Дело № 2-2154/2025 24 ноября 2025 года г.Котлас

УИН 29RS0008-01-2025-003726-41

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего судьи Шиляковой Н.В.,

при секретаре Алдохиной В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Котласе гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Котласгазсервис» о взыскании неустойки и компенсации за потерянное время,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Котласгазсервис» (далее – общество, ООО «Котласгазсервис») об обязании исполнить договор № от __.__.__ и подключить газоиспользующее оборудование в квартире, о взыскании неустойки и компенсации за потерянное время.

В обоснование заявленных требований указал, что между ним и ответчиком __.__.__ был заключен договор по подключению газоиспользующего оборудования по адресу: ..... В данный договор включены услуги по мониторингу ответчиком за выполнением заявителем технических условий. За время оказания данных услуг по мониторингу администрация ООО «Котласгазсервис» включала в договор условия, ущемляющие права потребителя, вводила потребителя в заблуждение, необоснованно отказывалась от выполнения требований потребителя, уклонялась от рассмотрения таких требований, нарушала права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге. Просит обязать ответчика исполнить договор от __.__.__ и подключить газоиспользующее оборудование по адресу: ....; обязать ответчика выплатить неустойку в сумме 30 776 руб. 40 коп.; обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за потерянное время, связанное с изучением материалов, нормативных актов, подготовкой искового заявления представительством в суде в размере 20 000 руб. в соответствии с п.8 ст. 94 ГПК РФ.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен, направил в суд заявление, в соответствии с которым он отказывается от требования о понуждении ответчика исполнить договор от __.__.__ и подключить газоиспользующее оборудование в квартире, так как оно уже исполнено ответчиком, при этом на остальных исковых требованиях настаивает.

Представитель ответчика ООО «Котласгазсервис» ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании с иском не согласилась по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск и дополнениях к нему (том 1 л.д.191-195).

Представитель третьего лица ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен.

Суд, руководствуясь статьей 167 ГПК РФ, определил рассматривать дело в отсутствии не явившихся лиц.

Изучив исковое заявление, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно выписки из ЕГРН ФИО1 является собственником квартиры, расположенной по адресу: .... (том 1 л.д. 59-64).

Из отзыва ответчика и материалов дела (том 1 л.д. 147) следует, что __.__.__ от ФИО1 посредством Единого портала газификации в адрес ООО «Котласгазсервис» поступила заявка о заключении договора о подключении в рамках догазификации № в отношении жилого помещения (квартиры №), в многоквартирном доме, расположенном по адресу: .....

Исходя из положений пункта 2 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правил подключения) под догазификацией понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В силу указанного пункта 2 Правил подключения под домовладением понимается объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

"Подключение (технологическое присоединение)" определено как совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Исходя из сведений ЕГРН истец не является владельцем домовладения, так как ему принадлежит на праве собственности квартира в многоквартирном доме.

В связи с не предоставлением ФИО1 в адрес ответчика документов, соответствующих критериям догазификации, __.__.__ заявка в рамках догазификации была аннулирована ответчиком.

__.__.__ между сторонами, а также третьим лицом ООО «Газпром газификация» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № (том 2 л.д. 17-21).

Пунктом 3 Правил подключения установлено, что подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1 договора исполнитель (ответчик) принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газосипользующего оборудования, расположенного в квартире ...., к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а заявитель (истец) принял на себя обязательства обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от точки подключения и в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адоресу: ...., и оплатить услуги по подключению (том 2 л.д. 17-21).

В силу п. 2 договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению, но не более 135 дней со дня заключения настоящего договора.

Из уведомления от __.__.__ следует, что датой исполнения обязательств по договору является __.__.__ (том 2 л.д. 23). Также в данном уведомлении указано, что создание сети газораспределения до границ земельного участка не требуется, поэтому фактическое присоединение сети газопотребления объекта осуществляется только после мониторинга выполнения истцом технических условий, подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и иных требований, предусмотренных договором.

На основании заявки истца между сторонами __.__.__ было заключено дополнительное соглашение к договору от __.__.__, в соответствии с которым срок проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения продлен на 6 месяцев, т.е. до __.__.__ (том 1 л.д. 167, 86).

Работы по договору, заключенному сторонами, выполнялись для целей удовлетворения личных бытовых нужд истца, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, заключенным между сторонами договором предусмотрена цена услуги, и он носит возмездный характер, соответственно правоотношения сторон регулируются Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей).

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно подпункту "а" пункта 52 Правил подключения, в случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 Правил подключения) и фактическому присоединению.

