Решение по делу № 02-0126/2022(02-4950/2021)~М-4836/2021 от 07.10.2022 - о защите прав потребителя, встречному иску ООО ПСК «Система» к <ФИО> о взыскании денежных средств, истребования из чужого незаконного владения оборудования.

Категория дела О защите прав потребителя Гражданское Удовлетворено

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

<ФИО> обратился в суд с иском к ООО ПСК «Система» о защите прав потребителя. Свои требования мотивирует тем, что 31 мая 2019 г. между <ФИО> и ООО ПСК «Система», ОГРН ; ИНН /КПП 770901001, был заключен Договор

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Представители истца по первоначальному иску по доверенности <ФИО>, <ФИО> в судебном заседании первоначальные исковые требования поддержали в полном объеме, по доводам, изложенным в иске, просили в удовлетворении

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Суд не находит оснований усомниться в результатах исследования, проведенного в ООО «ДОМ.ЭКСПЕРТ». Эксперты, проводившие экспертизу, имеют соответствующее образование и квалификацию, достаточный стаж экспертной работы, были

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования <ФИО> удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 октября 2022 года адрес

Пресненский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

с участием представителей истца по первоначальному иску фио, фио,

представителей ответчика по первоначальному иску фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-126/2022 по иску ФИО1 к ООО ПСК «Система» о защите прав потребителя, встречному иску ООО ПСК «Система» к ФИО1 о взыскании денежных средств, истребования из чужого незаконного владения оборудования,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО ПСК «Система» о защите прав потребителя.

Свои требования мотивирует тем, что 31 мая 2019 г. между ФИО1 и ООО ПСК «Система», ОГРН <***>; ИНН <***>/КПП 770901001, был заключен Договор генерального подряда № П 19-02 на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (объектов индивидуального жилищного строительства), расположенных по адресу: адрес, адрес, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ, земельные участки с кадастровыми номерами ....

Пунктом 1.20. указанного Договора установлено: Объект - предполагаемый к возведению комплекс капитальных зданий жилого назначения (объектов индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: адрес, адрес, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ, участки с кадастровыми номерами ...

В п. 2.2. Договора установлено, Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, а также Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

В последнем предложении п. 2.3. Договора указано, что Договор заключается Заказчиком для постройки Объекта для обеспечения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Работы считаются полностью выполненными и завершенными после окончания строительством Объекта и его приемки по Акту приемки Объекта (п. 2.4. Договора).

В соответствии с заданием на проектирование на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (Техническое задание, Приложение № 1 к Договору генерального Подряда) Ответчик обязался выполнить работы по проектированию и строительству: главного дома, второго дома, дома приемов, гаража и дома охраны.

Согласно п. 3.1. Договора Работы по Договору должны быть завершены до 01 августа 2021 года.

Генеральный подрядчик обязан приступить к выполнению Работ по проектированию в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (п. 3.2. Договора).

При этом, в п. 3.3. Договора определено, что работы по проектированию выполняются в ходе исполнения Договора и результат данных работ должен быть передан Заказчику не позже срока, указанного в п. 3.2. Договора.

Таким образом, поскольку договор заключен 31 мая 2019 года, то Ответчик был обязан приступить к выполнению Работ по проектированию не позднее 05 июня 2019 года (п. 3.2. Договора).

К настоящему времени Ответчик не передал Истцу работы по проектированию Объекта (Рабочую документацию/Проектную продукцию). В сентябре 2019 года были переданы только 2 раздела Проектной продукции. По согласованию Сторон Ответчик обязался начать строительство Объекта в соответствии с уже имеющейся Рабочей документацией, одновременно завершая работы по проектированию остальных разделов Рабочей документации. Поэтому Истец 16 сентября 2019 года выполнил возложенные на него обязательства (п. 3.4 Договора) и передал Ответчику строительную площадку по Акту приема-передачи.

13.11.2019 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.3.1. (№31) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации Главного дома и счет на оплату авансового платежа по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 05/п19-02 от 13.11.2019 г., направленным вместе с локальной сметой и счетом на оплату, срок выполнения работ был определен до 13 марта 2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г. в установленные договором сроки (п. 5.2.2. Договора).

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

В связи с нарушением Ответчиком сроков начала и окончания работ по Локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), Стороны согласовали новые сроки. 07.07.2020 г. Ответчик направил в адрес Истца письмо № 41/п 19-02, в соответствии с которым Ответчик обязался выполнить работы, указанные в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31) до 30.09.2020 г., а также счет № 37 07.07.2019 г. на оплату аванса по этому Этапу.

Однако, Ответчик свои обязательства так не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), так и не приступил, к указанному в письме № 41 /п 19-02 от 07.07.2020 г. сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.2 (№43.1), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма 00 исполнил в полном объеме 08.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.4.1. (№46), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 08.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных локальной смете № Л.ГД.2.3.3. (№45), так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149673 от 39.07.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Б.1.2. (№47), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

01.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.4.2. (№44) на подготовительные работы перед штукатуркой по Главному дому и счет № 26 от 01.06.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма

В соответствии с письмом Ответчика № 31/П от 01.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.07.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 13.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 105047 от 02.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.4.2. (№44), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 138351 от 30.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.2. (№43), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.03.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № П.2.5. (№24), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 01.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 102667 от 01.06.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1. (№43), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149694 от 09.07.2020 г.

Ответчик каких-либо возражений Истцу о размере произведенной оплаты аванса не представил, равно как и требований произвести доплату аванса. Письменного уведомления об изменении сроков выполнения работ по локальной смете № Л.ГД.3.2. (№32) в адрес Истца не поступало (п. 5.2.2. Договора).

При этом, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.2. (№32), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.04.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 38961 от 02.04.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ВД.2.2.2. (№28), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

19.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.3. (№48) на облицовочные работы фасада Второго дома, а 07.07.2020 г. - счет № 39 на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 43/П от 19.06.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149624 от 09.07.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1. (№43), так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.2.3. (№49), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Г.4.1. (№51), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.3.2. (№53), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.4.2. (№58), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.2. (№59), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187603 от 26 08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.1. (№60), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.НС.З. (№57), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.2.4. (№51), так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.09.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.4.1. (№63), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 11.09.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.4.2. (№64), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1, свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.3.1. (№70), так и не приступил.

04.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.4.1. (№65) на устройство стропильных систем: второго уровня, первого уровня (над гаражом и котельной), верхнего уровня Второго дома; 23.09.2020 г. - счет № 57 на оплату первой части аванса по этому Этапу в размере сумма, 29.09.2020 г. - счет № 58 на оплату второй части аванса по этому Этапу в размере сумма, а 30.09.2020 г. - счет № 59 на оплату третьей части аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 60/П от 04.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.11.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате первой части аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 24.09.2020 г., обязательства по оплате второй части аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.09.2020 г., обязательства по оплате второй части аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.10.2020 г., что подтверждается копиями платежных поручений № 246826 от 24.09.2020 г., № 257911 от 30.09.2020 г. и № 263021 от 02.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.4.1. (№65), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.4. (№72.1), так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270193 от 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.2.4.1. (№72.2), так и не приступил.

06.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № ГД.4.1.1. (№51.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений Гаража и счет № 65 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 67/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270186 от 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1.1. (№51.1), так и не приступил.

06.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.БД.4.1.1. (№60.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений Второго дома и счет № 63 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 65/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270173 от 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.1.1. (№60.1), так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.5. (№72), так и не приступил.

06.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.4.1.1. (№43.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений Главного дома и счет № 64 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 66/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.4.1.1. (№43.1), так и не приступил, в связи с чем Истцу стало явно очевидно, что своевременное выполнение предусмотренного сметой Этапа работ невозможно.

13.11.2019года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № 6 на внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации гаража (нулевой цикл), локальную смету № 7 на сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации Главного дома (нулевой цикл) и счет № 5 от 13.11.2020 г. на оплату аванса по этим Этапам в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 05/П19-02 от 13.11.2019 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальных сметах №№ 6 и 7, так и не приступил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 19.02.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 946196 от 19.02.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ВД.2.2.1. (№19), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.НС.2. (№56), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.3. (№68), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.2. (№67), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

23.01.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № ГД.2.2. (№17) на кладочные работы надземного цикла Главного дома и счет № 1 от 23.01.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 10/П19-02 от 23.01.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 28.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 24.01.2020 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.2.2. (№17), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

18.12.2019 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Г.2.1. (№14) на кладочные работы по Гаражу и счет № 8 от 18.12.2019 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 08/П19-02 от 18.12.2019 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 24.07.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.12.2019 г., что подтверждается копией платежного поручения № 836829 от 18.12.2019 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Г.2.1. (№14), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

28.11.2019 года Ответчик направил в адрес Истца: локальную смету № 11 на контур уравнивания потенциалов и молниезащиту главного дома, второго дома и гаража (нулевые циклы); локальную смету № 12 на монолитные работы первого этажа Главного дома; локальную смету № 13 на монолитные работы второго этажа Главного дома; счет № 7 от 28.11.2019 г. на оплату аванса по этим Этапам в размере сумма

В соответствии с письмом Ответчика № 07/П19-02 от 28.11.2019 г., направленным вместе с локальными сметами размер аванса за выполнение работ, указанных в смете № 11, составляет сумма

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.12.2019 г.

