Дело № 35RS0010-01-2022-010348-47

Судебное производство № 2-7355/2022

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

город Вологда 16 августа 2022 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе судьи Зайцевой А.В., при ведении протокола секретарём судебного заседания Михайловым Е.Е., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 в котором просит взыскать задолженность по договору подряда в размере 74 400 рублей, услуги банка – 679 рублей 50 копеек, неустойку в размере 104 400 рублей, штраф, мотивируя тем, что между истцом и ответчиком 01.10.2021 был заключен договор, по которому ФИО2 принял на себя обязательства произвести комплекса строительных и ремонтных работ в жилом помещении истца: штукатурка стен, замена окон, ремонт полов, замена электрики, поклейка обоев, монтаж межкомнатных дверей и арок, покраска труб, радиаторов. Стоимость сделки согласована сторонами в размере 68 500 рублей. Договор предусматривал обязанности заказчика компенсировать расходы на приобретение материалов. По договору ФИО1 передала ФИО2 наличными денежными средствами 59 100 рублей: 03.10.2021 - 16 000 рублей, 04.10.2021 - 20 600 рублей, 08.10.2021 - 22 500 рублей.

Помимо этого, ФИО1 со своего банковского счета на банковский счет (банковскую карту) указанную ответчиком перевела в общей сложности 45 300 рублей: 13.10.2021 - 20 300 рублей, 15.10.2021 - 5 000 рублей, 25.10.2021 - 4 500 рублей, 29.10.2021 - 2 500 рублей, 29.10.2021 - 13 000 рублей.

Таким образом ФИО1 за выполнение работ по договору и приобретение материалов передала ответчику денежные средства на общую сумму 104 400 рублей.

Ответчик, подписав договор, приняв от истца денежные средства, принятые на себя обязательства не выполнил, к выполнению работ не приступил, материалы, необходимые для выполнения работ не приобрел, не передал их истцу, а также не представил документы, подтверждающие соответствующие расходы, в связи с чем, истица отказалась от исполнения договора и потребовала от ФИО2 возврата уплаченных по договору денежных сумм в полном объеме, а именно 104 400 рублей. Ответчик требования ФИО1 выполнил частично, а именно 11.12.2021 перевел на банковский счет истца 30 000 рублей, в связи с чем, ФИО2 имеет перед ФИО1 задолженность в размере 74 400 рублей, а потому ФИО1 и обратилась в суд с иском.

В судебном заседании истец не присутствовал, извещён надлежащим образом.

В судебное заседание ответчик не явился, извещался надлежащим образом, причины неявки суду не известны.

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, проверив материалы дела, приходит к следующему.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ).

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Как указано в ст. 705 ГК РФ, при просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (п. 1,2 ст. 709 ГК РФ).

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (п. 2 ст. 711 ГК РФ).

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со статьей 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законодательство о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Из материалов дела следует, что 01.10.2021 между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) был заключен договор подряда между физическими лицами, согласно которого подрядчик обязуется выполнить для заказчика следующую работу: штукатурка стен, замена окон, ремонт полов, замена электрики, поклейка обоев, монтаж межкомнатных дверей и арок, покраска труб, радиаторов (п.1.2 договора). Работы должны быть выполнены по адресу: .

Согласно п. 2.2.2 договора заказчик обязан принять результаты работ в течение 2 месяцев с момента извещения его подрядчиком о завершении работ, подписать акт выполненных работ, либо предоставить обоснованный отказ от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

За выполнение работы заказчик обязуется выплатить подрядчику вознаграждение в размере 68 500 рублей.

Истец перечислила ответчику общую сумму по договору в размере 104 400 рублей, однако, ФИО2 к выполнению работ по договору не приступил, 11.12.2021 перевел ФИО1 30 000 рублей.

По общему правилу, установленному ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку стороной ответчика не представлено доказательств выполнения работ по заключённому с истцом договору, либо возврата денежных средств, суд полагает возможным оставшуюся часть по договору денежных средств в размере 74 400 рублей взыскать с ответчика в пользу истца.

Также суд полагает возможным взыскать с ответчика банковскую комиссию на общую сумму 679 рублей 50 копеек, так как они относятся к убыткам истца.

Из ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей следует, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени), таким образом, за период с 29.10.2021 по 11.12.2022 за 409 дней неустойка составит 104 400 рублей (сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги)), которую следует взыскать с ответчика в пользу истца.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей), таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 89 739 рублей 75 копеек.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счёт средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ, таким образом, в доход местного бюджета следует взыскать госпошлину с ответчика в размере 4 789 рублей 59 копеек.

Руководствуясь статьями 194 – 199, главой 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

взыскать с ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , паспорт серии , в пользу ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , паспорт серии , задолженность по договору подряда в размере 74 400 рублей, услуги банка в размере 679 рублей 50 копеек, неустойку в размере 104 400 рублей, штраф в размере 89 739 рублей 75 копеек.

Взыскать с ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , паспорт серии , в доход местного бюджета госпошлину в размере 4 789 рублей 59 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.В. Зайцева

Мотивированное заочное решение изготовлено 23.08.2022.