УИД 77RS0029-02-2024-017974-23
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 апреля 2025 года адрес
Тушинский районный суд адрес
в составе председательствующего судьи Изотовой Е.В.,
при помощнике фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1766/25 по иску фио фио к ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Московский регион в лице филиала «Северные электрические сети» о возложении обязанности исполнить договор, взыскании компенсации морального вреда,
Установил:
Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» в лице филиала «Северные электрические сети» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с заявкой И-24-00-425290/102/С8, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств за период с 16.04.2024 по 06.11.2024 в размере сумма, компенсации морального вреда в размере сумма, штрафа пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В обоснование исковых требований указано, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером № 50:09:0040213:1611, расположенный по адресу: адрес, с/с, Бережки. 07.01.2024 между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № С8-24-302-163026(425290), по которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, а истец в свою очередь обязался оплатить расходы за технологическое присоединение в соответствии с условиями данного договора. Истец свои обязательства по оплате выполнил в полном объеме, вместе с тем, ответчик до настоящего времени не исполнил мероприятия по технологическому присоединению, несмотря на то, что п. 6 договора предусмотрен срок подключения 4 месяца, который истек 15.04.2024. Истец неоднократно обращался к ответчику с требованием об исполнении договора, вместе с тем, договор со стороны ответчика не исполнен, что и послужило основанием для обращения истца с данным иском в суд.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим способом.
Представитель истца фио, действующая на основании доверенности от 25.11.2024 г., в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Представители ответчиков в судебное заседание не явились, извещены о дате и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в связи с чем, суд в силу ст. 167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчиков, признав причины неявки неуважительными.
Суд, выслушав представителя истца, изучив и исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства по отдельности и в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996№ 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.
В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).
Согласно положениям ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.
Частью 2 ст. 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.
В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии со ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить указанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
В силу п. 4 Правил присоединения любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что 07.01.2024 между ФИО1 и ПАО «Россети Московский регион» в лице филиала ПАО «Северные электрические сети» заключен договор № С8-24-302-163026(425290) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в отношении дома, расположенного по адресу: адрес, с/с, Бережки.
Пунктом 1 договора предусмотрено, что сетевая организация принимает на себя обязательства по обеспечению, готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Согласно адрес условий к Договору № С8-24-302-163026(425290) сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя составляет 4 месяца с момента заключения Договора.
В соответствии с п. 103 Правил присоединения (в редакции на момент заключения договора) договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
ФИО1 была осуществлена оплата счета 19.01.2024 года, следовательно, срок выполнения мероприятий сетевой организацией истек 19.05.2024 года.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
Согласно требованиям ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
Исполнение ответчиком вышеуказанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий, а при заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению, либо сделать вообще невозможным исполнение, принятых по договору обязательств. Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки и исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки.
Согласно п. 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.
Однако ответчик не выполнил в установленный Правилами, пунктом 6 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в том числе обязанности, предусмотренные п. 18 Правил и п. 7 договора, обратного суду не представлено.
29.08.2024 г. в адрес ответчика направлен запрос № И-24-00-467361/901/С8 о предоставлении информации по срокам выполнения работ.
20.09.2024 г. в ответ на запрос ПАО «Россети Московский регион» сообщило, что на текущий момент для выполнения работ ответчиком проводятся проектно-изыскательные работы, в связи с чем точные сроки будут предоставлены истцу дополнительным уведомлением не позднее 30.10.2024 г.
29.10.2024 г. в адрес ответчика направлен повторный запрос № И-24-00-557280/901/С8 о предоставлении информации по срокам выполнения работ.
01.11.2024 г. в ответ на повторный запрос ответчик вновь сообщил о проведении подготовительных работ и указал также, что дополнительная информация о сроках выполнения работ по подключению клиента будет направлена истцу не позднее 08.04.2025 г.
Таким образом, по состоянию на 06.11.2024 г. ответчиком не исполнены обязательства по договору на технологическое подключение.
При вынесении решения суд учитывает, что обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Московский регион» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежит на ответчике, тогда как таковых последний не представил.
Учитывая, что до настоящего времени ответчик свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, не принял мер к увеличению сроков исполнения обязательств, суд считает необходимым возложить на ответчика ПАО «Россети Московский регион» обязанность исполнить обязательства по договору № С8-24-302-163026(425290) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу. Оснований для возложения обязанности на ответчика ПАО «Россети Московский регион в лице филиала Северные Электрические сети» суд не усматривает, считая его ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку оплата за присоединение поступила на счет ПАО «Россети Московский регион».
В силу ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
По состоянию на 27.11.2024 г. обязательства по подключению ответчиком не исполнены, срок исполнения таких обязательств не позднее 19.05.2025 года.
Таким образом, неустойка по смыслу п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителя составляет сумму в размере сумма за период с 20.05.2024 года по 27.11.2024 года согласно расчету сумма х 192дня х 3 %. Оснований для взыскания неустойки за иной период суд не усматривает.
Кроме того, статьей 15 Закона о защите прав потребителя установлена ответственность исполнителя по договору в виде компенсации морального вреда в связи с нарушением им прав потребителя, размер которой суд определяет в сумма, учитывая требования разумности.
П. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку требования истца не были выполнены ответчиком в добровольном порядке, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что не имеется оснований для снижения размера штрафа на основании ст. 333 ГК РФ, поскольку ответчиком соответствующего ходатайства не заявлено, а поэтому штраф в полном объеме подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Кроме того, удовлетворяя исковые требования, суд также принимает во внимание, что постановлением заместителя руководителя Московского областного УФАС России от 22.04.2025 года ПАО «Россети Московский регион» признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма При этом из постановления следует, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является заявление ФИО1 с жалобой на нарушение ПАО «Россети Московский регион» Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
На основании ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика ПАО «Россети Московскй регион» в доход бюджета адрес госпошлину в размере сумма
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Возложить на ПАО «Россети Московский регион» обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с заявкой И-24-00-425290/102/С8 в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в пользу фио фио неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в сумме сумма, денежную компенсацию морального вреда в сумме сумма, штраф в размере сумма
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма,
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тушинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение суда принято в окончательной форме 18.07.2025 года
Судья Е.В. Изотова