Однако, Ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № 11, стоимостью сумма, так и не приступил.

У Генерального подрядчика образовалась просрочка по выполнению и передаче Заказчику отдельных видов и этапов работ, а проведенные работы имеют ряд недостатков, которые Истцом были многократно озвучены и описаны Генеральному подрядчику, однако так и не были устранены.

Всего истец перечислил на расчетный счет Ответчика по вышеуказанным локальным сменам денежные средства в размере сумма

Истец произвел Ответчику оплату на выполнение работ по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. на сумму в размере сумма

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом составляет сумма, из расчета: сумма (сумма оплат) - сумма (сумма выполненных работ) = сумма

В претензии о возврате неотработанного аванса, Истец уведомил Ответчика об одностороннем отказе от договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 г., расторжении договора с 25 марта 2021 года (п. 15.3 Договора) и потребовал возврата внесенных по договору авансовых платежей.

Учитывая изложенное, ФИО1 просит суд: взыскать с Ответчика в свою пользу Истца сумму неотработанного аванса по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма.

Требования заявлены с учетом заявления об уточнении иска, в порядке ст. 39 ГПК РФ, принятых судом.

В ходе судебного разбирательства судом к своему производству было принято встречное исковое заявление ООО ПСК «Система» к ФИО1 о взыскании денежных средств, истребования из чужого незаконного владения оборудования которое мотивировано следующим.

Между ООО ПСК «Система» и ФИО1 был заключен Договор генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 года, согласно которому ФИО1 как заказчик поручает, а ООО ПСК «Система» как генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по Договору, включая оказание у слуг по выполнению функций технического заказчика.

Согласно п. 2.1 Договора Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Работ по Договору.

Согласно п. 2.2 Договора Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, а Заказчик также обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 3.1 Договора Работы по Договору должны быть завершены до «01» августа 2021 года.

Согласно п. 3.4 Договора Стороны договорились, что Генеральный подрядчик приступает к Строительным работам в течение 10-ти рабочих дней после передачи Строительной адрес подрядчику. адрес должна быть передана Генеральному подрядчику в течение 7-ми рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

адрес была передана ООО ПСК «Система» только 16.09.2019 г., что подтверждается Актом приема-передачи строительной площадки от 16.09.2019 г.

В период с 31.05.2019 г. по 02.11.2020 года ООО ПСК «Система» исполняло свои обязательства по Договору в полном объеме. Так, ООО ПСК «Система» в указанный период исполнило обязательства по Договору выполнено работ на общую сумму сумма (в т.ч. услуги по выполнению функций технического заказчика на общую сумму сумма). Все работы были приняты ФИО1 в полном объеме и без замечаний.

При этом ФИО1 оплачено только сумма за выполненные работы ООО ПСК «Система» по Договору.

На стороне фио образовалась задолженность по оплате выполненных работ по Договору (в т.ч. услуги по выполнению функций технических и заказчика на общую сумму сумма) в размере сумма.

Несмотря на исполнение ООО ПСК «Система» своих обязательств по Договору своевременно и в полном объеме, 02.11.2020 года ФИО1 без объяснения причин, без предварительного уведомления ООО ПСК «Система» прекратил доступ ООО ПСК «Система» и его сотрудников на объект (строительную площадку). ФИО1 также не позволил ООО ПСК «Система» забрать с территории объекта принадлежащее организации оборудование, материалы, а также документацию, в том числе исполнительную документацию относительно исполнения Договора.

ООО ПСК «Система» неоднократно обращалось к ФИО1 с претензиями относительно чинения препятствий ООО ПСК «Система» со стороны фио в допуске на строительную площадку, в проведении работ по Договору, в возможности забрать со строительной площадки строительные материалы, оборудование и документацию организации, что подтверждается: претензией № 01П/П19-02 от 24.12.2020 г. об истребовании документации и имущества ООО ПСК «Система»; претензией № 02П/П19-02 от 24.12.2020 г. о статусе договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 года; уведомлением об отказе от договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 г. и претензией об уплате задолженности от 18.02.2021 года.

Все вышеуказанные претензии и письма были оставлены ФИО1 без ответа.

Кроме того, в связи с тем, что ФИО1 не возвращал ООО ПСК «Система» исполнительскую документацию по договору генподряда, в том числе подписанные обеими сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, ООО ПСК «Система» направляло ФИО1 сопроводительное письмо №01/11.П19-02 от 30.11.2020 г. с просьбой подписать дубликаты указанных актов сдачи приемки выполненных работ.

ФИО1, в свою очередь, не направил ООО ПСК «Система» каких-либо возражений относительно приемки выполненных работ по указанным актам, равно как не направил подписанные с его стороны акты выполненных работ. В связи с чем, на основании п. 11.1.3. договора генподряда и ст. 753 ГК РФ, выполненные ООО ПСК «Система» работы во всяком случае считаются принятыми в одностороннем порядке.

Во исполнение Договора ООО ПСК «Система» поставило на строительную площадку и использовало для проведения строительных работ принадлежащее организации оборудование, стоимость которого составляет сумма, а именно:

Акк монтажный инструмент ВХ 3-L А22 чем(2)

Бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-1

Бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-2

Виброплита Wacker Neuson MP 20

МФУ Kyocera TASKalfa3253ci(A3, 32/16 ppm, копир-принтер-сканер,А4/АЗ, 4Gb+32Gb SSD, Network, б/крышки

Пылecoc Керхер

Станок для Алмазного сверления Хилти

Пылесос Хилти+Перфоратор

Хилти коронки+установка подачи воды

Хилти оплата станка

Планшетный ПК Apple

Плоттер ОСЕ PlotWave 300

Принтер Саnon imagePROGRAF ТМ-300 (36", АО, 5 цветов, чернильницы до 300мл, WiFi) (стенд в компл)

Станок для гибки арматуры 6003 GW-40 Vektor

Станок для резки арматуры 067-0089 GQ-40 Zitrek

Работы по установке автоматического управления на станок

Станок камнерезный Husovarna TS 400 F (9651481-01) 2,2 кВт d 400мм, глубина реза 230 мм 96кг

Трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК

CR Рулетка 5м х 19мм

CR_набop кистей DEXTER 3шт д/эмалей

CR_нож мини ISOVER GYPROC

CR_пистолет для герметика закрытый , 750 мл

CR_пистолет Полукорпусной DEXTER

CR_Степллер ручной тип 53 (4-14мм) DEXTER

DIN-рейка перфорированная 1000 мм EKF PROxima (adr-1.0) EKF

Einhell Стойка для УШМ TS 230

FIT IT терка д/наждачной бум.пластик с мет.прижимом 230x80 мм

FIT IT Угольник слесарный цельно-металлический, крашеная шкала, 400x600мм

FIT -04212 Краскомешалка 80x400 мм

Gigant ведро строительное пластиковое 20л,усиленное ВСТ 020

GROSS рулетка Magnetisch,5Mx19MM, обрезинен корпус

КВТ Инструмент для снятия изоляции

Knipex инструмент для снятия изоляции KN-1262180,

Kraftool Рулетка EXPERT с нейлоновым покрытием , обрезин корпус.7,5/25мм

Kraftool Рулетка PRO длин вылет, нейлон покрыт,упрочн двухкомп корпус.8/27мм

Kraftool Рулетка с нейлоновым покрытием 5м/19мм

MATRIX Уровень алюминиевый, фрезерванный, 3 глазка, рукоятки, 2000мм

Stanley Бокорезы 160мм

Stanley Нож для изолиров материалов утеплителя

STAYER Правило STABIL, 2,5м, Professional

STAYER Правило STABIL, 3,0м, Professional

TGKS Набор карандашей плотника

Top Tools Угольник 600мм х400мм

Toughbuilt Быстросьемная кобура для большой дрели

WIPRO Рулетка 062-7,5 АВТОСТОП

Zitrek Вибратор портативный Z-1100 220В вал 2,0 м со встр. булавой ф-35мм 045-0049-3

БИБЕР 31116 Кисть флейцевая натур щетина дер рукоятка Эконом 100мм (12/240)

БИБЕР 31205 Кисть флейцевая Aqua иск щетина пласт рукоятка Суприм 75мм (12/240),

БИБЕР 31370 Кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка 170x70мм (12/48),

БИБЕР 32513 Валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230мм (50),

БИБЕР 35415 Кельма трапецевидная дер. рукоятка 180 мм (12/120),

БИБЕР 35435 Кельма штукатурная сердцевидная дер. рукоятка 175 мм (12/72),

БИБЕР 35453 Кельма треугольная нерж.сталь пласт рукоятка 200 мм (50),

БИБЕР 35620 Правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 2,0м,

БИБЕР 35630 Правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 3,0м,

БИБЕР 40065 Рулетка 10мх25мм (10/50) ЭТЦ,обрезин корпус,

БИБЕР 40073 Рулетка 5мх25мм (10/100) AUTOSTOP,обрезин корпус,

БИБЕР 40093 Рулетка 5мх25мм (10/100) STANDAT,обрезин корпус,

БИБЕР 40104 Рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/100),

БИБЕР 40105 Рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/40),

БИБЕР 40124 Рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 5ммх25мм (6/72),

БИБЕР 40125 Рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 7,5ммх25мм (6/48),

