УИД – 59RS0017-01-2023-000415-82

Дело № 33-7879/2023 (2-503/2022)

Судья – Котегова Л.А.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в составе председательствующего Варовой Л.Н., судей Смирновой М.А., Хузяхралова Д.О. при секретаре Говорухиной Е.И. рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Перми 17 августа 2023 года гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром распределение Пермь» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, судебных расходов по оплате госпошлины,

по апелляционной жалобе ФИО1 на решение Губахинского городского суда Пермского края от 02 мая 2023 года.

Заслушав доклад судьи Смирновой М.А., пояснения ответчика ФИО1, изучив материалы дела, судебная коллегия

установила:

Акционерное общество «Газпром распределение Пермь» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании стоимости фактических расходов по исполнению договора о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения № ** от 28.02.2019 года в размере 79315,72 рублей и госпошлины в сумме 2 579,00 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что АО «Газпром распределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Между истцом и ФИО1 был заключен договор № ** от 28.02.2019 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: **** к сети газораспределения. Истцом обязательства по договору были выполнены. Для фактического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения истцом были осуществлены следующие мероприятия: проектные работы на сумму 1404,64 руб. (акт о приемке работ от 30.12.2020 года); схема трассы проектируемого газопровода на сумму 12618 руб.; строительно-монтажные работы на сумму 25682,37 руб.; геодезические измерения на земельном участке на сумму 10224,59 руб.; кадастровые работы по оформлению земельного участка на сумму 16993,14 руб.; геодезическая съемка на сумму 2565 руб.; проведение работ по подготовке технического плана на сумму 3145,70 руб.; проведение работ по технической инвентаризации на сумму 4682,28 руб.; госпошлина за регистрацию права на сумму 2000 руб., всего на сумму 79315,72 руб. 01.06.2020 года сторонами подписано соглашение к договору о подключении № ** от 28.08.2019 года о продлении срока подключения до 31.12.2021 года. Однако ответчиком мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка не исполнены, истец лишен возможности осуществить пуск газа в объект капитального строительства и исполнить договор о подключении в полном объеме. В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору 28.06.2022 года истец письмом № 199/22 уведомил ответчика о расторжении Договора о подключении с компенсацией фактически понесенных истцом расходов в рамках исполнения Договора о подключении. 14.11.2022 года истец письмом № 304/22 направил ответчику уведомление о расторжении договора подключения в одностороннем порядке в связи с его неисполнением.

Решением Губахинского городского суда Пермского края от 02 мая 2023 года исковые требования удовлетворены частично.

В апелляционной жалобе ФИО1 просит отменить решение по мотиву нарушения судом норм материального и процессуального права. О дате судебного заседания, назначенного на 02.05.2023 года, не был извещен. Судебное письмо с повесткой не получал, так как в период с 13.04.2023 года по 21.04.2023 года находился на стационарном лечении в ГАУЗ ПК «***». В силу преклонного возраста не владеет интернетом, не мог узнать о назначенном судебном заседании. В связи с неучастием в судебном заседании был лишен возможности предоставить доказательства в обосновании своих возражений на исковое требование. Указывает на то, что истец не выполнил большой части работ по подключению к сети газораспределения, установленные истцом опоры для поддержки газопровода весной покосились. Данные работы считает не соответствующими нормами безопасности при эксплуатации газопровода.

Выслушав объяснения явившихся лиц, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит обжалуемое решение суда подлежащим безусловной отмене.

Из материалов дела следует, что почтовое отправление о времени и месте судебного заседания, назначенного на 02.05.2023 года в 10-00 час. возвращено в суд из-за истечения срока хранения 22.04.2023 года; согласно выписному эпикризу ФИО1 находился на стационарном лечении в ГАУЗ ПК «***» в период с 13.04.2023 года по 21.04.2023 года, наличие информации об однократной неудачной попытке вручения почтового отправления в период, когда у адресата еще была возможность получить извещение, а почтовое отправление не возвращено в связи с истечением срока хранения, не свидетельствует о надлежащем извещении лица.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 03.08.2023 года в связи с нарушение судом первой инстанции при рассмотрении дела норм процессуального права, перешла к рассмотрению данного дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В суде апелляционной инстанции ФИО1 возражал по доводам искового заявления.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились. Учитывая, что данные лица были надлежащим образом извещены о дате времени и месте рассмотрения дела, в силу части 2 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена заблаговременно на интернет-сайте Пермского краевого суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом изложенного, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Согласно абзацу 1 статьи 309, пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно пункту 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно статье 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (пункт 1,2). Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора (пункт 5).