В связи с отсутствием в поданной истцом Заявке о подключении необходимости выполнения каких-либо работ силами ответчика внутри границ земельного участка истца, перечень мероприятий по подключению, выполняемых ответчиком по договору, предусматривал, согласно п. 52 «а» Правил подключения, мониторинг ответчиком выполнения истцом технических условий и фактическое присоединение.

Пунктом 25 раздела V «Порядок проведения мониторинга выполнения технических условий» договора от __.__.__ предусмотрен порядок проведения мониторинга выполнения истцом технических условий, согласно которому перед осуществлением мониторинга с доступом ответчика к газоиспользующему оборудованию и (или) сети газопотребления истец должен подать уведомление о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с п. 26 договора.

По мнению истца, ответчик несвоевременно осуществил мониторинг по выполнению технических условий по его заявке (уведомлению) от __.__.__, а также нарушил срок проведения работ по подключению газоиспользующего оборудования, в связи с чем просит взыскать неустойку на основании с п. 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей.

В силу п. 26 договора от __.__.__ для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 25 дней до окончания срока проведения мероприятий по подключению представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

Таким образом, крайний срок представления истцом в адрес ответчика уведомления о выполнении технических условий является __.__.__.

Срок проведения исполнителем мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения исполнителем уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний (п. 31 договора).

Согласно п. 27 договора по результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности.

Следовательно, акт о готовности составляется при проведении мероприятий по мониторингу в течение 3 дней после получения исполнителем уведомления заявителя.

В соответствии с п. 29 договора акт о готовности подписывается после устранения всех замечаний, направленных исполнителем.

Пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, предусмотрен следующий перечень документов:

а) проектная документация (исполнительная документация);

б) положительное заключение экспертизы на проектную документацию;

в) журналы:

надзора за строительством со стороны организации, разработавшей проектную документацию (при наличии договора на его проведение);

технического надзора со стороны эксплуатационной организации;

контроля производства строительных работ;

г) протоколы:

проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления;

проверки сварных соединений и защитных покрытий;

д) строительные паспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств;е) документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов;

ж) технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу);

з) акты о:

разбивке и передаче трассы;

приемке скрытых работ;

приемке специальных работ;

приемке внутренней полости газопровода;

приемке изоляционного покрытия;

приемке установок электрохимической защиты;

проверке состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем;

о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования;

и) копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления;

к) положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления;

л) план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

__.__.__ от истца за вх. № поступило уведомительное письмо (без даты) (том 1 л.д. 198)) о проведении мониторинга по выполнению технических условий № (Приложение № к договору) (далее - ТУ) по приемке скрытых работ без приложения каких-либо документов, предусмотренных договором.

__.__.__ истец направил повторное (аналогичное выше указанному) уведомление от __.__.__. (том 1 л.д. 200), к которой была приложена проектная документация в виде чертежей без подписи ответственных лиц, в связи с чем ответчик в письме от __.__.__ указал на необходимость представить надлежащим образом оформленную документацию (том 1 л.д. 209).

Таким образом, не проведение ответчиком мониторинга __.__.__ обусловлено действиями истца, представившего не надлежащим образом оформленную проектную документацию.

__.__.__ от истца поступило уведомление о проведении мониторинга по приемке скрытых работ, к которому была приложена утвержденная проектная документация, иных документов, предусмотренных п. 26 договора, к указанному уведомлению истцом приложено не было (в частности, не были представлены копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации).

__.__.__ в адрес истца ответчик направил сообщение о проведении приемки скрытых работ __.__.__, в связи с чем просил предоставить доступ к сети газопотребления подключаемого объекта.

__.__.__ ответчик осуществил выезд на объект и произвел частичную приемку скрытых работ по прокладке ПЭ газопровода от газопровода (к которому, согласно договора, планируется фактическое присоединение) до выхода из земли, предъявленных истцом в рамках мониторинга, а именно осуществил приемку прокладки ПЭ трубы от точки подключения до угла объекта (дома).

Письмом от __.__.__ (том 1 л.д. 224) ответчик сообщил истцу о том, что при приемке скрытых работ от точки подключения до выхода из земли замечаний не выявлено, а также обратил внимание истца на то, что договором не предусматривается частичная сдача работ, поэтому истцу необходимо обеспечить полную сдачу работ: от точки подключения до газоиспользующего оборудования.

__.__.__ от истца поступило (зарегистрировано за вх. №) письмо с просьбой провести мониторинг выполнения технических условий, к письму была приложена исполнительно-техническая документация на сеть газопотребления (том 1 л.д. 225).

Ответчик осуществил проверку представленных истцом документов, по результатам которой установил замечания, по составу документов, предусмотренных к предоставлению п. 26 договора и ТУ (неотъемлемое приложение к договору), а также установил создание сети газопотребления истцом не в полном соответствии с проектной документацией.

В п. 10 технических условий предусмотрено, что обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования включают:

- проведение на сети контрольной опрессовки воздухом;

- установление газоиспользующего оборудования в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

- наличие сертификатов соответствия газоиспользующего оборудования, технического устройства и материалов, паспорт изготовителя;

- наличие акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненных специализированной организацией;

- обеспечение объекта капитального строительства прибором учета газа.

В абз. 7 п. 6 договора предусмотрено, что заявитель обязан обеспечить в соответствии с проектной документацией создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования.

Письмом от __.__.__ (том 1 л.д. 226) ответчик уведомил истца о следующих замечаниях:

- проведенные скрытые работы на укладку маркеров не соответствуют технологическим решениям проектной документации, которая предусматривает укладку кабеля-спутника;

- сведения об инженерном оборудовании, предусмотренном проектной (исполнительной) документацией не соответствуют фактически примененным при строительстве сети газопотребления материалам (цокольный ввод);

- отсутствуют сертификаты и паспорта на сигнальную ленту, кабель-спутник, гибкую подводку;

- в составе ИТД отсутствуют паспорта и акты о поверке на манометр и напоромер, которыми проводилась опрессовка сети газопотребления;

- отсутствует акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией.

В ответ на указанное письмо истец в письме от __.__.__ указал, что при строительно-монтажных работах допускается применение аналогичных материалов другого производителя – это никаким образом не нарушает исполненные проектные решения, а также дополнительно направил акт освидетельствования скрытых работ от __.__.__; паспорта и сертификаты соответствия «лента-сигнальная», «кабель-спутник», «гибкая подводка», паспорт на прибор напоромер, паспорт и акт проверки на прибор манометр, акт обследования вентиляционных каналов.

Из отзыва ответчика следует, что при рассмотрении документов, прилагаемых к обращению было установлено их несоответствие описи обращения, поэтому был оформлен акт о несоответствии приложений к указанному обращению (том 1 л.д. 247).

__.__.__ представителями ответчика осуществлен мониторинг выполнения технических условий, по результатам проведения которого исполнителю не представлена возможность проведения всеобъемлющей приемки работ, предусмотренной мониторингом, был составлен акт проведения мониторинга от __.__.__ с замечаниями (том 2 л.д. 2).

Из письма ответчика от __.__.__ следует, что при проведении мониторинга исполнителю не предоставлена возможность приемки проведения контрольной опрессовки наружной сети газопотребления от точки подключения до выхода из земли, также исполнителем установлено, что контрольная опрессовка сети газопотребления от выхода из земли до газоиспользующего оборудования была произведена иным напоромером, не соответствующим документам, представленным с письмом от __.__.__, в связи с чем истцу предложено устранить выявленные замечания и обеспечить исполнителю возможность осуществить приемку работ, а также представить оригинал акта первичного обследования вентиляционных каналов (том 2 л.д. 1).

Приемка скрытых работ от точки подключения до газоиспользующего оборудования, осуществляемая согласно абз. 1 п. 5, пп. «з» п. 25 договора, необходима ответчику для подтверждения соответствия работ по возведению сети газопотребления проектной документации и выданным техническим условиям на подключение.

В ответ на указанное письмо истец __.__.__ направил ответчику письмо, в котором просил выполнить условия договора и выдать акт готовности сетей, указал также, что контрольная опрессовка всей сети газопотребления осуществлена в полном объеме (том 2 л.д. 6).

В письме от __.__.__ истец предложил ответчику провести контрольную опрессовку (том 2 л.д 11).

В письме от __.__.__ ответчик запросил у истца оригиналы документов (заверенных скан-копий оригиналов документов), оформленных в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», подтверждающих готовность к применению средств измерений планируемых к задействованию при проведении контрольной опрессовки на мониторинге (том 2 л.д. 12).

Право ответчика на проверку сертификатов соответствия технических устройств, предусмотрено подп. «д» п. 25 договора от __.__.__.

Однако они не были представлены истцом ответчику.

В письме от __.__.__ ответчик сообщает истцу, что завершение мониторинга с выдачей акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению будет выполнено после следующих мероприятий:

- получения надлежащим образом заверенных копий сертификата соответствия и паспорта изготовителя на предусмотренную к установке проектной документацией газовую плиту (ПГ4), акта первичного обследования дымоходов, выполненного специализированной организацией,

- обеспечения со стороны истца продувки сети газопотребления в присутствии представителей ООО «Котласгазсервис» для устранения замечаний, связанных с нарушением порядка приемки скрытых работ, касающихся их освидетельствования согласно подп. «з» п. 25 договора от __.__.__;

- приведения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов (СП 62.13330.2011) документов в предоставленной исполнительно-технической документации, касающихся проведения испытаний на герметичность сети газопотребления (том 2 л.д. 24).

Одновременно истцу также разъяснено ответчиком, что для выполнения пуско-наладочных работ необходимо направить заявку с приложением надлежащим образом заверенных копий договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, договора поставки газа, а также актуального (действующего в настоящее время) акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов.

Истец не представил ответчику запрашиваемые документы, при этом указал в ответном письме от __.__.__ о том, что все документы предоставляются на объекте строительства, в технических условиях не предусмотрено предоставление паспорта на газовую плиту, а акт первичного обследования дымоходов и вентканалов № уже предоставлялся (том 2 л.д. 27-28).

Вместе с тем, утверждение истца о том, что все документы предоставляются на объекте строительства, ошибочно, противоречит п. 26 договора от __.__.__, из положений которого следует, что необходимые документы представляются заявителем исполнителю вместе с уведомлением о выполнении технических условий, а не в период проведения исполнителем мониторинга на объекте.

Вопреки доводам истца обязательное предоставление сертификатов, паспортов на газоиспользующее оборудование предусмотрено п. 26 договора от __.__.__.

Также ошибочно утверждение истца о том, что акт № первичного обследования дымоходов и вентканалов уже предоставлялся истцом ответчику, поскольку из материалов дела следует, что предоставленный акт № от __.__.__ свидетельствует только об обследовании вентканалов, но не дымоходов, при этом срок его действия истек __.__.__ (том 1 л.д. 244 оборот).

Предусмотренные договором мероприятия по проведению мониторинга направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной транспортировки газа, предотвращения возникновения аварийной ситуации на сетях газоснабжения, т.к. строящаяся сеть газопотребления неразрывно технологически связана с газораспределительной сетью, по которой ответчик транспортирует газ иным потребителям.

Из материалов дела следует, что акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов был выдан истцу специализированной организацией __.__.__ (том 2 л.д. 77), а в дальнейшем передан ответчику вместе с копиями сертификатов на газовую плиту.

__.__.__ в адрес ответчика от истца поступила заявка на проведение продувки сети газопотребления с участием представителя ООО «Котласгазсервис» (том 2 л.д. 70).

Продувка сети газопотребления силами истца с одновременным проведением работ по контрольной опрессовке в соответствии с техническими условиями проведена истцом с участием представителя ответчика __.__.__-__.__.__.

__.__.__ сторонами составлен и подписан акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

Ответчиком обязательства по договору по подключению объекта капитального строительства к сети газопотребления и пуску газа исполнены __.__.__, т.е. в течение 10 рабочих дней, что соответствует положениям п. 3 договора от __.__.__.

Указанные обстоятельства подтверждаются копией акта о подключении (технологическом присоединении) от __.__.__.

Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу, что не выполнение исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газопотребления и пуску газа, в срок предусмотренный договором от __.__.__ (__.__.__), связано с нарушением истцом условий указанного договора, в том числе технических условий, выразившихся в непредставлении ответчику необходимых документов, а не с бездействием ответчика, в связи с чем исковые требования ФИО1 к ООО «Котласгазсервис» о взыскании неустойки на основании п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей заявлены необоснованно и удовлетворению не подлежат.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ).

В силу положений ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в том числе относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату услуг представителя, компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса, другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ст. 99 ГПК РФ со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.

Положения указанной статьи подлежат применению лишь в тех случаях, когда в судебном заседании будет доказано, что сторона недобросовестно заявила неосновательный иск или спор относительно иска, либо систематически злоупотребляла процессуальными правами, противодействовала правильному и быстрому рассмотрению и разрешению спора, при этом действовала виновно.

При этом недобросовестность в поведении истца может иметь место в совокупности с неосновательностью иска, что должно быть установлено в процессе рассмотрения и разрешения дела, а стороной, которая ходатайствует о выплате ей компенсации за потерю времени, должно быть доказано, что в результате указанных действий противоположной стороны она теряет доходы, заработную плату или понесла иные убытки.

Принимая во внимание, что ФИО1 в удовлетворении иска о взыскании неустойки отказано, суд приходит к выводу, что также нет оснований и для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации за фактическую потерю времени.

Таким образом, в удовлетворении исковых требований истца следует полностью отказать.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 (СНИЛС №) к обществу с ограниченной ответственностью «Котласгазсервис» (ИНН №) о взыскании неустойки и компенсации за потерянное время отказать.

Решение может быть обжаловано в Архангельском областном суде в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Котласский городской суд Архангельской области.

Председательствующий Н.В. Шилякова

Мотивированное решение составлено 02.12.2025.