УИД 77RS0013-02-2025-002050-62

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 мая 2025 года Кунцевский районный суд адрес в составе:

судьи Кругликовой А.В.,

при помощнике фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3379/25 по иску ФИО1 к ООО СК «КСТ» о взыскании денежных средств, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит взыскать денежные средства за несвоевременную сдачу объекта в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, юридические расходы в размере сумма, расходы по уплате госпошлины в размере сумма, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя.

Иск мотивирован тем обстоятельством, что между сторонами 04 октября 2023 года заключен Договор Подряда № М-Э 2308 на выполнение строительных работ по адресу: адрес, адрес, адрес, земельный участок с кадастровым номером 77:22:0030118:2173. Стоимость работ по Договору, с учетом последующих изменений составила сумма.

В соответствии с пунктом 5.1.1. Подрядчик обязан качественно произвести порученную работу, с проектно-сметной и другой технической Документацией, своими силами и с соблюдением строительных норм и правил, и сдать Заказчику законченную работу в оговорённые в Приложении 1 сроки, однако вместе с Договором истцу не было передано Приложение 1, таким образом ему не известен срок окончательного строительства.

10 сентября 2024 года истцом направлена претензия с требованием установить срок окончания работ. Ответом от 20 сентября 2024 года ответчиком установлен срок окончания работ - 01 ноября 2024 года. На момент подачи искового заявления объект недостроен, сроки окончания работ истцу не известны.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск по основаниям, изложенным в нем.

В судебное заседание ответчик не явился, извещен, причины неявки суду не сообщил.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, судом извещался о дне слушания дела.

В порядке ст.233 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного судопроизводства.

Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (п. 2).

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (п. 3).

В соответствии со ст. 730 ч. 1 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии со ст. 730 ч. 3 ГК РФ к отношениям по договору бытового Подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ч,1). Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (ч.2).

В соответствии со ст. 720 ч.1 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункта 1 статьи 27 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Из материалов дела следует, что между сторонами 04 октября 2023 года заключен Договор Подряда № М-Э 2308 на выполнение строительных работ по адресу: адрес, адрес, адрес, земельный участок с кадастровым номером 77:22:0030118:2173. Стоимость работ по Договору, с учетом последующих изменений составила сумма.

В соответствии с пунктом 5.1.1. Подрядчик обязан качественно произвести порученную работу, с проектно-сметной и другой технической Документацией, своими силами и с соблюдением строительных норм и правил, и сдать Заказчику законченную работу в оговорённые в Приложении 1 сроки, однако вместе с Договором истцу не было передано Приложение 1, таким образом ему не известен срок окончательного строительства.

10 сентября 2024 года истцом была направлена претензия с требованием установить срок окончания работ. Ответом от 20 сентября 2024 года ответчиком установлен срок окончания работ - 01 ноября 2024 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ч. 3 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Согласно ч. 4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

На момент подачи искового заявления объект не достроен, доказательств обратного, материалы дела не содержат.

В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию уплаченные по договору денежные средства в заявленном размере.

В порядке ст.15 Закона о защите прав потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию моральный вред в размере сумма

На основании п. 5 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»).

Учитывая нарушение ответчиком прав истца, как потребителя, с него в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма (10 800 000 + 5 000)х50%).

В порядке ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере сумма

В соответствии со ст.100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату юридических услуг в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО СК «Комплекс Строительных Технологий» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) денежные средств в размере сумма, моральный вред сумма, расходы на оказание юридической помощи сумма, расходы по оплате государственной пошлины сумма, штраф в размере сумма

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения, или в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения.

Мотивированное решение изготовлено 09 июля 2025 года.

Судья