Решение по делу № 2-25/2023 от 30.01.2023 - о понуждении к выполнению обязательств по договору о присоединении к электрическим сетям.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 января 2023 г. п. Одоев Тульской области

ФИО2 межрайонный суд Тульской области в составе:

председательствующего Романовой И.А.,

при секретаре Остроуховой Е.Ю.,

с участием

истца ФИО3,

представителя ответчика ПАО «Россети Центр и Приволжье» по доверенности ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №2-25/2023 по исковому заявлению ФИО3 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении к выполнению обязательств по договору о присоединении к электрическим сетям,

установил:

ФИО3 обратился в суд с указанными требованиями к ответчику, указывая, что 25.02.2020 между ним и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заключен договор № «О технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям», в соответствии с которым ответчик обязан произвести работы по подключению к электрической сети энергопринимающих устройств в принадлежащем истцу гараже для электроснабжения. ФИО3 произведена оплата за выполнение работ по подключению электроснабжения. На него как на заказчика накладывались определенные обязательства по подготовке гаража к технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. При завершении выполнения своих обязательств истец в соответствии с договором обязан был уведомить об этом ответчика, которые в соответствии с п.6 договора обязаны были вместе с ним произвести проверку выполнения обязательств, возложенных на истца, и затем не позднее 10 рабочих дней после проверки его части обязательств, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. В июле 2022 обязательства, возложенные по договору на истца, им выполнены, о чем он письмом 25.07.2022 в соответствии с договором уведомил ответчика. Ответчик в нарушение договора не произвел проверку с его участием выполненных условий договора ни в течении 5-ти рабочих дней, как определено договором, ни позднее. Не произведено и фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности. Ввиду неисполнения ответчиком условий договора в конце августа 2022 истцом выслана претензия с требованием исполнить обязательства по договору от 25.02.2020, ответа на которую не поступало. Письмом от 06.09.2022 ему сообщено, что 31.08.2022 сотрудниками Суворовского РЭС якобы произведен осмотр энергопринимающих устройств заявителя, без его участия с указанием на то, что обязательства с его стороны не выполнены. 13.10.2022 истец направил еще одно письмо с требованием осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, на которое получил ответ о том, что им не выполнены условия договора.

На основании изложенного, с учетом уточнения, просит суд: понудить ПАО «Россети Центр и Приволжье» к выполнению в полном объеме взятых на себя договорных обязательств по договору № от 25.02.2020 и осуществить фактическое присоединение его энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

В судебном заседании истец ФИО3 заявленные требования с учетом их уточнения в части наименования ответчика, поддержал, подтвердив все обстоятельства, на которых они основаны, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчика ПАО «Россети Центр и Приволжье» по доверенности ФИО4 в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражала, указав, что ФИО3 обратился в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств - ВРУ гаража, расположенного <адрес>. Договор об осуществлении технологического присоединения заключен между ФИО3 и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 25.02.2020. Согласно условиям Договора ТП (п.5) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть до 25.07.2020. В технических условиях к договору согласован перечень подлежащих выполнению сторонами мероприятий для присоединения к электрическим сетям энергоустановок заявителя (п.п. 10,11). В соответствии с п. 9 Договора ТП Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств, а также своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности. Уведомлений об осуществлении Заявителем в полном объеме своей части мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в адрес сетевой организации не поступало, со стороны истца нарушен срок выполнения технических мероприятий, а действия по технологическому присоединению взаимосвязаны между заявителем и сетевой компанией. Согласно п.4 договора ТП срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора, то есть срок окончания действия договора - 25.02.2022. Согласно п.7 договора ТП, сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. В установленный срок ФИО3 не выполнил технические мероприятия, выполнение которых предусмотрено со стороны заявителя, кроме того о невыполнении он не уведомил сетевую компанию и не предложил заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия технических условий. Данный факт был подтвержден самим ФИО3, так как в исковом заявлении он указал, что в июле 2022 он выполнил обязательства по договору и письмом от 25.07.2022 уведомил об этом сетевую компанию. При этом ФИО3 не учел, что 25.02.2022 г. срок действия договора ТП истек (так как был заключен 25.02.2020 г., а срок его действия 2 года). В связи с чем, в мае 2022 сетевой компанией заявка ФИО3 аннулирована. Учитывая изложенное и тот факт, что ФИО3 не обратился в сетевую компанию с предложением о продлении срока действия выполнения технических условий, полагала требования истца необоснованными, незаконными и не подлежащими удовлетворению.

Выслушав истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы, суд приходит к следующему.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями и совершение которых может осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 4 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

П.п. 4, 5, 6 Правил предусмотрено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора (п.5).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п.6).

Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") (п.7).

В соответствии с п.п. 16 (5), 16(6) Правил нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 25.02.2020 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФИО3 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения ВРУ гаража, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №

П.4 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении, срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора.

П.5 Договора предусмотрено, что срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

П.п. 6 и 7 Договора установлено, что сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 10 рабочих дней со дня проведения (обследования), с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий, при этом дополнительная плата не взимается.

В соответствии с п. 8 Договора, заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5-ти рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

П. 9 договора предусмотрено право заявителя обратиться а сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий, при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора от 25.02.2020, обязанности ФИО3 состоят в осуществлении:

монтажа вводного распределительного устройства (ВРУ)-0,23 кВ на объекте электроснабжения с установкой вводного автоматического выключателя, обеспечивающего требуемое время автоматического отключения питания и устройства повторного заземления ВРУ;

монтажа ответвления – 0,23 кВ от проектируемой ЛЭП – 0,23 кВ ко ВРУ объекта;

учета электрической энергии, выполненного на границе балансовой принадлежности электрических сетей с установкой однофазного электронного прибора учета электрической энергии, класса точности 2,0 и более. Средства учета установить в отдельном шкафу учета. При этом конструкцией шкафа учета должна быть предусмотрена возможность применения устройств защиты, предотвращающих несанкционированный доступ к средствам учета для искажения результатов измерений, а также снятие показаний прибора учета без нарушения устройств результатов измерений, а также снятие показаний прибора учета без нарушения устройств защиты).

Устанавливаемое электрооборудование должно быть сертифицировано и иметь паспорт.

Заявитель вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им в соответствии с п.п. в п. 18 правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

После проведения строительно – монтажных и накладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Суворовского РЭС филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для осмотра.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сотрудниками сетевой организации составлена схема – предложение Суворовского РЭС по технологическому присоединению объекта, принадлежащего ФИО3

По сведениям ЕГРН от 05.12.2019 ФИО3 на праве собственности принадлежит гараж площадью 19,7 кв.м с кадастровым номером 71:16:010515:638 по адресу: <...> гаражный комплекс, гараж №3.

В соответствии с актами №82 от 31.07.2020 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии и актом №82 приемки рабочей комиссией законченного строительством объекта, со стороны сетевой организации выполнена часть технических мероприятий технических условий, однако ФИО3 его часть мероприятий, приведенных в технических условиях, не исполнена.

Срок действия договора о технологическом присоединении истек 25.03.2022, с заявлением о продлении срока действия договора либо технических условий ФИО3 не обращался и в судебном заседании пояснил, что не желает продлевать действие договора и заключать новый договор ни на каких условиях.

По сообщению зам.директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье – Тулэнерго» ФИО5 от 06.09.2022 усматривается, что 31.08.2022 сотрудниками Суворовского РЭС произведен осмотр энергопринимающих устройств заявителя, в ходе которого установлено, что ФИО3 не выполнил мероприятия, предусмотренные п. 11.2 технических условий.

Из ответа зам.директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье – Тулэнерго» ФИО1 от 21.10.2022 следует, что во исполнение филиалом «Тулэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» своей части технических условий, построена ВЛ 0,4 кВ, однако часть ТУ (п. 11.2) о подключении узла учета к ВРУ, обращении в Суворовский РЭС для приемки, пломбировки и подключения к ВЛ, ФИО3 не исполнена.

В соответствии с п.11.2 технических условий, прилагаемых к договору от 25.02.2020, заявитель обязан смонтировать ответвление – 0, 23 кВ от проектируемой ЛЭП – 0,23 кВ ко вводно – распределительному устройству объекта заявителя.

Согласно п.п. 1,2 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Как следует из положений ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Между тем обязательства по договору от 25.02.2020, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, ФИО3 не выполнены.

По условиям договора именно на заявителе лежала обязанность уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями.

Условиями заключенного договора предусмотрено право сетевой организации при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения продлить срок действия технических условий лишь по обращению заявителя, однако соответствующих обращений не поступало, а такой обязанности ни законом, ни договором, не предусмотрено.

В связи с невыполнением ФИО3 своей части необходимых мероприятий, срок действия договора от 25.02.2020 истек, таким образом, в настоящее время у второй стороны договора - ответчика не имеется соответствующих обязательств, связанных с исполнением договора и на неё не может быть возложена соответствующая обязанность.

Таким образом, анализируя и оценивая представленные доказательства в их совокупности, принимая установленные по делу обстоятельства, требование истца не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении к выполнению обязательств по договору о присоединении к электрическим сетям, отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы в ФИО2 межрайонный суд Тульской области.

Председательствующий

Мотивированное решение изготовлено 03.02.2023