Решение по делу № 2-259/2025 от 10.02.2025

Решение в окончательной форме изготовлено 10 февраля 2025 года

Дело № 2-259/2025

УИД 51RS0003-01-2024-005662-43

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 января 2025 года город Мурманск

Ленинский районный суд города Мурманска в составе:

председательствующего судьи Лобановой О.Р.,

при секретаре Фетисовой О.Г.,

с участием истца ФИО1

с участием представителя истца ФИО2,

с участием представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала о понуждении к исполнению договора, взыскании договорной неустойки, судебной неустойки, защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала о понуждении к исполнению договора, взыскании договорной неустойки, судебной неустойки, защите прав потребителя.

В обоснование исковых требований указано, что истец является пользователем земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Мурманская область, муниципальный район Кольский, городское поселение Верхнетуломский, поселок городского типа Верхнетуломский.

Право пользования указанным земельным участком предоставлено истцу и членам его семьи на основании договора № безвозмездного пользования земельным участком (ГА), заключенного ДД.ММ.ГГГГ с Министерством имущественных отношений Мурманской области.

07.02.2022 в личном кабинете на официальном сайте «Россети Северо-Запад» (https://lk.rosseti-sz.ru/) истцом сформирована заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, класс напряжения до 0,4 кВ.

По результату рассмотрения указанной заявки 17.02.2022 в личный кабинет истца направлены Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением №1 (технические условия КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022) и счетом на оплату.

Согласно предмету Типового договора ПАО «Россети Северо-Запад» приняло на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства/объектов по производству электрической энергии; далее - электроустановки) истца, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электроустановок, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а истец принял на себя обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение.

20.02.2022 истцом в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен первый платеж в сумме 4854 рубля 36 копеек. С указанной даты следует связывать заключение и начало действия договора на технологическое присоединение.

11.04.2022 истцом в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен второй платеж в сумме 14 563 рубля 08 копеек.

03.09.2022 истцом в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен третий платеж в сумме 9 708 рублей 72 копейки.

Последующие два платежа в счет оплаты услуг по технологическому присоединению истцом не вносились в связи с не наступлением обстоятельств, являющихся основанием для и внесения.

Из Типового договора и технических условий КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022 следует, что ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ с вводом от АВ в щите ЩР, установленном на опоре вновь построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ у границы з/у истца, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электроустановок - 15 кВт, в том числе максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок - 0 кВт; категория надежности электроснабжения - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ; основной источник питания - вновь построенная ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ (ГЭС 12).

Согласно пункту 14 Технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В указанный срок обязательства ответчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям не исполнены.

Неоднократные просьбы истца о добровольном досудебном урегулировании данной ситуации ответчиком оставлены без удовлетворения.

Просит суд признать пункт 18 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» недействительным; обязать ответчика в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2022 в соответствии с ТУ КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022, обеспечив энергоснабжение объекта: земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>; взыскать с ответчика в пользу истца договорную неустойку за период с 21.02.2023 по 25.11.2024 в сумме 29126 рублей 16 копеек; взыскать денежную компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей; расходы по оплате юридической помощи в сумме 50 000 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса в сумме 2600 рублей; в случае неисполнения решения суда о возложении обязанности исполнить Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2022 в соответствии с ТУ КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022 по энергоснабжению земельного участка с кадастровым номером № в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскивать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу истца судебную неустойку в размере 1500 рублей за каждый день неисполнения судебного акта по дату его фактического, исполнения.

Истец ФИО4 в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании поддержал исковые требования по доводам, указанным в иске.

Представитель ответчика Э.А. Нарыжная в судебном заседании против удовлетворения требований возражала, представила письменные возражения, поддержала доводы, изложенные в них. В случае удовлетворения требований просила снизить штрафные санкции, компенсацию морального вреда до разумных пределов.

Заслушав истца, представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил (пункт 3).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6).

Согласно пункту 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и данными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 данных Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном данным абзацем порядке, за год просрочки;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим данного подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном пунктом 16(5) данных Правил;

порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III данных Правил), за исключением случаев поэтапного технологического присоединения и оплаты, предусмотренных пунктом 17(1) данных Правил;

порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) данных Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий).

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 данной статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Судом установлено, что 07 февраля 2022 года ФИО1 в личном кабинете на официальном сайте «Россети Северо-Запад» (https://lk.rosseti-sz.ru/) сформирована заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, класс напряжения до 0,4 кВ.

