УИД № 77RS0020-02-2025-008658-43

Дело № 02-6215/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

15 октября 2025 года адрес

Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Вальчук А.С., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6215/2025 по иску фио к ФИО1 о защите прав потребителей,

установил:

Истец обратился в суд с указанным иском и просит взыскать с ответчика имущественный вред в размере сумма, неустойку в сумме сумма, компенсацию морального вреда сумма, расходы на услуги представителя в размере сумма

Требования мотивированы тем, что 07.02.2025 между истцом и ответчиком заключен договор № 07_02 на разработку дизайн-проекта интерьера помещения, согласно которому ответчик в качестве исполнителя обязалась оказать услугу в виде выполнения работ по разработке дизайн-проекта внутреннего помещения объекта жилого недвижимого имущества общей площадью 133 кв. м, расположенного по адресу: адрес ЖК 1 Легаси. Стоимость услуги по договору составила сумма Договором предусмотрена поэтапная оплата оказания услуги. 12.02.2025 истцом выплачен первый транш в сумме сумма за составление технического задания и предоставление планировочного решения. Техническое задание письменно не составлялось, согласование задания произведено устно. 22.02.2025 ответчиком представлено планировочное решение, которое не соответствовало ранее обговоренным условиям. Планировка комнат не соответствовала пожеланию истца, о чем он уведомил ответчика по телефону. Поскольку ФИО1 грубо нарушены условия договора: не составлено техническое задание, планировочное решение, куда входит планировка помещений, а также графическое изображение расстановки мебели и оборудования по всем помещениям выполнены не по желанию заказчика, истец работы не принял, промежуточный акт подписать отказался. 12.04.2025 истец получил от ответчика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Истцом, в свою очередь, направлена ответчику досудебная претензия, в которой содержится требование о возврате уплаченных по договору денежных средств, неустойки. Претензия оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец был вынужден обратиться в суд с данным иском.

Истец фио в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя фио, которая в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила иск удовлетворить.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание явилась, против удовлетворения исковых требований возражала по мотивам, изложенным в письменных пояснениях по делу, указав, что с ее стороны все обязательства по договору были выполнены, ссылалась на неисполнение договора со стороны истца.

Выслушав явившихся участников процесса, изучив доводы иска, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению на основании нижеследующего.

Исходя из положений ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 07.02.2025 между ФИО1 (исполнитель) и ФИО2 (заказчик) был заключен договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещения.

Исполнитель обязалась выполнить работы по разработке дизайн-проекта внутренних помещений объекта жилого недвижимого имущества, общей площадью 133 кв. м, расположенного по адресу: адрес ЖК Легаси, а заказчик обязался произвести приемку разработанного дизайн-проекта и после приемки оплатить его стоимость в размере и сроки, предусмотренные договором (п. 1.1).

Как следует из п. 1.2 договора, исполнитель разрабатывает дизайн-проект объекта полностью, указанный в техническом задании (приложение № 1 к данному договору), другие зоны объекта в дизайн-проект не включаются.

Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение № 2) и составом дизайн-проекта (приложение № 1 к данному договору). При этом проведение обмеров объекта проводится по усмотрению сторон либо заказчиком, либо исполнителем, о чем делается соответствующая отметка в составе дизайн-проекта.

В соответствии с разделом 2 договора заказчик обязался:

предоставить исполнителю до начала и в процессе выполнения работ по договору техническую и проектную документацию, а также иную запрашиваемую исполнителем информацию, на бумажном или электронном носителе и предоставлять ответы на устные и письменные вопросы, поставленные исполнителем в процессе выполнения работ по договору, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента запроса исполнителя, а также нести бремя ответственности за полноту предоставляемых сведений. Подписание договора означает, что у исполнителя нет замечаний к предоставляемой заказчиком информации;

своевременно принимать и после приемки оплачивать работы, выполненные исполнителем, в соответствии с условиями договора;

согласовать с исполнителем техническое задание на основании направленных ему на заполнение анкет в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора;

согласовать с исполнителем результаты этапов выполненных работ в срок не более 3 рабочих дней с момента получения от исполнителя уведомления о готовности соответствующей документации или предоставить замечания в письменном виде исполнителю.

В соответствии с п. 2.4.3 договора исполнитель имеет право приостанавливать выполнение работ по договору в случае задержки заказчиком платежей, документов, ответов на вопросы, иной информации, предусмотренной договором, на срок более 3 рабочих дней.

В силу п. 3.1 договора стоимость работ и порядок расчетов между сторонами указаны в составе дизайн-проекта (приложение № 1 к договору).

Согласно п. 4.12 договора в случаях, когда заказчиком в установленный договором срок не согласованы любые результаты работ (промежуточные и/или итоговые), не произведена оплата работ, по запросу исполнителя не переданы документы и сведения, не предоставлен доступ на объект для проведения замеров, а также не совершены обязанности, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации по исполнению условий договора, исполнитель вправе приостановить выполнение работ на следующий день, следующего за последним днем исполнения указанных обязанностей. При этом, если период приостановки работ по вине заказчика превышает 7 календарных дней, течение сроков выполнения работ возобновляется через 5 рабочих дней с момента официального уведомления заказчиком исполнителя исполнить договор надлежащим образом.

