К делу №2-12083/2023

УИД 23RS0041-01-2023-011337-21

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ноября 2023 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего Бостановой С.Б.

при секретаре Боровковой Н.А,

помощнике судьи Пахомовой К.Ю.,

с участием истицы ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Комэнергосервис» о расторжении договора, взыскании денежных средств.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора, взыскании денежных средств.

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ответчиком заключен договор о выполнении комплекса мероприятий по созданию инфраструктуры‚ способствующей развитию инженерно-технических объектов поселка № (далее — договор КЭС). Согласно приказу Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-газ плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования физическим лицом составляла <данные изъяты>. Согласно пункту 2.1 договора КЭС Исполнитель обязался выполнить, а Заказчик обязался принять и оплатить комплекс мероприятий по выполнению работ в границах Земельного участка Заказчика: 2.1.1 по подключению Объекта Заказчика к системе газоснабжения, в том числе по обеспечению готовности объектов газоснабжения (проектирование, согласование проекта сетей газоснабжения сетей газоснабжения на территории Земельного участка; строительство и монтаж надземного и подземного газопровода, согласно техническим условиям гарантирующего поставщика; осуществление мероприятий, необходимых для, проведения технического надзора). Исполнитель обеспечивает прокладку газопровода, обеспечивающего централизованное газоснабжение Объекта по нормам соответствующей организации а именно АО «Кранодаргоргаз» (Приложение № 1 к настоящему Договору) «Перечень сетей инженерно-технического обеспечения, в отношении — которых Исполнитель выполняет работы по созданию инфраструктуры в пользу Заказчика на территории Поселка, их технические характеристики», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В соответствии с пунктом 2.2 договора в результате исполнения настоящего Договора у Заказчика возникает право собственности на инженерно- технические сети газоснабжения Объекта, проведенные в границах Земельного участка Заказчика. Пунктом 2.3 договора установлено, что договор технического обслуживания и поставки с гарантирующим поставщиком Заказчик заключает самостоятельно. В силу пункта 4.1 договора общая стоимость работ, указанных в П. 2.1 настоящего Договора составляет сумму в размере <данные изъяты>. В соответствии с пунктом 5.1 договора КЭС Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы), указанные в п. 2.1 настоящего Договора, не позднее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию сетей газоснабжения гарантирующего поставщика, а также предоставления необходимых документов от Заказчика. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислила ответчику <данные изъяты> по счету 27 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила договор с АО «Краснодаргоргаз» и ООО «Газпром газификация» № — Т.П. (т) о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером № (принадлежащего ФИО1) и сетям газораспределения (далее договор технологического присоединения). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписала дополнительное соглашение к договору технологического присоединения, которым мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказанных объектов капитального строительства и пуску газа будут выполнены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. То есть, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 должна была заключить договор технического обслуживания и поставки с гарантирующим поставщиком Заказчик и все обязательства по договору со стороны ответчика должны были быть выполнены. До настоящего времени технологическое присоединение объектов капитального строительства ФИО1 не осуществлено. ДД.ММ.ГГГГ ответчик получил претензию от истца с требованием исполнить договор в течении 10 дней, которая осталась без ответа. Просит суд признать договор о выполнении комплекса мероприятий по созданию инфраструктуры, способствующей развитию инженерно-технических объектов поселка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Комэнергосервис» расторгнутым; взыскать с ответчика в пользу истца сумму неотработанного аванса в размере <данные изъяты>; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>; пени в соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за каждый день просрочки в размере 3% от цены выполнения оказания услуги — <данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения ответчиком решения суда по настоящему делу; взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО1 в судебном заседании уточнила исковые требования и просила суд признать договор о выполнении комплекса мероприятий по созданию инфраструктуры, способствующей развитию инженерно-технических объектов поселка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Комэнергосервис» расторгнутым; взыскать с ответчика в пользу истца сумму неотработанного аванса в размере <данные изъяты>.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен надлежаще, о причине не явки суд не уведомил.

Представители третьих лиц: АО «Краснодаргоргаз», ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явились, о месте и времени его проведения извещены надлежаще, о причине не явки суд не уведомили.

При таких обстоятельствах, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что 31.08.2021 года между ФИО1 и ООО «КомЭнергоСервис» в лице генерального директора ФИО2, заключен договор о выполнении комплекса мероприятий по созданию инфраструктуры‚ способствующей развитию инженерно-технических объектов поселка №.

Согласно пункту 2.1 договора КЭС Исполнитель обязался выполнить, а Заказчик обязался принять и оплатить комплекс мероприятий по выполнению работ в границах Земельного участка Заказчика: 2.1.1 по подключению Объекта Заказчика к системе газоснабжения, в том числе по обеспечению готовности объектов газоснабжения (проектирование, согласование проекта сетей газоснабжения сетей газоснабжения на территории Земельного участка; строительство и монтаж надземного и подземного газопровода, согласно техническим условиям гарантирующего поставщика; осуществление мероприятий, необходимых для, проведения технического надзора). Исполнитель обеспечивает прокладку газопровода, обеспечивающего централизованное газоснабжение Объекта по нормам соответствующей организации а именно АО «Кранодаргоргаз» (Приложение № 1 к настоящему Договору) «Перечень сетей инженерно-технического обеспечения, в отношении — которых Исполнитель выполняет работы по созданию инфраструктуры в пользу Заказчика на территории Поселка, их технические характеристики», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.2 договора в результате исполнения настоящего Договора у Заказчика возникает право собственности на инженерно-технические сети газоснабжения Объекта, проведенные в границах Земельного участка Заказчика.

В силу пункта 4.1, пункта 4.2 договора общая стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора составляет сумму в размере <данные изъяты>. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя.

Указанная сумма была оплачена ФИО1, что подтверждается чеком от 01.09.2021г. №.

Пунктом 2.3 договора установлено, что договор технического обслуживания и поставки с гарантирующим поставщиком Заказчик заключает самостоятельно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила договор с АО «Краснодаргоргаз» и ООО «Газпром газификация» № — Т.П. (т) о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, принадлежащего ФИО1, и сетям газораспределения.

В соответствии с пунктом 5.1 договора КЭС Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы), указанные в п. 2.1 настоящего Договора, не позднее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию сетей газоснабжения гарантирующего поставщика, а также предоставления необходимых документов от Заказчика.

18.02.2023 года ФИО1 подписала дополнительное соглашение к договору технологического присоединения, которым мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказанных объектов капитального строительства и пуску газа будут выполнены в срок до 21.02.2023 года.

До настоящего времени технологическое присоединение объектов капитального строительства ФИО1 не осуществлено.

В силу требований ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором.

В силу требований ч.1 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги).

В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" указано, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, с учетом пояснений сторон, суды, установив, что взятые на себя обязательства в срок по договору ООО «Комэнергосервис» не выполнены, доказательств обратного в материалы дела не представлено, суд считает необходимым заявленные требования удовлетворить.

В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Учитывая изложенное с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлина в размере <данные изъяты>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Комэнергосервис» о расторжении договора, взыскании денежных средств – удовлетворить.

Расторгнуть договор о выполнении комплекса мероприятий по созданию инфраструктуры, способствующей развитию инженерно-технических объектов поселка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Комэнергосервис».

Взыскать с ООО «Комэнергосервис» в пользу ФИО1 сумму, уплаченную по договору в размере <данные изъяты>.

Взыскать с ООО «Комэнергосервис» в доход государства госпошлину в размере <данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено: 17.11.2023 года.

Председательствующий: