УИД 77RS0009-02-2022-011704-73
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
15 декабря 2022 года адрес
Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Капусто В.В., при секретаре фио,
с участие истцаНовикова А.А. и его представителя фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-5893/2022 по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю фио о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику Индивидуальному предпринимателю фио (ИП фио), в котором просит взыскать неотработанный аванс в размере сумма, уплаченного по договору подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ №231221/2 от 23.12.2021, предоплату за недоставленные радиаторы по договору от 11.01.2022 в размере сумма, неустойку в размере сумма начисленную на основании п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ №231221/2 от 23.12.2021, штраф в размере сумма, неустойку в размере сумма начисленную на основании п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение срока поставки радиаторов по договору на поставку радиаторов от 11.01.2022, штраф, компенсацию морального вреда в размере сумма
Истец ФИО1 и его представитель фио в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Просил исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Ответчик ИП фио в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
Третье лицо фио в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала
В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, дав оценку представленным доказательствам в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.
Судом в судебном заседании установлено и из материалов дела следует, что между ФИО1 и Индивидуальным предпринимателем фио был заключен договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ №231221/2 от 23.12.2021.
В соответствии с пунктом 1.1 Договора подряда ответчик принял на себя обязательство выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: адрес. Виды ремонтно-отделочных работ, подлежащих выполнению по договору подряда, определены в Перечне ремонтно-отделочных работ Приложение №1 к договору подряда. Общая стоимость работ по договору подряда составила сумма
Согласно пункту 3.1 договора подряда подрядчик должен был приступить к работам в течение 4 дней после подписания договора, то есть не позднее 29.12.2021 и выполнить все работы в течение 90 рабочих дней, то есть до 16.05.2022.
При этом пунктом 4.2 договора подряда предусмотрено поэтапное выполнение работ и поэтапная предоплата работ (авансовые платежи перед началом соответствующего этапа).
Так, в 1 этап, срок выполнения работ 10 рабочих дней, размер платежа сумма; во 2 этап, срок выполнения работ 25 рабочих дней, сумма платежа сумма; в 3 этап, срок выполнения работ 15 рабочих дней, сумма платежа сумма; в 4 этап, срок выполнения работ 30 рабочих дней, сумма платежа сумма; в 5 этап, срок выполнения работ 5 рабочих дней, сумма платежа сумма
Согласно п. 4.3 и п.5.1 договора подряда Заказчик и Подрядчик после выполнения каждого этапа работ подписывают Акт выполненных работ, приемка работ должна осуществляться в трехдневный срок с момента получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче, работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
При заключении Договора подряда стороны согласовали также в п.2.1.2 следующий порядок приобретения материалов: для исполнения обязательств по договору Подрядчик приобретает необходимые материалы, оплата которых производится Заказчиком, а контроль качества материалов производится Подрядчиком до совершения акта купли-продажи материалов; материалы закупаются согласно предоставляемым Подрядчиком сметам; приобретение дополнительных материалов может оплачиваться Заказчиком в форме предоплаты, по мере необходимости их приобретения, на основании заявок Подрядчика, в устной и письменной форме в течение 2 календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующей заявки. Списки материалов согласовывались Сторонами: а) письменно или б) посредством мессенджера WhatsApp, посредством обмена личными сообщениями или сообщениями в специально созданной группе (чата) в WhatsApp, с использованием мобильных номеров: со стороны Истца - +7-916-121 -05-17; со стороны ответчика - +7-951-895-78-85 и +7-985-292-28-00.
Истец добросовестно и своевременно исполнял все свои обязательства по договору подряда.
Во исполнение договора подряда истцом ответчику 24.12.2021 переданы ключи от входной двери квартиры для обеспечения доступа на объект, что подтверждается прилагаемой копией расписки в получении ключей от квартиры.