БИБЕР 40303 Уровень Профи двутавровый ударопрочн 800мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40332 Уровень Суприм 600мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40334 Уровень Суприм 1000мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40342 Уровень Профи ударопрочн 600мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40343 Уровень Профи ударопрочн 800мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40344 Уровень Профи ударопрочн 1000мм 3 глазка (60),

БИБЕР 40640 Угольник столярный ПРОФИ 400 мм нержав саль, гравировка (12/120),

БИБЕР 43001 Карандаши строительные 180мм (уп 12 шт) (12/240),

БИБЕР 50114 Нож строит усил 18мм (24/288),

БИБЕР 50116 Нож строит усил 18мм (24/144),

БИБЕР 65101 Ведро стрительное 12л,

БИБЕР 65104 Ведро стрительное 20 л,

БИБЕР 79101 Зубило точеное (пика) SDS+ 250vv (25/75),

БИБЕР 79104 Зубило плоское (лопатка) SDS+ 40x250мм (25/75),

БИБЕР 85356 Молоток слесарный дер.рукоятка Стандарт 600г (6/24),

БИБЕР 85383 Молоток-гвоздодер фиберглас. Рукоятка "Профи" 600г,

БИБЕР 85387 Молоток каменщика кованый Премиум 600г (6/24),

БИБЕР 85653 Ножовка по дереву среде зуб пласт рукоятка Стандарт 500мм(10/60),

БИБЕР 85663 Ножовка по дереву 2D заточка средний зуб дер. рукоятка "Мастер" 500мм(10/60),

БИБЕР 85672 Ножовка по дереву 2D заточка крупн зуб пласт рукоятка "Эксперт" 450мм(10/60),

БИБЕР 99403 Тачка строительная 120л

БИБЕР Стремянка стальная 8 ступенчатая,

Бокорезы Sparta 160 мм,

Бур SDS-plus Практика (037-374) 12x250x310мм,

Бюгель для валика ANZA, 25 см,

Бюгель для мини-валика 6х60мм короткий 190мм (100),

Валик Anza Antrx велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн,

Валик Anza Antrx велюр 250 мм для эмалей и лаков на алкидной осн,

Валик Anza Micmex микрофибра 250мм для красок грунтов и антисепт на вод осн, Валик Anza Titex полиамид 100мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн

Валик Anza Titex полиамид 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн,

Валик Beorol микрофибра 100мм для красок эмалей и лаков на водной основе (5 шт)

Валик Wenezo велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн с рукояткой

Валик Бодрый маляр полиакрил 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн с рукоят

Валик д/внутренних работ Anza 25см, бюгель

Валик д/гладкой поверхности 25 см

Валик д/гладкой поверхности Anza, 25см, бюгель

Валик меховой, фасадный полиакрил 18/230/48 мм в сборе Зел

Валик полиакрил ворс 11 мм 230 мм БИБЕР

Валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230 мм БИБЕР

Ванночка для краски 440x320мм с валиком до 250мм усил

ВАРЯГ 40353 Уровень КТ 50-1 800мм 3 глазка (40)

Ведро оцинкованное 12л

Ведро оцинкованное 15л

Ведро оцинкованное 9л

Ведро оцинкованное, 15л

Ведро оцинкованное, 12л

Ведро полимерное Полезная емкость Петровича с крышкой 11,3 л

Ведро с канатными ручками 40л

Вентилятор напольный Electrolux EFF-1004i 3 скорости 55Вт с пультом

Газовый баллон 50 л с ВБ-2

Гвоздодер ст усил Matrix 900мм

Гидроуровень длина 15м, колба 8мм

Гладилка 280x130мм ARMERO

Гладилка плоская Armero 280x130мм с резиновой ручкой

Гладилка плоская Handy серия 22 280x120мм с облегченной ручкой

Гладилка для газовых баллонов DAYREX 42 с пьезподжигом

Держатель электрода Esab Есо Contort до 200 А

Держатель электрода Esab Есо Handy до 200 А

Диск пильный по алюминию Практика 190x30/20/16x1,8мм 64 зуба

Еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном (подон дерево)

Еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном и утеплением (подон дерево)

Еврокуб 1000л, б/у, чистый пропарен из под тех. веществ (поддон дерево)

Замок внутр чугун 67мм Standers

Замок навесн 901S-50L

Замок навесн чугун 305F-50

Замок чугун 50мм авт.зап. Standers

Зубило пикообразное SDS-max Keil 400мм

Зубило пикообразное SDS-max Практика 300мм

Зубило пикообразное SDS-max Практика 400мм

Зубило плоское SDS-max DeWaltt 80x300мм

3убило плоское SDS-max Keil 25x400 мм

Зубило плоское SDS-max Keil 25x600 мм

Зубило плоское SDS-plus KM/Shaft 22x250мм

Зубр Правило "ДВУХВАТ" 3м

Зубр Правило "ЭКСПЕРТ" алюминиевое профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 2,5м

Зубр правило Мастер, 2м

Канистра 10 л

Канистра 20 л

Канистра REXXON (мет) с разр. для бенз.5л

КЕДР Шпатель нержавеющий "Профи" 150мм Двухкомп ручка

Кельма бетонщика Armero 220 мм с резиновой ручкой

Кельма бетонщика стальная, 200мм, деревянная ручка

Кельма зубч 270x130мм, зуб 4x4 н/ж сталь

Кельма пугловая Сибртех 80x60x60 мм с дер ручкой для внешн углов

Кельма трапеция 160мм

Кельма трапеция 200мм нерж сталь пласт руч

Кельма штукатурная Wenzo 200 мм с деревянной ручкой

Кирка 2 кг широкая с дер. черенком

Кирка фибергласовая ручка 500г

Кисть плоская Стандарт 38мм

Кисть плоская Стандарт 63мм

Кисть плоская Стандарт ПП ручка 50мм

Кисть плоская, нат. щетина Beorol 50[15 мм для эмалей и лаков на алкидной основе 2,5"

Кисть плоская, сме. щетина 100x12 мм для красок и антисептиков на водн основе

Кисть флейцев натур щетина де рукоятка Стандарт 100мм БИБЕР

Кисть флейцев натур щетина де рукоятка Стандарт 75мм БИБЕР

Кисть флейцевая DEXX "ПРАКТИК", деревянная ручка, натуральная щетина, индивидуальная упаковка, 50мм

Кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка Стандарт 150x70мм БИБЕР

Кисть-макловица, 80x180мм иск.щет

Кисть-макловица, иск.щет., пласт рукоятка 150x70мм (12/48)

Киянка

Киянка1250г, ч/б резина, дер руч, SYSTEC

Киянка 680г, ч/б резина, фибер руч, DEXELL

Киянка резин, белая, фиберглас, рукоятка "Профи" 900г (70мм) (6/24)

Клещи переставные с кнопочным механизмом Stanley 250 мм

Ключ 6-гранный Witte 1,5-6мм (7шт.)

Ключ Champion комбинированный

Ключ комбин 13мм SPARTA

Ключ комбин 19мм SPARTA

Ключ разодной 300мм 0-35мм SYSTEC

Ключ труб.рычаж. КТР-0 литой СИБИРТЕХ

Ключ труб.рычаж. КТР-1 изог.губки СИБИРТЕХ

Конвекторный обогреватель 2000W

Контейнер круглый 60л

Контейнер строительный круглый 45л

Кордщетка для УШМ Практика мягкая чашеобразная 690мм М14

Кордщетка ручная Hasier латуниров 265 мм с пласт ручк

Красный адрес (Ш-28мм) 045-0308

Красный адрес (Ш-51мм) 045-0310

Красный Маяк адрес ИВ-75.03(ВС-10) длина 4,5м 045-0353

Красный Маяк адрес ИВ-75.ОЗ(ВС-Ю) длина 6м 045-0350

адрес гибкий адрес (ВС-350) длина 4,5м 045-0431

Кронштейн Wispen UMB-500

Кусачки боковые, ДИЭЛЕК 160мм, DEXTER

Кусачки диагональные, 160мм, FATMAX

Кусачки диагональные, 180мм, 2хк.руч. ARCHIMEDES

Кусачки торцевые Мастер, 160мм,(6/120) БИБЕР

Кювета для краски 330x350мм

Лезвие для ножа Hesler 25мм прямое (10 шт)

Лестница трехсекц 3x9 Л П-03-09 Infofсe

Лом-гвоздодер 450мм, усил

Лопата совковая ЛСП2 рельсовая сталь с черенком

Лопата совковая прямоугольная с черенком 150см Zolder

Лопата совковая с черенком

Лопата совковая с черенком 150см Zolder

Лопата штык унив с черенком 148см Zolder

Лопата штыковая ЛКО рельсовая сталь с черенком

Лопата штыковая с черенком

Макловица STAYER MASTER UNIVERSAL, светлая щетина, пластиковый корпус, 3x12см

Мега Ящик растворный ТР025851

Металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 12x13 мм, сталь (уп 1 шт)

Металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 14x16 мм, сталь (уп 1 шт)

Металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М14, М16 16 18x20 мм, сталь (уп 1 шт)

Метчик ручной М10x1,5мм, MATRIX

Метчик ручной М12х1,75мм, MATRIX

Метчик ручной М8х1,25мм, MATRIX

Мини-валик ворс 11 мм 100 мм (уп.2шт) БИБЕР

Молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г

Молоток каменщика кованый "Премиум" 600 г.

