УИД 24RS0056-01-2024-016507-03
Дело № 2-1832/2025
КОПИЯ
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 мая 2025 года г. Красноярск
Центральный районный суд города Красноярска в составе председательствующего судьи Савельевой М.Ю.,
при секретаре судебного заседания Алешине Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «КРАВСТРОЙ» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 предъявила в суд иск к ООО «КРАВСТРОЙ», мотивируя требования тем, что 05.12.2022 между сторонами заключен договор № подряда на косметический ремонт жилого дома по адресу: <адрес>Б, срок проведения работ с 05.12.2022 по 28.02.2023 (п.3. 1), стоимость работ - 500 000 руб. (п. 2.1). Истцом оплачено 270 000 руб., вместе с тем ответчик не приступил к работам, в связи с чем, истец была вынуждена самостоятельно делать ремонт. Истцом на адрес ответчика направлена претензия с требованием о возврате денежных средств и выплате неустойки, ответчик претензию не удовлетворил.
На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика 270 000 руб., уплаченных по договору, 500 000 руб. в счёт неустойки, 100 000 руб. в счёт компенсации морального вреда, штраф.
В судебное заседание истец ФИО1, представитель ответчика ООО «КРАВСТРОЙ» не явились, о времени и месте его проведения извещены в соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ.
Дело, согласно ст. 203 ГПК РФ, рассмотрено в отсутствие неявившегося ответчика в порядке заочного производства.
Исследовав доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых между сторонами должно быть достигнуто соглашение.
Применительно к договору подряда существенными условиями указанного договора являются его предмет (определение вида и объема подлежащих выполнению работ) и сроки выполнения работ (статьи 702 и 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина или (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Согласно ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.
Отношения, вытекающие из договора строительного подряда на выполнение работ в апартаменте, приобретенном истцом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, регулируются Законом о защите прав потребителей.
В силу статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 05.12.2022 между ФИО1 (заказчиком) и ООО «КРАВСТРОЙ» (исполнителем) был заключен договор подряда №, согласно которому заказчик сдаёт, а подрядчик принимает на себя подряд на косметический ремонт жилого дома по адресу: <адрес>Б, а именно: 2 этаж - отделка оконных проёмов; потолок - шлифовка, грунтовка, покраска; стены - грунтовка, поклейка обоев, покраска на 2 раза; пол - поклейка плитки ПВХ, устранение повреждений; напольный и потолочный плинтус - монтаж, грунтовка, покраска; стеновые панели - монтаж, покраска (одна комната); покраска труб; 1 этаж - отделка оконных проёмов; потолок - шлифовка, грунтовка, покраска, частичный ремонт; стены - грунтовка, поклейка обоев, покраска на 2 раза; пол - заливка по необходимости, шлифовка, поклейка плитки ПВХ; потолочный плинтус - демонтаж старого, монтаж, грунтовка, шпаклёвка, покраска; напольный плинтус - монтаж, шпаклёвка, грунтовка, покраска; стеновые панели - монтаж, покраска 1-2 раза (кухонная зона); покраска труб; чилаут-зона - устранение повреждений и покраска стен; колонны, кухонная и входная зоны - подготовка стен для нанесения декоративной штукатурки; монтаж багета; каминная зона - монтаж короба камина, подготовка и (или) монтаж декоративного камня, подготовка пространства для нанесения декоративной штукатурки; подготовка, уборка.
Стоимость работ по договору составляет: 500 000 руб. (п. 2.1), оплата вносится согласно п. 8.1 договора: 100 000 руб. - 30.12.2022, 150 000 руб. - 15.01.2023, 150 000 руб. - 31.01.2023, оставшуюся часть стоимости работы в размере 100 000 руб. после акта приёмки объекта.
Согласно п. 3.1 договора, срок выполнения работ с 05.12.2022 по 28.02.2023.
Во исполнение условий договора заказчиком были внесены денежные средства в размере 270 000 руб., что подтверждается квитанциями от 27.01.2023 на сумму 150 000 руб., от 20.02.2023 на сумму 50 000 руб., от 02.03.2023 на сумму 70 000 руб.
Как следует из содержания искового заявления, ответчик не приступил к работам, 23.10.2024 истцом на адрес ответчика направлена претензия с требованием о возврате оплаченной суммы и неустойки, до настоящего момента ответчиком требования истца не удовлетворены.
Доказательств исполнения обязательства ответчиком в соответствии со ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.
Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика денежных средств является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в размере 270 000 руб.
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки.
В соответствии со ст. 31 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей", требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.
Согласно ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей", в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
С учетом изложенного, с ответчика подлежит взысканию неустойка, исходя из расчета:
500 000 руб. х 385 дней (заявленный истцом период с 28.02.2023 по 18.03.2024) х 3 % = 5 775 000 руб., но не более 500 000 руб.
Доказательств в обоснование иного расчета неустойки стороной ответчика не представлено, об уменьшении неустойки ходатайств не заявлено.
В силу ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт того, что права истца как потребителя были нарушены, суд с учетом принципа разумности и справедливости, характера и степени причиненного вреда, степени вины ответчика, полагает возможным взыскать в пользу истца в счет компенсации морального вреда 10 000 руб.
При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
На основании изложенного, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере (500 000 руб. + 500 000 + 10 000 руб.) х 50% = 500 005 руб.
Ответчиком об уменьшении штрафа в связи с его явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства не заявлено.
Также с ответчика в силу ст. 103 ГПК РФ и ст. 61.1 БК РФ подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в силу закона, в размере 30 700 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «КРАВСТРОЙ» о защите прав потребителя удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «КРАВСТРОЙ» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>:
- сумму, оплаченную по договору, в размере 270 000 руб.,
- неустойку в размере 500 000 руб.,
- компенсацию морального вреда 10 000 руб.,
- штраф в размере 500 005 руб.
Взыскать с ООО «КРАВСТРОЙ» (ОГРН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 30 700 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Подписано председательствующим.
Копия верна.
Судья М.Ю. Савельева
Мотивированное решение составлено 04.06.2025