КОПИЯ
...
...
Заочное Решение
Именем Российской Федерации
08 октября 2025 года ...
Дзержинский районный суд ... в составе:
председательствующего судьи Дульзона Е.И.,
при секретаре ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «У Дачный Дом» о защите прав потребителей,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «У Дачный Дом», в котором просил расторгнуть договор подряда ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним и ответчиком; взыскать в пользу истца с ответчика денежные средства, уплаченные по договору подряда, в размере 1188000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, а также расходы по оплате государственной пошлины.
В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор подряда ..., в соответствии с которым ответчик обязался в установленный договором срок выполнить следующие виды работ по адресу: ...: монтаж забора по всему периметру участка с бетонным основанием; монтаж фасада дома с утеплением из пеноплекса (тип фасада: короед); монтаж замены и установки новой системы отопления в доме (полипропиленовые трубы).
Срок монтажа и передачи объекта ответчиком истцу – не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Истец свои обязательства по договору подряда исполнил надлежащим образом, передав ответчику денежные средства в размере 1188000 рублей, однако ответчиком до настоящего времени работы не выполнены.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель ответчика ООО «У Дачный Дом» в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии с п.1,2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
Положениями статьи 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
На основании абз. 5 п. 1 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы.
Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст.12 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Как следует из имеющихся в деле доказательств, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «У дачный Дом» (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор подряда ..., согласно которому подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить комплекс работ: монтаж забора по всему периметру участка с бетонным основанием; монтаж фасада дома с утеплением из пеноплекса (тип фасада: короед); монтаж замены и установки новой системы отопления в доме (полипропиленовые трубы), а заказчик обязался создать ответчику условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить согласованную сторонами цену.
В соответствии с п.2.1 договора работы по должны быть выполнены не позднее ДД.ММ.ГГГГ при условии выполнения заказчиком следующих условий: внесения оплаты по договору в соответствии с п. 6.1 договора. Если заказчиком не выполнены обязательства, указанные в настоящем пункте, срок начала выполнения работ начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем выполнения заказчиком последнего из указанных в настоящем пункте обязательств. Дата начала выполнения работ связана с датой начала подготовки материала, оборудования для производства работ.
Согласно пункту 5.1 договора сумма в размере 1188000 рублей выплачивается заказчиком подрядчиком за счет собственных средств наличными средствами в момент подписания договора.
Истец во исполнение обязательств по договору подряда передал ответчику денежные средства на общую сумму 1188000 рублей, что подтверждается распиской в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1188000 рублей.
Из доводов иска, не оспоренных ответчиком, следует, что ответчик к выполнению обязанностей по договору подряда не приступил.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исполнителем работы не были выполнены. В связи с чем истец вправе отказаться от исполнения договора, а также требовать возмещения убытков за нарушение срока оказания услуги.
В соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Представленные истцом доказательства являются относимыми, допустимыми, достаточными и достоверными для установления факта ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, в то время как ответчиком доказательств обратного, либо иных возражений против заявленных требований не предоставлено.
Таким образом, с учетом изложенного, суд считает подлежащими удовлетворению требования истца о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ ..., возврате уплаченной по договору денежной суммы в размере 1188000 рублей.
В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Суд находит ответчика виновным в причинении истцу морального вреда нарушением его прав, как потребителя, и полагает разумным и справедливым определить размер компенсации морального вреда - 25 000 рублей.
Пунктом 6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Следовательно, в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 606500 рублей. ((1188000+25 000)/ 2).
Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Кроме того, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма уплаченной государственной пошлины в размере 6640 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ,
решил:
Исковые требования ФИО1 к ООО «У Дачный Дом» о защите прав потребителей - удовлетворить.
Расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ ..., заключенный между ООО «У Дачный Дом» и ФИО1.
Взыскать с ООО «У Дачный Дом» (ИНН: ... в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт: 5020 ...) денежные средства, уплаченные по договору подряда, в размере 1188000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6640 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 606500 рублей, всего взыскать 1826140 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.
Судья (подпись) Е.И. Дульзон
Верно
Судья Е.И. Дульзон
Секретарь ФИО2
Подлинник документа находится в гражданском деле ... Дзержинского районного суда ....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...