Молоток кровельщика суммафиберглас.ручка Hesier

Молоток слесарный суммафиберглас.ручка Hesier

Молоток слесарный дер.рукоятка Стандарт, 1500г БИБЕР

Молоток слесарный деревянная ручка 500 г.

Молоток-гвоздодер Hesier фиберглас.ручка 450г

Молоток-гвоздодер стальн рукоятка "Премиум" 600г (6/36) БИБЕР

Молоток-гвоздодер фиберглас рукоятка "Профи" 600г БИБЕР

Молоток -кирочка ЗУБР "МАСТЕР" каменщика с фиберглассовой двухкомпонентной тной рукояткой 600г

Н-правило 2000мм

Набор битТ10-40 с держат 6шт25мм DEXTER

Набор В22/5.2 (сумма) и ЗУ С4/36-350

Набор длинных импульсных ключей 9 шт

Набор инструментов (31 шт)

Набор каранд плотн, 12 шт

Набор коронок Keil по кафелю б33-73мм (4 шт)

Набор коронок дер ф26-63мм/40мм 7шт спец

Набор коронок Практика (773-279) по дереву б20-127мм с переходником (12 шт)

Набор отверток SL, PH, PZ, 8шт, DEXTER

Напильник для заточки цепи DDE кругл 4 мм (2 шт)

Напильник для заточки цепи Husqvarna IntensiveCut кругл пов стойк (2 шт)

Напильник полукругл STAYER 200 мм двухкомп рукоятка

Насос продувочный FISCHER ABG, пластик (уп 1 шт)

Нож 18мм металл, выдвижное лезвие MATRIX

Нож 18мм металл.BIGADIER

Нож INTERLOCK с 18-мм лезвием

Нож с винтовым фиксатором SK-25, сегмент, лезвия 25мм, усиленный корпус

Нож стоительный Агтего 25 мм с ломающимся стальн лезвием

Нож строительный Hesler 19 мм с трапецевидным лезвием

Нож строительный Hesler 25мм с ломающимся лезвием пласт корпус с винт фиксатором

Нож строительный Hesler 18мм с ломающимся лезвием стальной корпус

Нож строительный Stanley Intrelock 18 мм с ломающимся лезвием, мет корпус

Нож строительный Stanley для теплоизоляции с чехлом

Нож строительный Stanley пласт корпус для теплоизоляции

Ножницы для металлопласт труб NWS d16-32мм

Ножницы для резки арматуры 600мм

Ножницы по металлу AVIATION прямые 250мм

Ножницы по металлу Hesler 250 мм прямые

Ножницы по металлу Stanley 300 мм прямые удлинен

Ножовка для ячеистого бетона

Ножовка по дереву 3D заточка, среде зуб , обрезин рукоята Профи, 400мм

Ножовка по дереву 500мм

Ножовка по дереву Armero 450мм

Ножовка по дереву Hesier 450мм

Ножовка по дереву Hesier 500мм

Ножовка по металлу Bahco(317) 300 мм 24 зуб/дюйм

Отвертка диэдектрич SL5, 5x125мм DEXTER

Отвертка диэлектрическая Stanley Fatmax (0-65-441) набор (6шт)

Отвертка с/наб бит и головорк , 38 пр DEXTER

Отвес "PROFI" строительный со шнуром, с противоударным ободком, 1000 г.

Отвес строит конус 400г, шнур 5м

Отвес строительный конусный 500г

Отводной блок JET JCB-DS-0.5T 303003

Паял лампа пропан гпз баллог 220

Паяльник 100Вт Dexter

Пила по металлу 300 мм, Dexter

Пистолет TYTAN STANDARD МАХ для пены

Пистолет выпрессовочный FISCHER FIS DM S, сталь (уп 1 шт)

Пистолет для герм-ка полукорп. Вращающ

Пистолет для герметика закрытый 600мл Hesier

Пистолет для герметика пластиковый

Пистолет для монтажной пены Hesier

Пистолет для монтажной пены Hesier Teflon

Пистолет для монтажной пены Zolder

Пистолет для монтажной пены Народный

Пистолет для химический анкер 400 мл Tecfi

Пистолет -наконечник для полива Gardena Classic

Плоскогубцы 180мм

Плоскогубцы Hesier 200мм

Плоскогубцы Stanley FATMAX (0-89-866) 160мм

Плоскогубцы комб. 160мм FATMAX

Плоскогубцы комб. 180мм FATMAX

Плоскогубцы комб. 200мм, FE-NI.BRIGADER

Плоскогубцы с изогнутыми губками Stanley FATMAX (0-89-871) 160мм

Правило h-2500мм SOLA

Правило STABIL, 2м, Professional

Правило алюминиевое "трапеция", 3м

Правило д/стяжки, алюминиевое.3,0м SOLA

Правило трапециевидное 3000мм SOLA

Правило -трапеция 1000 мм

Правило -трапеция 2000 мм

Правило -трапеция 2500 мм

Правило -трапеция 3000 мм

Правило Патрон БЗП 13мм 1/2-20+ адаптер блистер

Прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет

Прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет

Прожектор светодиодный Онлайт 50 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет

Проушина 30x100 мм

Рама с лестницей ЛРСП 60250/0.7

Резак пропановый Redius РЗП-02М

Рейка нивелирная Bosch GR 500 для лптич нивелиров 5м

РемоКолор Леска строительная диаметр 1,0мм, длина 100м

Рубанок для ячеистого бетона

Рукоятка для валиков Anza 250мм d 38мм ст стерж

Рукоятка для валиков Beorol 100мм d6мм ст стерж

Рулетка 10мх25мм, с магнитом, нейл прокр

Рулетка 5ммх25мм, с магнитом, нейлон покр

Рулетка 5мх19мм,автостоп, DEXELL

Рулетка 5x25мм с магнитом, нейлон, покр

Рулетка 5x25мм, с магнитн крюком, Gigant

Рулетка 7,5x25мм, обрезиненная, с автостопом, Gigant

Рулетка 8мх25мм, автостоп, DEXELL

Рулетка 8мх25мм,с магнитом, нейл прокр

Рулетка Armero 3-х кратное ускорение намотки 50мх13мм

Рулетка Gross с автостопом 5м х25мм

Рулетка Hesier с автостопом 10м х25мм

Рулетка Hesier с автостопом 5м х19мм

Рулетка Hesier с фиксатором, 5м х19мм

Рулетка Hesier с фиксатором, 7,5мх25мм

Рулетка STAYER AUTOLOCK, корпус с резин напылением, авостоп, 10мх25мм

Рулетка STAYER MASTER AUTOLOCK, корпус с резиновым напылением, автостоп, 5мх25мм

Рулетка измерит 10x25мм, с магнитн захватом, Gigant

Ручка телескопическая , 150-300см

Ручной шлифовальщик 230x105

Скребок для гипсовой штукатурки Hardy 250x145 мм мет с прорезин ручкой

Скребок для канавок/Штроборез

Степлер строительный для скоб Stanley Light Duty тип 53, металлический

Сумка поясная для инструментов Marix , двойная 20 пр

Табличка 30x10 электрощитовая

Табличка на вспененной основе "место для курения"

Таз строительный круглый STAYER 60л

Тачка садово-строительная одноколесная 90л 220кг

Тент строительный

Тент строительный 2x3м

Тент строительный 5x8м

Тент тарпаулин изостронг 115 г/кв.м 6x8 м

Терка пастик Corte 250x130 мм с мет покрытием

Топ 1000 Набор каранд плотника, 12шт.

Топор валочный Hesler 1 кг фибергласовая ручка

Топop кованный в сборе прямое лезвие1,2-1,3 кг

Торцевая головка 1/4" DR 13мм DEXTER

Торцевая головка 3/8" DR 13мм DEXTER

Труба ПНД ПЭ-80 для систем водоснабжения 25м Uponor

ТЭН "Аристон" 2,0 кВт с комплектом для установки

ТЭН 1 1/2" 3 кВт 220Вт

Угольник STAYER PROF столярный, гравированная шкала, нержавеющее полотно 37мм, 250 MM

Угольник комбинир ПП D2x3/4 ВР

Угольник магнитн СВАРИС FIX-7

ФИО2 90гр D20

ФИО2 D25 90гр.