На основании данной заявки 17.02.2022 в личный кабинет истца направлены Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением №1 (технические условия КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022) и счетом на оплату.

Пунктом 2 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлено, что наименование и местонахождение электроустановок заявителя, технические характеристики осуществляемого технологического присоединения, срок действия технических условий, перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению указываются в технических условиях.

По условиям Типового договора и технических условий КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022 сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ с вводом от АВ в щите ЩР, установленном на опоре вновь построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ у границы земельного участка ФИО1, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электроустановок - 15 кВт, в том числе максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок - 0 кВт; категория надежности электроснабжения - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ; основной источник питания - вновь построенная ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ (ГЭС 12).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>

20.02.2022 ФИО1 в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен первый платеж в сумме 4854 рубля 36 копеек, что подтверждается чеком по операции (л.д. 25).

11.04.2022 ФИО1 в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен второй платеж в сумме 14 563 рубля 08 копеек, что подтверждается чеком по операции (л.д. 26).

03.09.2022 ФИО1 в счет оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с графиком внесен третий платеж в сумме 9 708 рублей 72 копейки, что подтверждается чеком по операции (л.д. 27).

Последующие два платежа в счет оплаты услуг по технологическому присоединению ФИО1 не вносились.

Согласно пункту 14 технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 8 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и подлежит указанию в счете на оплату технологического присоединения.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке и в сроки, указанные в счете на оплату технологического присоединения (пункт 9).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 10).

Счет на оплату услуг по технологическому присоединению размещается сетевой организацией одновременно с размещением настоящих Типовых условий договора в личном кабинете заявителя (пункт 11).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Типовыми условиями договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 15).

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Типовым условиям договора, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после оплаты заявителем счета, выставленного в его личном кабинете, и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами своих обязательств (пункт 16).

Согласно пункту 19 договор об осуществлении технологического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям сетевой организации считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, выставленного в личном кабинете заявителя.

В начале 2023 года ФИО1 была направлена жалоба в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, по результату рассмотрения которой в адрес ПАО «Россети Северо-запад» было направлено сообщение о недопустимости нарушения сроков исполнения договоров технологического присоединения и принятии соответствующих мер.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области №051/04/9.21-248/2023 от 22.06.2023, вынесенным по результату рассмотрения заявления ФИО1 о неисполнении сетевой организацией договорных обязательств, ПАО «Россети Северо-запад» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, с назначением административного штрафа в размере 300 000 рублей (л.д. 29).

Также ФИО1 три раза направлялись обращения в Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-запад» с требованием об исполнении принятых на себя обязательств. По результату рассмотрения каждого из обращений ответчик сообщал о переносе сроков технологического присоединения энергопринимающих устройств истца на более поздний срок (л.д. 36-38).

Аналогичный ответ был получен на претензию истца, зарегистрированную в Мурманском филиале ПАО «Россети Северо-запад» 07.08.2023 за №7640.

Из доводов стороны истца установлено, что до настоящего времени принятые на себя обязательства по осуществлению в полном объеме и в установленный договором срок мероприятия по технологическому присоединению принадлежащего истцу объекта к электрическим сетям ответчиком не исполнены, что последним в ходе рассмотрения дела не оспорено.

Оценив установленные по делу обстоятельства и исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца в части возложения на ответчика обязанности исполнить предусмотренные договором обязательства, осуществив технологическое присоединение принадлежащего истцу объекта к электрическим сетям.

При этом суд учитывает, что в силу вышеприведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

Таким образом, ответчик, заключая такой договор, берет на себя обязательства не только совершить мероприятия по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и обеспечить технические условия технологического присоединения в целях исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия, а также срок исполнения своих обязательств.

Совокупности оснований, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, для изменения условий договора в части установленного договором срока его исполнения, в частности в связи с изменением с момента заключения договора каких-либо обстоятельств, существенности таких изменений, а также того, что сетевая организация не могла разумно предвидеть наступление таких обстоятельств при заключении договора, судом в ходе рассмотрения дела не установлено.

Доказательств фактической невозможности исполнения договора по причинам, не зависящим от обязанной стороны, изменения обстоятельств, вызванных причинами, которые ответчик не может преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора и условиям оборота, ответчиком не представлено, и судом не установлено.