Истцом за период с 23.12.2021 по 08.02.2021 также были произведены авансовые платежи за предусмотренные договором подряда работы на общую сумму - сумма, при этом истцом полностью предоплачены 1-ый, 2-ой и 3-ий этапы работ и частично оплачен 4-ый этап работ.
Сумма оплаты подтверждается прилагаемыми копиями следующих документов: расписка в получении сумма от 23.12.2021 - аванс за 1 этап; расписка в получении сумма от 24.12.2021 - аванс за 1 этап; чек по операции от 02.01.2022 о переводе сумма - аванс за 2 этап; расписка в получении сумма от 06.01.2022 - аванс за 2 этап; расписка в получении сумма от 15.01.2022 - аванс за 2 этап; расписка в получении сумма от 22.01.2022 - аванс за 3 этап; расписка в получении сумма от 23.01.2022 - аванс за 3 этап; расписка в получении сумма от 05.02.2022 - часть аванса за 4 этап.
Ответчику соответствии с п.2.1.2 Договора подряда были предоставлены денежные средства на приобретение материалов и оборудования для выполнения ремонтно-отделочных работ на общую сумму сумма, из которых: сумма - денежные средства, предоставленные ответчику на приобретение материалов для производства работ в соответствии с согласованными сметами №1 от 24.12.2021, №2 от 23.12.2021, №3 от 27.12.2021, №5 от 04.01.2022, а также в соответствии со списками материалов, согласованными Сторонами посредством мессенджера WhatsApp.
Сумма оплаты подтверждается прилагаемыми копиями следующих документов: расписка в получении сумма от 24.12.2021; расписка в получении сумма от 26.12.2021; расписка в получении сумма от 27.12.2021; расписка в получении сумма от 28.12.2021; расписка в получении сумма и сумма от 05.01.2022; чек по операции от 10.01.2022 о переводе сумма; чек по операции от 12.01.2022 о переводе сумма; расписка в получении сумма 15.01.2022 за поставку плинтуса; расписка в получении сумма от 16.01.2022 за светодиодную ленту; расписка в получении сумма от 17.01.2022 за бухту кабеля и источники питания и сумма от 19.01.2022 за черновой материал; чек по операции от 08.02.2022 о переводе сумма; сумма были предоставлены ответчику на приобретение радиаторов в соответствии с договором на поставку радиаторов от 11.01.2022.
Указанный договор был заключен между истцом (Заказчиком) и ответчиком (Подрядчиком) в целях закупки оборудования для выполнения ремонтных работ в дополнение к Договору подряда.
Согласно Договору от 11.01.2022 ответчик (Подрядчик) должен был поставить на объект радиаторы в количестве 4 шт., общей стоимостью сумма в течение 41 рабочего дня с даты подписания данного договора, то есть не позже 11.03.2022.
Предоплата за радиаторы была получена ответчиком в полном объеме, что подтверждается прилагаемой копией расписки ответчика от 11.01.2022.
Таким образом, всего ответчику для выполнения ремонтно-отделочных работ были переданы и переведены денежные средства в размере сумма, из них: сумма в качестве аванса за работы по договору подряда; сумма на приобретение материалов и оборудования для ремонта по согласованным сметам и спискам к договору подряда; сумма в качестве предоплаты за радиаторы по договору от 11.01.2022 на поставку радиаторов.
Ответчик свои обязательства по договору на выполнение ремонтно-отделочных работ №231221/2 от 23.12.2021, договору от 11.01.2022 на поставку радиаторов не исполнил. Предоплаченные материалы и оборудование на сумму сумма ответчиком истцу также не были переданы.
При этом установленные сроки выполнения работ по договору подряда истекли.
Срок начала работ истек 29.01.2021, срок выполнения работ по 1-му этапу истек 20.01.2022,по 2-му этапу - 25.02.2022, по 3-му этапу - 21.03.2022, по 4-му этапу - 04.05.2022, по 5-му этапу - 13.05.2022. Общий срок выполнения работ истек 16.05.2022.
Срок поставки радиаторов по договору от 11.01.2022 истек 11.03.2022.