Угольник столярный ЭКСПЕРТ 250 мм БИБЕР 40536 12/120

Угольник столярный ЭКСПЕРТ 350 мм БИБЕР 40538 12/120

Угольник строительный Hester 500мм алюминиевый

Уровень 1000мм 2 глазка KAPRO GENESIS

Уровень 1500мм 2 глазка KAPRO GENESIS

Уровень 4 глазка 2 ухвата 2500мм

Уровень 600 мм 2гл KAPRO

Уровень Карго 987XL 100 см 3 глазка

Уровень Карго 987XL60 см 3 глазка

Уровень Карго Genesis Plumbsite 150 см 2 глазка

Уровень Карго Genesis Plumbsite 200 см 2 глазка

Уровень Карго Genesis Plumbsite 60 см 2 глазка

Уровень Карго Genesis Plumbsite 80 см 2 глазка

Уровень магнитный Matrix 100 см 3 глазка

Уровень Стандарт 1000мм 2 глазка (60)БИБЕР 40324

Уровень Стандарт 1500мм 2 глазка (60)БИБЕР 40326

Фиброволокно пп (длина 18 мм) (1 кг)

Фонарь с магн 24LED LEXMAN

Цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 50 звеньев

Цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена

Цепь Husqvama 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена

Цепь Makita 16" шаг 3/8" марка автомобиля мм 56 звеньев

Цепь Oregon LOW PROFILE 3/8

Шланг садовый Economic 3/4 50м

ШЛОСС 71025 Замок навесной PL-04/7 , чугун (6/24)

ШЛОСС 76021 Замок навесной PL-14/55 , алюм, 55х43х d10мм (6/72)

Шпатель 450 мм,н/ж ст, 2К руч DOMINUS профи

Шпатель для клея 250 мм S2 DOMINUS

Шпатель малярный 150 мм с эргономичной ручкой

Шпатель малярный Аrmerо 150мм с эргономичной ручкой

Шпатель малярный Wenzo 150мм с эргономичной ручкой

Шпатель фасадный 3050мм с пласт ручкой

Шпатель фасадный Аrmerо 350мм с прорезин ручкой

Шпательная лопатка KRAFTOOL с 2-компонентной ручкой, профилиров нержав полотно, 100мм

Штангенциркуль 150мм

Штатив для прожектора одноместный REV 1,6м

Щетка 5-рядная , дер. ручка SPARTA

Щетка проволочная , 240мм , пласт ручка

Щетка стальная MIRAX с пластмассовой рукояткой, однорядная, латунированная проволока 0,3мм

Щетка-сметка, искуственная щетина, трехрядная, деревянный корпус 320мм

Щетки угольные для инстр Bosh 404-301 Autostop (2 шт)

Щетки угольные для инстр Bosh 404-306 Autostop (2 шт)

Щетки угольные для инстр Makita 404-226 Autostop (2 шт)

Полога утепленные

Спецодежда (Техноавиа)

Спецодежда (Эй фио)

Спецодежда (Техноавиа)

Базовый блок всп (Антей)

Спецодежда (Техноавиа)

Спецодежда (Линквист)

Строительные леса (Антей)

Базовый блок всп (Антей)

Строительные леса (Антей)

Базовый блок всп (Антей)

Эбис Леска строительная рыб-ная 0,8ммх50м

10.09

Молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г

Рулетка 5x25мм с магнитом , нейлон, покр

ADA нивелир оптический ADA Ruber 32 с поверкой

AEG Перфоратор КН 24 IE

AEG Перфоратор КН 5 G

AEG Пила дисковая KS 66-2

Bosch Лазерный нивелир Quigo Green+ штатив 0603663С01

Bosch штатив ВТ 150

Bosh Лазерный дальномер GLM500 Professional

Bosh Лазерный нивелир GLL 3-80 GG +ВМ1+ L- Вохх

Bosh Цифровой угломер GAM 220

Dewait Пила-аллигатор DWE 397

Dewait Торцовая Пила 1650Вт, 4600об/мин, диск 254x30 мм, накпон45 град, угол пов право/лево52/47гр,

Gigant Диск отрезной по металлу 125x1x22 мм

Kraftool Ножницы UNIVERSAL по металлу, Cr-Мо, прямой рез, 260мм

MAKITA угловая шлифмашина, GA5030

MAKITA УШМ, GA9050

MDF60406- Гардероб 900x450x2030 цвет: Корпус - серый, топ - Дуб шамони, в упаковке

MDF60406-Шкаф полузакрытый 900x450x2030 (Топ, низ, фасады ЛДСП дуб шамони; корпус ЛДСП серый), в упа

Metabo УШМ, WEV 15-125 Quick

Milwaukee Универсальный хвостовик SDS-Max

NT 30/1 Tact Те L *EU Пылесос

Ryobi Воздуходувка-пылесос бенз. RBV26B

Уровень тип 196-2-М electronic IP 65. 183см, 2верт,1 гориз, 2 ЖК диспл, точн 0,5 мм/м

WOLFCRAFT Стальная стойка для УШМ 5018000

Абонентская радиостанция APPLE IPHONE 5С YELLOW 16GB

Аккумулятор Bosch GBA 12В 2Ач Li-lon

Аккумулятор Makita 197599-5 18 В 3Ач Li-Ion

Алюминиевый магнитный строительный уровень 1000мм

Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ /пласт чемоданчик

Багор пож

Бадья для бетона

БЕНЧ-система нестандарт на 4 раб места на металло 2000x1450x750 (цв -дуб, шамон.карк -сер) в уп

Беспроводная точка доступа Mikrotik SXT 2

Бетоносмеситель СМ 0,55 кВт 120л

БИБЕР 99301 Бетономешалка 120л 550Вт, чугунный венец

БИБЕР 99302 Бетономешалка 160л 650Вт, чугунный венец

Бытовка пост охраны б/у

Ведро 12л пластик

Ведро конус

Весы крановые ВЭК-5000 60

Вешалка черная ARCO -13/01/14

Вибратор глубинный с гибким адрес (Ш-51 мм) 220 В, 50 Гц, адрес

Виброплита бензиновая TSS RM75L 207501

Видеорегистратор Hiwatch DS-N316/2P(B)-16-TH канальный IP-регистратор с 16-ю

РоЕ интерфейсами

Вихрь Кувалда К5Ф фиберглассовая рукоятка

Водонагреватель проточный Atmor In-Line 12 KW

Воронка

Горелка кровельная с 2 соплами ГВ6Р

Горелка пропановая Г-3-Н-3-23 толщина свариваемого металла 1-3мм

Дальномер лазерный Leica Disto D110 808088

Детектор универсальный BOSCH UNIVERSALDETECT

Домкрат реечный ДР 5000, 5Т 1065

Дрель аккум DF457DWE Makita

Дрель кор DP2010 Makita

Дрель-миксер 1100Вт фиолет

Дрель-миксер электирическая КМЕМ-1401/1 1400Вт

Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA 18В 2x1,5Ач Li-Ion

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA 18В 2х1,5Ач Li-Ion

ИБП АРС BC750-RS Back-UPS 750VA,415W

ИБП АРС BX1100Ci-RS Back-UPS 1100VA (1100VA.660W)

Измеритель сопротивления заземления ИС-10,

Инжектор РоЕ АС-НРоЕ70W,

ФИО3 туалетная «Евростандарт»,

ККМ Эватор 5 без ФН,

Клещи арматурные KNIPEX 99 00 300,

Клещи токоизмерительные М266 PROFL, DUWI,

Коммутатор Mikrotik RB260GS,

Компьютер НР Desktop Pro MT (6BE43ES),

Конвектор мех. терм 1500ВТ EQUATION BASE,

Конвектор механический терм 1500ВТ EQUATION BASE,

Конвектор электрический LM/EQBM-1000,

Конвектор электрический LM/EQBM-1500 EQUATION,

Конвектор электрический КМ 2000 В мех термостат,

Конвектор электрический ЛЦ LM/LCM-1500,

Конвектор электрический терм 1000Вт THERMOR EVIDE,

Конвектор электрический терм 1500Вт THERMOR EVIDE,

Конвектор электрический терм 500Вт THERMOR EVIDE,

ФИО4 Caimi FORME 414-GM пласт-10/01/14,

Корпус Cooler Vaster Elite 120 (RC-120A-KKN1) Black, без БП,

Кофемашина капсульная Delonghi Nespresso EN85 RAE,

КПБ 1 спальный

КПБ 1 спальный (нав 50/70)

Кресло "Астра А" (1) ТОП . Спинка сетка серая , подлокотник кожзам серый, сидение кожзам, в уп

Кресло средн спинк перем YOUROPE -13.01.14

Кровать мет 2-х ярусн С-2 (У) 700x1900

Кронштейн Wispen UMB-500

Кронштейн унив МиГ

Кулер для воды HotFrost V115C , компрессорный , шкафчик

Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т L= 20м

Лобзик Makita 4329 КХ1

Лобзик электрический Makita 450Вт

Лом 450мм с гвоздодером усил

Лом пож

Лом-гвоздодер 600 мм, шестигр

Лом-гвоздодер 600мм, усил

Лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 210x385x1440 мм, FIT РОС

Лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 235x350x1420 мм, FIT РОС

Лопата штык пож

Лоток

материалы 10.9 с года 2013

Матрас РВ (70x190)

Микроволновая печь Samsung марка автомобиля/BW, гриль, 800 Вт, 23л, бел

Миксер д/красок и смесей 80*450 мм

Молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600 г

Молоток-гвоздодер 450 гр дер.руч DEXELL

Молоток-гвоздодер 900 гр дер.руч DEXELL

Монитор АОС 22 I2280SWD

Монтажный пистолет DX 2

Набор В22/5,2 (сумма) и ЗУ С4/36-350

Набор комб ключей, DEXTER CR-V 12 шт

Набор отверток диэлектрич, 6 шт DEXTER

Еврокуб с тэном

Еврокуб

Перфоратор ТЕ 3-CL + UD 4

Набор торцевых головок в кейсе, 29 предм

Набор унив предм 55 предм/пл ящ DEXTER

Обогреватель масл 7 сек 1500 Вт Ballu

Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor

Огнетушитель ОП 8з

Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ

Одеяло 1 сп станд

Панель на шкаф PV104-09/04/14

Пароочиститель 3 БАР SC 1 EASYFIX

Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF 18 Вт 1,9 Дж 18В ЗАч Li-Ion SDS- plus

Перфоратор электрический Makita НР2470 780 Вт 2,7Дж; SDS+

Перфоратор электрический Makita НР2630 800 Вт 2,9Дж; SDS+

Пила цепная бензиновая СПЕЦ

Пила циркул 190мм 1650 Вт Stanley Fatmax

Пирометр PTD 1

Плиткорез 730мм толщ реза-14мм DEXTER

ПО_Сварочный инвертор АИС-190

Подушка 50/70 синт

Помпа TS350-5874922-01

Пресс гидравлический ручной ПГР-120 I 53052 I КВТ

Принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro М 404 dn (W1A53A) А4, 38 ppm

Прожектор галог ИО 1000 W черн IP54

Промо: ТЕ 3-CL + UD 4

Промышленная тележка гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25

Пушка тепловая электрическая Ballu ВНР-Р2-3 3кВт

Пьедестал к МФУ Kyocera TASKalfa

Рация Turbosky T9

Реверсивный автоподатчик к МФУ Kyocera TASKalfa

Регулятор давления редуктор балонный пропановый одноступенчатый БПР-5-3, с манометром 5м3/ч

Россия Кувалда 8000 г, кованая головка, деревянная рукоятка Павлово

Рулетка 5х25 мм с магнитом, нейлон, покр

Садовый пылесос STERWINS 3000 Вт

Сварочный аппарат для ПП труб 600 Вт

Сварочный аппарат инверторный САИ 250 65/6 Ресанта

Сейф Yale YFM/250 огнестойкий, сенсорн, электр замок

Сейф Гранит-65Т огне-взломост., ключ. Замок VALBERG

Стиральная машина Renova WS-80РЕТ

Стол прям на металлокаркасе 1400х700х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп

Стол прям на металлокаркасе 1800х800х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп

Стремянка Новая высота NV 5110 8 ступеней алюминиевая усиленная

Стул ISO BLACK (карк-черн, ожзам – т.сер) в уп

Счетчик банкнот Casida 5550 UV, до 1300 банк/мин. УФ, оптич

Счетчик банкнот MANAGRE 35S, до 1300 банк/мин, дет по разм

Тележка промышленная гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25

Тент ФИО5 120 строительный, 10х12м, шаг люверсов 0,5м

Тент ФИО5 120 строительный, 6х10м, шаг люверсов 0,5м

Тепловая пушка ВНР-Р2-22 НС-1135823 Ballu

Тепловая пушка керам 3300Вт Equation

Тепловая пушка электрическая ТВ ЗОЕКТ

Токовые клещи MS2001C MASTECH 13-0005 SDS

Топор с фиберглас ручкой GEOLIA 1.25 кг

Трамбовочная насадка(бударча)

Трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК

Тумба выкати с замком на верхи ящ 420x430x600 (цв крыш и фас -дуб шамон, цв карк -сер) в уп

Тумба, двери-купе 1450x450x750 (цв -дуб, шамон,карк -сер) в уп

Уничтожитель документов Fellowes Powershred 6OCs 4 ур.секр, 10 л, 22л

Уровень 400 мм 2гл KAPRO GENESIS -19/02/14

Уровень алюминиевый, 1500мм, 3 глазка, ударопрочные заглушки, двухкомпанентные ручки

УШМ 230 мм, 2000 вт, GA9050 MAKITA

УШМ 9069, MAKITA

УШМ 9565,HZ? MAKITA

Фонарь прожекторный 10w SMD и боковой сов

Холодильник Liebher Т 1400-20001

Чайник электр MAUNFELD MFK-634G SP стекл

Часы Caimi FORME OREDODICI -13/01/14

Чашк алмазная 125 сегментная двухрядная, TRIO-DIAMOND, TCW153

Шкаф настенный 19", 12 U 650x600x450мм, стекл с перф , ручка с замком .Hyperline TWB-l245-GB-RAL9004

шкаф полузакрыт 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп

шкаф с нишей 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп

шлифмашина угловая электрическая MAKITA 9565CVR 1400 Вт d125мм

Щит металлический открытого типа (реечный) в комплекте (лом, багор, лопата, 2 ведра)

Щит пож. мет открытый без компл

Щиток навесной/напольный IEK ЩМП-1 с монтажной панелью 395x310x220 металлический IP54.

ФИО1 игнорировал неоднократные требования ООО ПСК «Система» о возврате принадлежащего организации имущества, продолжает его незаконно удерживать помимо воли собственника ООО ПСК «Система», не предоставляет ООО ПСК «Система» доступа на площадку для возможности вывоза принадлежащего организации оборудования.

ООО ПСК «Система» просит суд: взыскать с фио в свою пользу задолженность по оплате выполненных работ по Договору генерального подряда № П 19- 02 от 31.05.2019 года в размере сумма; истребовать из незаконного владения фио в пользу ООО ПСК «Система» вышеуказанное оборудование; взыскать с фио в пользу ООО ПСК «Система» расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма.

Истец по первоначальному иску ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, направил в суд своих представителей.

Представители истца по первоначальному иску по доверенности фио, фио в судебном заседании первоначальные исковые требования поддержали в полном объеме, по доводам, изложенным в иске, просили в удовлетворении встречного иска отказать, представили письменные возражения на встречные исковые требования.

Представители ответчика по первоначальному иску ООО ПСК «Система» по доверенности фио, фио в судебное заседание явились, первоначальные исковые требования не признали, представили суду письменные пояснения на исковые требования, просили удовлетворить встречное исковое заявление, заявили о фальсификации доказательств.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, огласив показания свидетеля, суд находит первоначальный иск в соответствии со ст. 309, 809 ГК РФ подлежащим удовлетворению, а в удовлетворении встречного иска отказывает по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации подоговору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ( заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 ТМ 2300-1 «О защите прав потребителей» указанный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и исполнителями при выполнении работ, оказании услуг, устанавливает права потребителей на приобретение работ, услуг надлежащего качества, получение информации о работах, услугах, а также определяет механизм реализации этих прав.

На основании ст. 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 31 мая 2019 г. между ФИО1 и ООО ПСК «Система», ОГРН <***>; ИНН <***>/КПП 770901001, был заключен Договор генерального подряда № П 19-02 на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (объектов индивидуального жилищного строительства), расположенных по адресу: адрес, адрес, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ, земельные участки с кадастровыми номерами ... (т. 1 л.д. 28-48).

В п. 1.22. указано: работы - весь объем работ по проектированию и строительству Объекта в соответствии с Техническим заданием, проектной продукцией, включая Работы по проектированию, Строительные работы, выполнение Функций технического заказчика и ведение Авторского надзора в отношении Субподрядчиков, Номинированных субподрядчиков и третьих лиц.

Работы по проектированию - комплекс работ по разработке Рабочей документации, выполняемой Генеральным подрядчиком, п. 1.23. Договора.

Рабочая документация - разрабатываемая Генеральным подрядчиком документация, состав которой определен Договором, заданием на проектирование и перечнем исходных данных, п. 1.24. Договора.

В соответствии с п. 2.1. Договора генерального подряда Заказчик (Истец) поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Работ по Договору.

П. 1.13. Договора: Исполнительная смета - документ, разрабатываемый Генеральным подрядчиком на основе Локальной сметы по завершении каждого Этапа работ и содержащий уточненные данные о фактических объемах выполненных работ и стоимости приобретенных материалов, оборудования, изделий на дату выполнения работ и стоимости приобретенных материалов, оборудования, изделий на дату выполнения работ.

П. 1.14 Договора: Локальная смета - документ, разработанный Генеральным подрядчиком в целях определения объема и стоимости Строительных работ, подлежащих выполнению на отдельном Этапе.

П. 1.39. Договора: Этап работ - промежуточная часть работ, определенная в локальных и Исполнительных сметах, предъявляемая для приемки Заказчику без окончательной передачи незаконченного строительством объекта с целью проведения Сторонами взаимных расчетов.

Согласно п. 3.1. Договора Работы по Договору должны быть завершены до 01 августа 2021 года.

Стороны договорились, что Генеральный подрядчик приступает к Строительным работам в течение 10-ти рабочих дней после передачи Строительной адрес подрядчику. адрес должна быть передана Генеральному подрядчику в течение 7-ми рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (п. 3.4. Договора).

Генеральный подрядчик вправе досрочно сдать Заказчику завершенный строительством Объект или Этап работ, а Заказчик обязан принять и оплатить результат досрочно сданных Строительных работ (п. 3.5. Договора).

Заявляя исковые требования, истец указал на то, что к настоящему времени Ответчик не передал Истцу работы по проектированию Объекта (Рабочую документацию/Проектную продукцию). В сентябре 2019 года были переданы только 2 раздела Проектной продукции.

Указанные обстоятельства сторонами не оспаривалось.

16 сентября 2019 года Ответчику была передана строительная площадка по Акту приема-передачи, что подтверждается копией Акта приема-передачи строительной площадки от 16.09.2020 года (т. 1 л.д. 49).

Согласно п. 4.1 Договора, Цена Договора состоит из стоимости Работ по проектированию, стоимости Строительных работ и вознаграждения Генерального подрядчика за выполнение функций технического заказчика и ведение Авторского надзора.

Стоимость Работ по проектированию согласована Сторонами в Приложении № 3 к Договору «Состав разрабатываемой рабочей документации, график работ и платежей». Стоимость работ по Авторскому надзору входит в стоимость Работ по проектированию (п. 4 2.1. Договора).

