Дело №2-1880/2025

77RS0008-02-2025-003565-50

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 августа 2025 года адрес

Зеленоградский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Бабанюк Е.И.,

при помощнике судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ...а Юрия Игоревича к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителя, возложении обязанности исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

... Ю.И. обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителя, возложении обязанности исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Согласно исковому заявлению, истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер ... 16 августа 2024 года между истцом и ПАО «Россети Московский регион» заключен договор на технологическое присоединение №...... Согласно договору сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер ... Согласно п.1.4 договора, договор считается заключенным со дня поступления оплаты на счет ПАО «Россети Московский регион». Обязательства по оплате суммы по договору выполнены истцом в полном объеме. В соответствии с адрес условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора и истек 16 декабря 2024 года. В нарушение условий договора и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 года, ПАО «Россети Московский регион» не выполнило возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению электроустановки по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер ... В связи с нарушением срока исполнения обязательств 19 декабря 2024 года истцом составлено обращение в личном кабинете пользователя №И-24-00-634222/901/С8, в ответ на которое истец проинформирован об ориентировочном окончании работ в срок: адрес 2025 года. Работы до настоящего времени не выполнены. 13 марта 2025 года в адрес ответчика направлена досудебная претензия.

На основании изложенного, истец просил суд: - обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 15 августа 2024 года в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер 50:09:0010204:301; - взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере сумма, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя и компенсации морального вреда в размере сумма.

В ходе разбирательства судом к участию в деле для дачи заключения привлечен ТО Управления Роспотребнадзора по адрес в адрес и в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети.

Истец ... Ю.И. в судебное заседание не явился, обеспечил явку своего представителя фио, который поддержал заявленные истцом исковые требования в полном объеме, пояснил, что до настоящего времени подключение ответчиком не осуществлено, что привело к невозможности эксплуатировать участок.

Ответчик - ПАО «Россети Московский регион» явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о назначенном слушании извещен судом в установленном законом порядке, свою позицию по делу/ходатайства/заявления суду не представил.

Третье лицо - Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о назначенном слушании извещался судом в установленном законом порядке, свою позицию по делу/ходатайства/заявления суду не представил.

Руководствуясь требованиями ст.167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав позицию истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст.309,310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст.408 ГК РФ).

Согласно п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Судом в ходе разбирательства установлено, что ... Ю.И. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес, городской адрес, с кадастровым номером ...

16 августа 2024 года между ...ым Ю.И. и ПАО «Россети Московский регион» заключен договор №№... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Договор считается заключенным со дня поступления оплаты на счет ПАО «Россети Московский регион» (п.1.4 договора).

Обязательства по оплате договора выполнены истцом в полном объеме, что подтверждается чеком от 16 августа 2024 года на сумму сумма.

Согласно техническим условиям, наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: земельный участок с жилым строением, расположенный по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер: 50:09:0010204:30, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, категория надежности: третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ (п.п.2-5).

Согласно п.12 технических условий, срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.13 технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.14 технических условий, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 25 декабря 2023 года №320-Р и составляет сумма, в том числе НДС (20%) сумма.

Истец обязательства по договору технологического присоединения исполнил в полном объёме, что не оспаривалось ответчиком.

Вместе с тем, в предусмотренный договором срок, до 16 декабря 2024 года, ответчик свои обязательства не исполнил.

В ответ на обращение от 19 декабря 2024 года, истец проинформирован ответчиком о том, что по состоянию на 27 декабря 2024 года работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не выполнены, ориентировочный срок выполнения работы - первый квартал 2025 года.

13 марта 2025 года истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Однако, данное требование оставлено ответчиком без удовлетворения.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Пунктом 16 Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев.

В судебном заседании факт заключения договора между истцом и ответчиком и принятия ответчиком обязательств по технологическому подключению не оспаривался и подтвержден представленными документами.

Предусмотренные договором условия по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению истцом исполнены надлежащим образом, что в ходе рассмотрения дела подтверждено платежными документами.

Учитывая вышеизложенное суд считает требования истца об обязании ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 15 августа 2024 года в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: адрес, городской адрес, кадастровый номер 50:09:0010204:301.

Разрешая требование истца о взыскании неустойки, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п.18 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Ответчик в предусмотренный договором срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнил, доказательств обратного не представил.

В силу ч.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно подп. "в" п.16 Правил, п.17 договора технологического присоединения, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку факт нарушения обязательств по договору со стороны сетевой организации установлен, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере сумма за период с 17 декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года.

Согласно ст.15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесённых потребителем убытков.

Принимая во внимание, что судом установлено нарушение прав истца, как потребителя, с учётом требований разумности и справедливости, взысканию с ответчика подлежит компенсация морального вреда, в размере сумма.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как следует из п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем, исполнителем, продавцом, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того заявлялось ли такое требование суду (п.6 ст.13 Закона).

Из смысла указанных норм следует, что штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, взыскивается только при удовлетворении судом требований потребителя, которые не были удовлетворены в добровольном порядке.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма.

Всего с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере сумма.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ...а Юрия Игоревича к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителя, возложении обязанности исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, - удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Московский регион» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 15 августа 2024 года путем обеспечения электроснабжением земельного участка, расположенного по адресу: адрес, городской адрес, адрес, кадастровый номер 50:09:0010204:301, в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» (ИНН <***>) в пользу ...а Юрия Игоревича неустойку за период с 17 декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма и штраф в размере сумма, а всего: сумма.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 22 сентября 2025 года.

Судья Е.И. Бабанюк