Дело №2-4542/25-2025

46RS0030-01-2025-003532-02

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 сентября 2025 года г. Курск

Ленинский районный суд города Курска в составе:

председательствующего – судьи Радиной Н.П.,

при секретаре – Шалапининой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Центр» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании суммы фактических затрат,

УСТАНОВИЛ:

Истец ПАО «Россети Центр» обратился в суд с вышеуказанным иском. В обосновании требований указав, что между истцом и ответчиком ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (Ц№) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому истец, как сетевая организация, принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика, а ответчик – по оплате расходов на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Присоединяемый объект расположен по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №. Срок выполнения мероприятий по технологического присоединения в соответствии с п.5 договора установлен 6 месяцев со дня заключения договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ В рамках заключенного договора сетевая организация выдала ответчику технические условия. Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 80 748 руб. 00 коп. Ответчик не выполнила со своей стороны обязательства по договору – не осуществила мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка в срок до ДД.ММ.ГГГГ Просит суд расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения № (№) от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Центр» сумму фактически понесенных затрат по договору в размере 1020 руб. 00 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 000 руб.

В судебное заседание представитель ПАО «Россети Центр» не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом. Ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствии.

В судебное заседание ответчик ФИО1 будучи надлежаще уведомленной по известному суду адресу, в судебное заседание не явилась. Суд полагает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (часть 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В силу ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В пункте 2 ст. 450 ГК РФ предусмотрено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

Судом установлено, что ПАО «Россети Центр» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией обратившимся к ней лицом.

Порядок технологического присоединения урегулирован правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими правилами.

Судом установлено, что между ПАО «Россети Центр» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (№) от ДД.ММ.ГГГГ (далее -Договор), согласно условиям которого истец, как сетевая организация, принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств освещения, электрооборудования строительной площадки, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, а ответчик по оплате расходов на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 4 договора технические условия являются его неотъемлемой частью. Срок действия технологических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологического присоединения в соответствии с пунктом 5 договора установлен 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 8 договора, ответчик обязался в сроки, установленные договором, исполнить свои обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а после выполнения данных мероприятий уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определен в технических условиях.

Ответчиком не исполнены обязательства по выполнению мероприятий, предусмотренных техническими условиями, и последующему извещению истца об их выполнении, срок исполнения договора истек ДД.ММ.ГГГГ

Истец направил ответчику соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ №, которое до настоящего времени ответчиком не подписано.

Невыполнение ответчиком мероприятий, предусмотренных пунктом 11 технических условий, а также нарушения сроков их выполнения, предусмотренных пунктом 5 договора, является препятствием для дальнейшего исполнения договора и осуществления истцом технологического присоединения объекта ответчика.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд полагает требования истца о расторжении договора осуществления технологического присоединения к электрическим сетям подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истцом при выполнении предусмотренных техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ мероприятий технологического присоединения понесены затраты на общую сумму 13 620 руб. 00 коп., что подтверждается материалами дела.

Ответчиком была произведена оплата по договору (первичный платеж) в сумме 12 600 руб. 00 коп., согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, суд находит обоснованными требования истца о взыскании с ответчика части понесенных затрат (убытков) по договору об осуществлении технологического присоединения -№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 020 руб. 00 коп. (13 620 (сумма фактических затрат) – 12 600 (сумма, оплаченная ответчиком)).

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате госпошлины в размере 24 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Россети Центр» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу ПАО «Россети Центр» (ИНН №) фактические понесенные затраты по договору об осуществлении технологического присоединения № №) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 020 (одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Полное и мотивированное решение стороны могут получить 24 сентября 2025 года.

Судья