Стоимость Строительных работ определяется по совокупной стоимости Исполнительных смет, составленных Генеральным подрядчиком (п. 4.3.1. Договора).

Порядок оплаты Строительных работ (п. 5.2. Договора):

П. 5.2.1. Генеральный подрядчик в соответствии с технологией организации строительных работ, отражающей порядок выполнения Этапов, до того, как приступит к отдельному Этапу, направляет Заказчику Локальную смету и счет на оплату авансового платежа по Этапу.

П. 5.2.2. Оплата аванса по Локальной смете является подтверждением согласия Заказчика с представленной Локальной сметой. Оплата аванса по Локальной смете должна быть произведена в течение 3-х рабочих дней. В случае, если Заказчик не оплатил указанную Локальную смету в течении указанного срока, Генеральный подрядчик вправе изменить сроки выполнения Работ, уведомив об этом Заказчика.

П. 5.2.13. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами Акта приемки Объекта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Генеральным подрядчиком соответствующего счета (счетов).

П. 5.4. Обязанность Заказчика по оплате любых платежей по Договору считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика, указанного в его реквизитах в разделе Договора «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

Настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке либо по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения этого уведомления Генеральным подрядчиком (п. 15.3 Договора).

Судом также установлено следующее.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г. в установленные договором сроки (п. 5.2.2. Договора), что подтверждается копией платежного поручения № 772969 от 14.11.2019 г.

По Локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), Стороны согласовали новые сроки. 07.07.2020 г. Ответчик направил в адрес Истца письмо № 41/п 19-02, в соответствии с которым Ответчик обязался выполнить работы, указанные в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31) до 30.09.2020 г., а также счет № 37 07.07.2019 г. на оплату аванса по этому Этапу, что подтверждается подписью генерального директора ООO ПСК «Система» и подпись представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 41/п 19-02 от 07.07.2020 г.

11.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.3.2 (№43.1) на установку профиля Триотерм вокруг оконных проемов первого этажа Второго дома, а 29.06.2020 г. - счет № 30 на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 35/П от 11.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 35/П от 11.06.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 138319 от 30.06.2020 г.

05.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.4.1. (№46) на устройство кровли верхнего уровня в осях 6-13, Б-П Главного дома и счет № 28 от 05.06.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 33 от 05.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 33 от 05.06.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма 00 исполнил в полном объеме 08.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 111799 от 08.06.2020 г.

06.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.3.3. (№45) на фасадные облицовочные работы Главного дома и счет № 27 от 02.06.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 32/П19-02 от № 06.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 32/П19-02 от 06.06.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 08.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 111812 от 08.06.2020 г.

07.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Б.1.2. (№47) на устройство забора, этап 2 и счет № 35 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 39/П19-02 от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 39/П 19-02 от 07.07.2020 г.

В соответствии с письмом Ответчика № 31/П от 01.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.07.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 31/П от 01.06.2020 г.

11.06.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.3.2. (№43) на установку профиля Триотерм вокруг оконных проемов первого этажа Главного дома, а 29.06.2020 г. - счет № 29 на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 34-П от 11.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 34/П от 11.06.2020 г.

17.03.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № П.2.5. (№24) на подготовительные работы, устройство временной дороги у Второго Дома, а 18.03.2020 г. счет № 08 на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 17/П19-02 от 17.03.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.04.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 17/П19-02 от 17.03.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.03.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 9251 от 18.03.2020 г.

27.05.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № ГД.4.1. (№43) на штукатурку внутренних помещений Главного Дома, а 29.05.2020 г. - счет № 25 на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 30/П19-02 от 27.05.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 30/П19-02 от 27.05.2020 г.

07.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.3.2. (№32) на устройство внутренних инженерных систем, системы отопления Главного дома и счет № 36 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 40/П 19-02 от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 40/П 19-02 от 07.07.2020 г.

02.04.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № БД.2.2.2. (№28) на кирпичную кладку второго этажа Второго дома и счет № 15 от 02.04.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 22/П от 02.04.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 25.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 22/П от 02.04.2020 г.

07.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.2.3. (№49) на кладочные работы Второго дома, третьего этажа и счет № 38 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 42/П от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 20.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 42/П от 07.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149656 от 09.07.2020 г.

20.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Г.4.1. (№51) на оштукатуривание внутренних помещений Гаража и счет № 41 от 20.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 45/П от 20.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 45/П от 20.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 167735 от 22.07.2020 г.

21.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Г.3.2. (№53) на устройство кровельного покрытия Гаража и счет № 42 от 21.07.2020 г. на оплату аванса по которому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 46/П19-02 от 21.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 04.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 46/П19-02 от 21.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 167743 от 22.07.2020 г.

30.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.4.2. (№58) на устройство стропильных систем кровель второго уровня и первого уровня над кино- комнатой и кабинетом в Главном доме и счет № 43 от 29.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 47/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.10.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 47/П19-02 от 30.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187588 от 06.08.2020 г.

30.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.4.2. (№59) на работы по подготовке помещений под штукатурку Второго дома и счет № 46 от 30.07.2020 - на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 50/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 07.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 50/П19-02 от 30.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187619 от 06.08.2020 г.

30.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.4.1. (№60) на работы по штукатурке внутренних помещений Второго дома и счет № 44 от 29.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.10.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г.

30.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.НС.3. (№57) на устройство наружной сети канализации Второго дома и счет № 45 от 30.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.10.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187613 от 06.08.2020 г.

13.08.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Г.2.4. (№51) на облицовочные работы фасада Гаража и счет № 48 от 13.08.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 52/П19-02 от 13.08.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 13.08.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 52/П 19-02 от 13.08.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 210406 от 25.08.2020 г.

07.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Г.4.1. (№63) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации Гаража и счет № 52 от 07.09.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 56/П19-02 от 07.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.11.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 56/П19-02 от 07.09.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.09.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 229149 от 09.09.2020 г.

10.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Г.4.2. (№64) на устройство внутренних инженерных систем, системы отопления Гаража и счет № 53 от 10.09.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 57/П19-02 от 10.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 11.11.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 57/П19-02 от 10.09.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 11.09.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 231610 от 11.09.2020 г.

30.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.3.1. (№70) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации Второго дома и счет № 60 от 30.09.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 62/П19-02 от 30.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.12.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 62/П19-02 от 30.09.2020 г.

ФИО1, свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 263063 от 02.10.2020 г.

01.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.3.4. (№72.1) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut Второго дома и счет № 62 от 01.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 64/П19-02 от 01.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 07.07.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 64/П19-02 от 01.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270166 от 09.10.2020 г.

07.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.Г.2.4.1. №72.2) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut Гаража и счет № 66 от 07.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 68/П от 07.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 68/П от 07.10.2020 г.

01.10.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.3.5. (№72) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut Главного дома и счет № 61 от 01.10.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 63/П 19-02 от 01.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 63/П 19-02 от 01.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270158 от 09.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270180 от 09.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г., что подтверждается копией платежного поручения № 2969 от 14.11.2019 г.

18.02.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № ВД.2.2.1. (№19) на кирпичную кладку первого этажа Второго дома и счет № 3 от 18.02.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 12/П19-02 от 18.02.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 28.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 12/П19-02 от 18.02.2020 г.

30.07.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.НС.2. (№56) на устройство наружной сети канализации Главного дома и счет № 47 от 30.07.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 51/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.09.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 51/П19-02 от 30.07.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187627 от 06.08.2020 г.

17.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ВД.2.3.3. (№68) на установку профиля Триотерм вокруг оконных проемов второго этажа Второго дома и № 55 от 17.09.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 59/П19-02 от 17.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 59/П19-02 от 17.09.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 245824 от 23.09.2020 г.

17.09.2020 года Ответчик направил в адрес Истца локальную смету № Л.ГД.2.3.2. на установку профиля Триотерм вокруг оконных проемов второго этажа Главного дома и счет № 54 от 17.09.2020 г. на оплату аванса по этому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 58/П19- 12 от 17.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года, что подтверждается подписью Генерального директора ООО ПСК «Система» и подписью представителя Истца по доверенности фио с пометкой «согласовано» на письме Ответчика № 58/П19-02 от 17.09.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 245829 от 23.09.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 24.01.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 898187 от 24.01.2020 г.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что истец перечислил на расчетный счет Ответчика по вышеуказанным локальным сменам денежные средства в общем размере сумма (т. 1 л.д. 52-399).

Ответчик в своем встречном исковом заявлении указало на то, что получило от фио денежные средства на общую сумму сумма (т. 2 л.д. 10).

Заявляя исковые требования, ФИО1 указал на то, что обязательство по выполнению Ответчиком Работ не исполнено, Работы согласно вышеуказанным локальным сметам не выполнены.

Возражая против удовлетворения первоначальных исковых требований, ответчик указал на то, что все работы были им проведены в полном объеме, однако истец безосновательно не запретил работникам ответчика допуск на строительный объект, не выплатив полную стоимость произведенных работ.

Между тем, суд не соглашается с данными доводами ответчика, считая их необоснованными, по следующим основаниям.