В установленном статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке условия заключенного между сторонами договора не изменялись.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований ФИО1 в части требования истца об обязании ответчика исполнить Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии со статьей 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Истец просит обязать Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» исполнить предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательства в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Определяя конкретный срок, обеспечивающий соблюдение баланса интересов сторон, принимая во внимание необходимость выполнения ответчиком ряда мероприятий, направленных на непосредственное выполнение работ, в целях реального исполнения судебного акта, с учетом уклонения ответчика от исполнения взятых на себя обязательств, суд находит установленный истцом срок для выполнения работ разумным и достаточным. Ответчиком доказательств невозможности проведения необходимых ремонтных работ не представлено.

В пункте 18 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям закреплено, что в судебном порядке споры подлежат разрешению по месту нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение электроустановки заявителя. Место нахождения названных объектов указывается в технических условиях.

Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 17 Закона «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.

В силу прямо указания части 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

В силу приведенных законоположений требование истца о признании пункта 18 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям недействительным подлежит удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 14 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный техническими условиями, в случае если плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный техническими условиями, обязана уплатить понесенные другой стороной расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Исходя из условий заключенного между сторонами договора, а также положений абзаца 3 подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, отсутствия доказательств со стороны ответчика о надлежащем исполнении условий договора, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика неустойки.

Период неисполнения ПАО «Россети Северо-запад» договорных обязательств с 21.02.2023 по 25.11.2024 (дата подачи искового заявления) составляет 644 дня. Исходя из уплаченных истцом сумм, размер неустойки за указанный период составляет: 29126,16 х 0,25% х 644 = 46893 рубля 12 копеек.

С учетом ограничений, установленных пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», истец снизил размер договорной неустойки до 29 126 рублей 16 копеек.

Указанный расчет истца судом проверен, признан арифметически верным, в связи с чем принимается судом.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд не усматривает оснований для уменьшения размера подлежащей уплате истцу ответчиком неустойки, принимая во внимание отсутствие доказательств исключительности причин просрочки, период просрочки, отсутствие нарушение условий договора со стороны истца, а также не предоставление ответчиком объективных доказательств несоразмерности указанного размера неустойки последствиям нарушения им своих обязательств.

Помимо вышеуказанных требований истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда вследствие нарушения ответчиком его прав как потребителя.

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства установлен факт нарушения прав истца как потребителя, суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, требований разумности и справедливости, принимая во внимание отсутствие доказательств степени нравственных и физических страданий истца, определяет размер компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, не усматривая оснований для его уменьшения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку в ходе судебного разбирательства подтвердился факт нарушения прав истца, с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 24 563 рубля 08 копеек из расчета: (29126 рублей 16 копеек + 20 000 рублей) х 50 %.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает Из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст.304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее -судебная неустойка).

В соответствии с пунктом 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п.1 ст.330, ст.394 ГК РФ).

При таких обстоятельствах суд определяет неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта по дату его фактического, исполнения в случае неисполнения ответчиком решения суда.

Согласно статье 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В силу статьи 88 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с частью 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истцом заявлены требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, которые подтверждены представленным в материалы дела соглашением № 2002/2022 на оказание юридической помощи от 23.11.2024 (л.д. 40) и чеком на сумму 50 000 рублей с назначением платежа (л.д. 41), в связи с чем подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании судебных расходов по оформлению нотариальной доверенности. В материалы дела представлен оригинал доверенности №, выданной нотариусом ФИО5 на ведение рассматриваемого дела, справка Мурманской областной нотариальной палаты об оплате услуг нотариуса в размере 2600 рублей (л.д. 39), в связи с чем указанное требование также подлежит удовлетворению. Полномочия по данной доверенности наделяют представителя на участие в конкретном деле.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче в суд иска освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала о понуждении к исполнению договора, взыскании договорной неустойки, судебной неустойки, защите прав потребителя - удовлетворить.

Признать пункт 18 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» недействительным.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2022 в соответствии с ТУ КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022, обеспечив энергоснабжение объекта: земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала в пользу ФИО1 договорную неустойку за период с 21.02.2023 по 25.11.2024 в размере 29 126 рублей 16 копеек; компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей; расходы по оплате юридической помощи в размере 50 000 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса в размере 2 600 рублей; в случае неисполнения решения суда о возложении обязанности исполнить Типовые условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2022 в соответствии с ТУ КОЛ-00091-Э-С/22-001 от 15.02.2022 по энергоснабжению земельного участка с кадастровым номером № в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскивать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу истца судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта по дату его фактического, исполнения.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в лице Мурманского филиала государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 7 000 рублей 00 копеек.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд города Мурманска в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Судья О.Р.Лобанова