03.04.2022 году между сторонами было подписано дополнительное соглашение к договору подряда, в соответствии с которым ответчик принял на себя дополнительные обязательства: вернуть истцу в срок до 10.04.2022 включительно полученные от него денежные средства в размере 50 000; доставить на объект материалы по сметам №1 и №2 в срок до 20.04.2022 включительно; начать работы на объекте с 11.04.2022.
Согласно данному дополнительному соглашению, факт исполнения обязательств должен подтверждаться в письменной форме с подписанием двумя сторонами, в случае нарушения дополнительного соглашения ответчик обязан оплатить истцу штраф в размере сумма. Обязательства, предусмотренные указанным дополнительным соглашением, ответчиком не были выполнены.
30.04.2022 ответчику была направлена претензия от 29.04.2022, данная претензия была получена ответчиком 30.04.2022, но оставлена ответчиком без удовлетворения.
Истец направил ответчику письменное уведомление от 07.06.2022, в котором заявил о своем одностороннем отказе от исполнения договоров и возврате денежных средств.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 450.1 ГК РФ Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В силу ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Согласно п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
Пунктом 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.
Согласно пункту 2 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 статьи 28 Закона.
В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Согласно ч.4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу, за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу.
В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ.
Согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Разрешая заявленные исковые требования, оценив в совокупности доказательства, собранные по делу, установленные в процессе его разбирательства фактические обстоятельства, руководствуясь выше изложенными нормами права, суд исходил из того, ответчик свои обязательства по договору подряда от 23.12.2021 и договору от 11.01.2022 на поставку радиаторов не исполнил, не выполнил и не предъявил к сдаче-приемке ремонтно-отделочные работы на объекте ни по одному из 5 этапов, не поставил на объект и не передал истцу предоплаченные истцом материалы и оборудование, чем нарушил права потребителя, при этом, установленные сроки выполнения работ и сроки поставки радиаторов, а также указанные в претензии от 29.04.2022 дополнительные сроки для исполнения обязательств ответчиком истекли, приводит к выводу о взыскании с ответчика в полью истца неотработанный аванс в размере сумма, предоплату за недоставленные радиаторы в размере сумма
Пунктом 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не определена договором. Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы.
Судом установлено нарушения установленных сроков выполнения работы и назначенных потребителем новых сроков, таким образом с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка, рассчитанная в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», составляет сумма ((200000 х183х3%)+(300000х147х3%)+(200000х123х3%)+(500000х67х3%)).
Согласно п. 3. ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
Так, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма в размере сумма начисленную на основании п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение срока поставки радиаторов по договору на поставку радиаторов от 11.01.2022 (258000х134х0,5%).
Кроме того, в связи с неисполнением ответчиком обязательств по дополнительному соглашению от 03.04.2022 к договору подряда, ответчик обязан уплатить истцу предусмотренный данным дополнительным соглашением штраф в размере сумма, который законный и обоснованный, подлежит взысканию с ответчика а пользу истца.
Разрешая требования истца о взыскании компенсации морального вреда в размере сумма, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В соответствии со статьей 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Принимая во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства суд должен учитывать также степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, однако, заявленный истцом размер компенсации морального вреда суд не находит чрезмерно завышенным, в связи с тем, что ответчиком было нарушено право истца на возврат денежных средств в связи с отказом от исполнения договоров истца, то суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме сумма
Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Так, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истца с ответчика подлежит взысканию штраф в размере сумма ((2076374+258000+1200000+172860+60000+100000)/2).
В соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета субъекта РФ города федерального значения Москва подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 (паспортные данные) к Индивидуальному предпринимателю фио (паспортные данные, ИНН ...) о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда,– удовлетворить.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя фио в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма, неустойку в размере сумма, штраф предусмотренный соглашением сторон в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма
Взыскать с Индивидуального предпринимателя фио государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение изготовлено в окончательной форме 20 декабря 2022 года.
Председательствующий В.В. Капусто