23 сентября 2022 года в качестве свидетеля был допрошен фио, который показал, что он работал в ООО «ПСК система» в должности руководителя производственно-технического отдела с осени 2019 до конца 2020 года. Уволился по собственному желанию. На объекте работники ООО «ПСК система» работали очень много: с утра до вечера. ФИО1 себя некрасиво повел и лично очень обидел свидетеля, поскольку на объекте использовалось оборудование свидетеля и ФИО1 его не вернул и не произвел оплату работы свидетеля на объекте. Свидетель на объекте готовил локальные сметы и по этим сметам выполнялись работы. Свидетель также готовил исполнительную документацию. Затем свидетель готовил акты по закрытию, КС-2, КС-3 и т.д. Свидетель постоянно присутствовал на строительной площадке. На объекте сотрудниками ООО «ПСК система» выполнился большой комплекс работ: начиная с земляных, заканчивая фасадными и кровельными. До этапа финишной отделки работники ответчика не дошли. Работы велись по всем трем домам. Облицовку фасада и монтаж отопительных систем работники ответчика тоже выполняли, но отопительные работы они доделать не успели. По водопроводным работам был куплен материал на второй дом, но сами работы были не выполнены. Штукатурные работы были выполнены по всем домам на 70 процентов. Выполнение работ закончилось 1 или 2 ноября 2020 года: когда работники ответчика пришли на объект, новые охранники их выгнали и не дали забрать личные вещи. ООО ПСК «Система» является перед свидетелем должником по заработной плате, а также по передаче оборудования. У меня свидетеля есть неприязненные отношения к ФИО1 из-за ситуации, произошедшей 2 ноября 2020 года.

Оценивая данные показания свидетеля, у суда имеются основания им не доверять, поскольку свидетель в судебном заседании показал, что имеет неприязненные отношения к ФИО1, а его показания противоречат фактическим обстоятельствам дела.

14.12.2021 г. Пресненским районным судом адрес по настоящему делу было вынесено определение о назначении по делу строительной экспертизы. Проведение экспертизы поручено ООО «ДОМ.ЭКСПЕРТ».

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1. Соответствуют ли выполненные ООО ПСК «Система» работы на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес- 2», ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента Российской Федерации, на участках с кадастровыми номерами ..., требованиям законодательства, Государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам, условиям договора генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г., заключенного между ООО «ПСК «Система» и ФИО1?

2. Если не соответствуют, то какие именно недостатки выполненных работ имеются?

3. Возможно ли устранение выявленных недостатков?

4. Какова рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков (нарушений)?

5. Какова стоимость выполненных ООО ПСК «Система» работ по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г., отвечающих требованиям законодательства, Государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам, условиям указанного договора, а также стоимость использованных при выполнении работ материалов?

В соответствии с экспертным заключением № 33-22/Э от 29.07.2022 г.(т. 13 л.д. 2-251, т. 14 л.д. 1-222) эксперты пришли к следующим выводам:

1. По результатам исследования экспертами установлено, что выполненные ООО ПСК «Система» работы на объекте, расположенном по адресу: адрес, Жуковка, адрес, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента Российской Федерации, на участках с кадастровыми номерами 50:20:0010410:348, 50:20:0010410:449, 50:20:0010410:451, 50:20:0010410:1492, требованиям законодательства, Государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам, условиям договора генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г., заключенного между ООО «ПСК «Система» и ФИО1 частично не соответствуют, а именно:

- работы, предусмотренные договором не все выполнены;

- ростверк главного дома в/о 1/Р-С требует демонтажа и повторного оборудования;

- в ходе осмотров на стенах и перегородках второго этажа гаража образовались многочисленные трещины, которые прогрессировали между осмотрами № 1, 2 и 3.

В связи с выявленными трещинами на стенах экспертами выполнено детальное инструментальное и расчетное обследование несущих конструкций гаража. Также экспертами на осмотре № 3 от 28.06.2022 г. выполнено исследование фундамента посредством устройства шурфа под отмосткой в осях 1 -2/Г.

Состояние здания - Недопустимое состояние.

Недопустимое состояние - это категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

2. По результатам осмотров, изучения предоставленных материалов, а также выполненных расчетов, а именно поверочного расчета плиты перекрытия гаража над 1 этажом экспертами установлено, что недостатки выполненных работ следующие:

В гараже несущая способность плиты с принятыми нагрузками и характеристиками не обеспечена. Верхнее и нижнее армирование недостаточно для восприятия принятых для расчета нагрузок. Расчетный прогиб плиты также превышает предельно допустимые величины, 45,5 мм> [36 мм]. (Расчет представлен после описания дефектов).

В гараже между перегородками второго этажа и потолком не обеспечен необходимый зазор в 40 мм (фото-таблица № 1, фотографии № 119-124).

Вследствие нарушений, описанных в пунктах 1 и 2 на перегородках второго этажа и между перегородкой и плитой перекрытия гаража образовались многочисленные трещины, которые между осмотрами № 1,2 и 3 в период по июнь прогрессировали.

По периметру железобетонной фундаментной плиты мелкого заложения не обеспечено вертикальное утепление внешней поверхности фундамента здания и горизонтально за контуром здания на глубине заложения подошвы фундамента, что не соответствует СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах пункт 5.7. (Осмотр № 3 от 28.06.2022 г., устройство шурфа под отмосткой).

Оголенная арматура на ж/б ростверке главного дома в/o/I/P-C, что является нарушением требований СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01 -87 (с Изменениями № 1,3.4).

3. По результатам исследования выявленных недостатков экспертами установлено, что их устранение возможно.

Мероприятия по устранению выявленных недостатков:

Раздел 1 - гараж, второй этаж: демонтаж перегородок с трещинами, устройство деформационного зазора, восстановление отделки;

Раздел 2 - гараж, вертикальное утепление фундамента;

Раздел 3 - главный дом, демонтаж, устройство ростверка;

Раздел 4 - гараж, усиление железобетонной плиты перекрытия над первым этажом;

Подробный перечень работ, объемы и стоимость устранения недостатков приведены в исследовании по вопросу № 4.

4. На основании приведенных расчетов, эксперты определили, что общая стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков составляет: сумма (сумма прописью), в т.ч. НДС (20 %).

5. На основании приведенных расчетов, эксперты определили, что общая стоимость выполненных ООО ПСК «Система» работ, а также стоимость использованных при выполнении работ материалов по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. составляет: сумма, в т.ч. НДС 20%.

Эксперты определили, что стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков составляет сумма, в т.ч. НДС 20%.

Итоговая стоимость выполненных ООО ПСК «Система» работ, а также стоимость использованных при выполнении работ и материалов по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г., отвечающих требованиям законодательства, Государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам, условиям указанного договора, составляет сумма, в т.ч. НДС (20%).

Таким образом, оснований сомневаться в компетентности и незаинтересованности эксперта, подготовившего заключение, у суда не имеется.

При том, суд не принимает заключения специалиста с элементами рецензии, подготовленное ООО «Международное агентство строительная экспертиза и оценка «Независимость» (т. 15-87, т. 42 л.д. 39-60), поскольку специалист, подготовивший данные заключения не был предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также не исследовал письменные материалы дела.

Таким образом, в судебном заседании нашел свое подтверждение факт того, что ответчик произвел работы не в полном объеме, с нарушениями и недостатками.

При этом, суд критически относится к возражениям ответчика о том, что все работы были им произведены на строительном объекте истца по следующим основаниям.

Так, во встречном исковом заявлении ответчик указывает на то, что в период с 31.05.2019 г. по 02.11.2020 г. он исполнил свои обязательства по Договору в полном объеме на общую сумму сумма (в т.ч. услуги по выполнению функций технического заказчика на общую сумму сумма).

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

При этом, в п. 4.5.1. Договора отражено, вознаграждение Генерального подрядчика за выполнение Функций технического заказчика составляет 2 % (два процента) от Стоимости строительных работ, выполненных генеральным подрядчиком, Субподрядчиком, Номинированными субподрядчиками и Третьими лицами.

Согласно п. 1.15 Договора, Материалы, конструкции, изделия, оборудование - все материалы, изделия, конструкции, оборудование, предоставленные Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком, и/или Третьими лицами, и/или Номинированными субподрядчиками и предназначенные для выполнения Работ по настоящему Договору.

В соответствии с п. 1.31. Договора, Строительные работы - комплекс строительно-монтажных работ, необходимых для завершения строительства Объекта и его передачи в эксплуатацию Заказчику.

Таким образом, в соответствии с п. 4.5.1. Договора, расчет услуги функции технического заказчика в размере 2% подлежал от стоимости Строительно-монтажных работ, т.е. без учета материалов, конструкций, изделий и оборудования, а соответственно размер требования, в встречном иске, о взыскании 2% от цены выполненных работ является необоснованным.

Однако, услуги технического заказчика ответчиком оказаны не были. Результат услуг ответчиком Заказчику не представлен. Ответчиком не представлено доказательства подтверждающих выполнение им всех обязательств, предусмотренных договором, как по оказанию услуг технического заказчика, так и по передаче Заказчику результатов оказания этих услуг; акты об оказании услуг ни Заказчику, ни в материалы дела не представлены, что исключает факт и объем оказанных услуг.

Согласно ч.1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ст.ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Заявляя встречные исковые требования, ответчик указывает на то, что в настоящее время ФИО1 незаконно удерживает оборудование Генподрядчика, использовавшееся на строительной площадке для произведения работ, а именно: