствуясь положениями п. 2 ст. 195 ГПК РФ, основывает решение на исследованных в судебном заседании доказательствах, представленных истцом, приходя к выводу об их достоверности, допустимости и относимости к рассматриваемому спору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

В силу пункта 3 вышеназванных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицом, обратившимися в сетевую организацию в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 правил установлено, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причинённых таким необоснованным отказом или уклонением.

Ответчик является коммерческой организацией, одной из основных целей деятельности которой является обеспечение энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

Для достижения указанной цели общество осуществляет, среди прочего, оказание услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.

Следовательно, как исполнитель, в смысле положений Закона «О защите прав потребителей», обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которой соответствует заключённым договорам.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу статьи 28 названного 3акона РФ, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), потребитель вправе назначить исполнителю новый срок.

Учитывая период неисполнения ответчиком обязательств по договору, отсутствие доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение ответчиком мероприятий по осуществлению технологического присоединения, суд полагает разумным сроком для выполнения ответчиком обязательств по спорному договору - в течение одного месяца с момента вступления в законную силу настоящего решения.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Согласно п. 18 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентов от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Таким образом, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования о технологическом присоединении к электрическим сетям по договору составляет 43950 рублей, расчет которой ответчиком не оспаривался, иного расчёта не представлено.

В силу статьи 15 3акона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортёром) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным основанием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Пункт 2 ст. 1101 ГК РФ предусматривает, размер компенсации морального вреда, определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Учитывая обстоятельства, при которых истцу причинен моральный вред, характер нравственных страданий, их продолжительность суд приходит к выводу, что заявленный размер компенсации морального вреда является чрезмерно завышенным и подлежит снижению до 5000 рублей.

На основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Согласно п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика, в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 14150,8 рублей.

Согласно ч. 3 ст. 206 ГПК РФ суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Из п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» следует, что на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Принимая во внимание указанные выше требования закона, учитываяпринцип справедливости, соразмерности, суд полагает возможным взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден на основании ст.17 Закона «О защите прав потребителей», взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально размеру удовлетворенных требований с учетом положений ст. 91 ГПК РФ.

На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 197-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания», - удовлетворить частично.

Возложить обязанность на АО «Дальневосточная распределительная сетевая компаниям осуществить мероприятия по производству технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: <адрес>, в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу судебного решения.

Взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в пользу ФИО1, <данные изъяты> неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 43950 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 24475 рублей, судебные расходы в размере 9000 руб.

Установить судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, которую взыскивать с АО «ДРСК» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 <данные изъяты> по день фактического исполнения решения суда.

Взыскать с АО «ДРСК» государственную пошлину в бюджет городского округа ЗАТО город Фокино в размере 4000 рублей.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд, через Фокинский городской суд, в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения, то есть с 20 ноября 2025 года.

Председательствующий судья А.П. Выставкин