В соответствии с п. 7.4 договора стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон исполнения своих обязательств по договору, более чем на 10 рабочих дней. В случае расторжения договора по вине заказчика денежные средства за выполненные и переданные заказчику работы исполнителем не подлежат.

Как следует из приложения № 1 к договору № 07_02 от 07.02.2025, стоимость работ по договору определяется из расчета сумма за один квадратный метр общей площади объекта и составляет сумма при расчетной площади 133 кв. м, НДС не облагается (п.1.1).

Согласно п. 1.3 состава дизайн-проекта, оплата по договору производится в следующем порядке: заказчик производит предварительную оплату стоимости работ Этап 1 «Составление технического задания и предоставление планировочного решения» в размере 30% сумма не позднее 3 рабочих дней с момента подписания договора и данного состава дизайн-проекта (пп. 1.3.1). После выполнения работ – Этап 1 заказчик производит оплату стоимости работ Этап 2 «Разработка визуализации» в размере 30% сумма не позднее 2 рабочих дней с момента подписания сторонами промежуточного акта выполнения работ. После выполнения работ – Этап 2, заказчик производит оплату стоимости работ Этап 3 «Разработка рабочей документации» в размере сумма не позднее 3 рабочих дней с момента подписания сторонами промежуточного акта выполнения работ. После выполнения работ – Этап 3 «Разработка рабочей документации» заказчик производит оплату стоимости работ в размере 10% сумма не позднее 2 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий день после подписания данного состава дизайн-проекта (п. 1.4).

Как следует из п. 2.1.3 состава дизайн-проекта, результат этапа работ: утвержденное сторонами техническое задание в 2 экземплярах в электронном виде в формате PDF; утвержденный вариант планировочного решения в 1 экземпляре в электронном виде в формате PDF.

Срок выполнения этапа работ: 25 рабочих дней, исчисляемых с момента выполнения заказчиком пункта 1.3.1 данного состава дизайн-проекта и предоставления заказчиком в полном объеме запрашиваемых документов и сведений.

Также судом установлено, что 11.02.2025 фио оплатил ФИО1 сумма, что подтверждается платежной квитанцией адрес от 11.02.2025.

02.04.2025 истцом ответчику был осуществлен перевод денежных средств в размере сумма, что подтверждается квитанцией ПАО «Банк ВТБ».

Согласно исковому заявлению и позиции истца, изложенной в судебном заседании, фио не устроило качество услуги, оказанной ответчиком, поскольку предложенный проект не отвечал его требованиям, ранее обговоренным условиям, планировка комнат не соответствовала пожеланию истца. В этой связи истец работы не принял и промежуточный акт подписать отказался.

12.04.2025 истцом получено уведомление от ответчика о расторжении договора № 07_02 от 07.02.2025 в одностороннем порядке со ссылкой на п. 7.4 договора.

16.04.2025 фио в адрес ФИО1 направил досудебную претензию, в которой потребовал возместить убытки в виде оплаченных денежных средств по договору сумма

Доводы истца судом проверены, не могут быть признаны обоснованными.

На основании ст. 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходы, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Согласно ст. 22 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор.

Как утверждала сторона истца в ходе судебного разбирательства, последнего не устроило качество оказанных услуг по договору.

Вместе с тем суд находит обоснованными доводы ответчика, согласно которым истцом не исполнены принятые на себя обязательства по спорному договору в части предоставления ответчику всей необходимой информации, ответов на вопросы, замечаний, корректировок в письменном виде, как то определено по условиям договора.

Как верно указано ответчиком, положениями пунктов 2.2.1, 2.2.4, 4.7 договора запрашиваемая исполнителем информация, устные и письменные ответы на вопросы, замечания, корректировки передаются заказчиком исполнителю в письменном виде не позднее трех дней с момента запроса исполнителем.

Вместе с тем установлено, что фио в нарушение п. 2.3 договора не согласовал направленное ему ФИО1 техническое задание, не заполнил и не направил анкету технического задания; после получения 22.02.2025 от ответчика двух вариантов планировочного решения, письменного ответа/замечаний/корректировок не направил.

Изложенное подтверждается представленными истцом распечатками сообщений в мессенджере, где между ФИО1 и ФИО2 обсуждалось выполнение договора, ответчиком истцу направлялись проекты технических заданий и дизайн-проекты.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о нарушении ФИО2 существенных условий договора № 07_02 от 07.02.2025, что привело к невозможности исполнения данного договора ответчиком надлежащим образом и повлекло направление уведомления ответчиком истцу об отказе исполнения договора в одностороннем порядке.

Таким образом, оценив представленные доказательства в совокупности, оценив доводы истца и ответчика, суд приходит к выводу о необоснованности заявленных истцом исковых требований, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований, как о том указано в иске, не имеется.

Каких-либо нарушений прав истца или его законных интересов ответчиком не допущено.

При таких данных в удовлетворении исковых требований надлежит отказать в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.198 ГПК РФ, суд

решил:

Отказать в удовлетворении исковых требований фио к ФИО1 о защите прав потребителей.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Перовский районный суд адрес путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 27.03.2026 г.

Судья А.С. Вальчук