Таким образом, указанные последствия, вызванные расторжением договора, наступают на будущее время и не лишают кредитора права требовать с должника убытки, образовавшиеся до момента расторжения договора.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно абзацу 2 пункта 2 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314, в редакции от 25.08.2017 года, действовавшей на момент заключения спорного договора, «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

По смыслу пункта 3 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314, в редакции от 25.08.2017 года, действовавшей на момент заключения спорного договора, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется посредством ряда последовательных действий: направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения; выдача технических условий; направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения; заключение договора; выполнение заявителем и исполнителем технических условий; составление актов о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), о подключении (технологическом присоединении), также акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно пункту 59 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314, в редакции от 25.08.2017 года, действовавшей на момент заключения спорного договора, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно абзацу 1 пункта 88 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314, в редакции от 25.08.2017 года, действовавшей на момент заключения спорного договора, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта «а» пункта 83, абзаце 2 настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Согласно подпункту «а» пункта 100 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314, в редакции от 25.08.2017 года, действовавшей на момент заключения спорного договора, заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Согласно абзацам 1, 2 статьи 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Из материалов дела следует, что АО «Газпром газораспределение Пермь» - специализированная организация, которая оказывает услуги по передаче (транспортировке) природного газа и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 87-98).

28.08.2019 года между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ФИО1 заключен договор № ** о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителей 1 категории к сети газораспределения (далее по тексту - Договор о подключении) по адресу: ****, (далее - Объект) (л.д. 18-21).

Согласно договору о подключении стороны обязались выполнить мероприятия, необходимые для фактического присоединения Объекта к сети газораспределения, а именно, истец принял на себя следующие обязанности:

- разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации (п. 2.1.1. Договора;

- направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (п. 2.1.2 Договора);

- осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного Договором (п. 2.1.3. Договора);

- проверить выполнение заявителем технических условий в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 2.1.4 Договора);

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного Договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей (п. 2.1.5 Договора);

- направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной форме (п. 2.1.6 Договора);

- согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (п. 2.1.7 Договора);

- в день осуществления фактического подключения предоставить заявителю подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по форме.

Пунктом 88 Правил подключения предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются Ответчиком, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются истцом (раздел 2 Договора о подключении).

Ответчик в соответствии с п. 2.3. Договора о подключении принял на себя обязательства осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) Объекта в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, в том числе:

- осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (п. 2.3.1. Договора);

- разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель) (п. 2.3.2. Договора);

- обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (п. 2.3.5. Договора);

- представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации) (п. 2.3.3. Договора);

- в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в течение 7 рабочих дней с даты внесения изменений направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях) (п. 2.3.4. Договора);

- уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пре5делах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями (п. 2.3.6. Договора);

- обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения (п. 2.3.7. Договора);

- внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором (п. 2.3.8. Договора о подключении);

- подписать акт о готовности сетей и акт о подключении в день их составления исполнителем (п. 2.3.9. Договора);

- в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя уведомления исполнить требование Исполнителя по внесению 100 процентов платы за технологическое присоединение. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении (п. 2.3.10. Договора).

19.08.2019г. АО «Газпром газораспределение Пермь» подготовлены технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капстроительства, расположенного по адресу: ****, (л.д. 22-24).

АО «Газпром газораспределение Пермь» проведены работы, связанные к технологическим подключением объекта капстроительства, расположенного по адресу: ****, размер фактически понесенных расходов АО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках указанного выше договора о подключении составил 79315,72 руб., в том числе 14 022,64 руб. - проектные работы, 12 618,00 руб. - выполнение схемы трассы проектируемого газопровода, 1 404,64 руб. - ПИР; 25 682,37 руб. - строительно-монтажные работы, 10 224,59 руб. - геодезические измерения, 16 993,14 руб. - кадастровые работы, 2 565,00 руб. - геодезическая съемка, 3 145,70 руб. - подготовка технического плана, 4 682,28 руб. - техническая инвентаризация, 2 000,00 руб. - госпошлина за регистрацию прав. Фактическое осуществление работ и их стоимость подтверждаются представленными истцом техническими условиями, расчетом стоимости работ, актами о сдаче-приемке выполненных работ (л.д. 25 - 82).

Истец письмом от 28.06.2022 года № 199/22 уведомил ответчика о расторжении договора о подключении с компенсацией фактически понесенных истцом расходов в рамках исполнения Договора о подключении (л.д. 102 – 108).

Истец письмом от 14.11.2022 года № 304/22 направил ответчику уведомление о расторжении договора подключения в одностороннем порядке в связи с его неисполнением (л.д. 99—101).

В адрес ответчика направлялась претензия об оплате денежных средств в размере 79 315,72 руб. за оказание услуг по договору № ** от 28.02.2019 года, требования ответчиком не исполнены (л.д. 16 - 17).

Порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной сети утвержден Приказом Министерства социального развития Пермского края от 15.02.2019 года СЭД-33-01-03-79 (ред. от 22.11.2019, с изм. от 19.12.2019) «Об утверждении порядков предоставления срочных социальных услуг в виде материальной помощи гражданам, признанным нуждающимися, и лимитов бюджетных обязательств».

Срочная социальная услуга в виде материальной помощи (далее - материальная помощь) предоставляется гражданам, признанным нуждающимися, в соответствии со стандартом предоставления срочных социальных услуг.

Нуждающимися в материальной помощи признаются собственники негазифицированных жилых помещений (независимо от доли собственности), являющихся их местом жительства, с площадью, не превышающей двойного размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного Законом Пермского края от 07.05.2007 г. N 34-ПК "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", расположенных на расстоянии от сети газораспределения, измеряемом по прямой линии, не более 200 метров, с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, в целях использования газового оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м3/час, в том числе из числа пенсионеров, в том числе детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров (п. 2.3 Порядка).

Материальная помощь предоставляется на проведение мероприятий по строительству газопроводов-вводов до фасада здания, проверку выполнения технических условий, осуществление фактического присоединения и пуск газа. Размер материальной помощи определяется в пределах платы за технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной сети, установленной Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.12.2018 г. N 167-тп "Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" на 2019 год", но не более 50 000,00 руб.

Материальная помощь предоставляется единовременно в виде денежных средств, предусмотренных на указанную цель в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Для подтверждения права на получение материальной помощи заявители, обращаются в межрайонное территориальное управление, территориальное управление Министерства (далее - территориальное управление Министерства) по месту жительства.

Решение комиссии о предоставлении материальной помощи или об отказе в предоставлении материальной помощи оформляется протоколом заседания комиссии, подтверждением факта перечисления материальной помощи является платежное поручение о перечислении ТУ Министерства по заявлению гражданина денежных средств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

Согласно протоколу ТУ Министерства социального развития Пермского края по Губахинскому муниципальному району и Гремячинскому городскому округу от 08.08.2019 года № 16 ФИО1 признан нуждающимся в предоставлении материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения, находящегося по адресу: ****, к газораспределительной сети в соответствии с п. 3.2 Порядка предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной сети. На основании заявления ФИО1 на счет газораспределительной организации в рамках договора № ** от 28.02.2019 года произведена оплата в сумме 50 000,00 руб., что подтверждается копией платежного поручения № ** от 27.10.2020 года (л.д. 118-126).

Доказательств возвращения срочной социальной услуги в виде материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, в материалах дела не содержится и истцом не представлено.

Возврат срочной социальной услуги в виде материальной помощи на технологическое присоединение жилого помещения граждан, признанных нуждающимися, к газораспределительной сети Порядком не регламентирован и не определен.

Доводы ответчика ФИО1 о том, что истец не выполнил большой части работ по подключению к сети газораспределения, работы выполнены некачественно, отклоняются судебной коллегией, поскольку в нарушение требований части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ относимых и допустимых доказательств, подтверждающих указанные возражения, суду не представлены. Факт возведения истцом сети газораспределения в соответствии с условиями договора ответчиком не оспаривается. Размер убытков истца в виде фактических расходов в связи с возведением сети газопровода ответчиком не оспорен.

Возражения ответчика о том, что общество не понесло убытков, носит предположительный и вероятностный, субъективный характер, поскольку АО «Газпром газораспределение Пермь» выполняло работы именно для конечного потребителя – ФИО1 При этом судебная коллегия отмечает, что возможность подключения иных потребителей к сети газораспределения не снимает с ответчика обязанности по возмещению фактически понесенных истцом расходов на строительство данной сети.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с расчетом истца, поскольку расчет фактически понесенных расходов (л.д. 14) произведен истцом без учета произведенной ТУ Минсоцразвитие оплаты в сумме 50000 рублей, доказательств возврата указанной суммы в связи с направлением в адрес ответчика уведомления о расторжении договора суду не представлено, таким образом, сумма, подлежащая взысканию с ФИО1 в пользу АО «Газпром распределение Пермь», составит 29315,72 руб. (79315,72 руб. (фактически понесенные истцом расходы) – 50000,00 руб. (оплата по платежному поручению № ** от 27.10.2020 года) = 29315,72 руб.).

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В подтверждение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2579,00 руб. истцом представлено платежное поручение № ** от 22.03.2023 года (л.д. 11).

Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично, с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным исковым требованиям (36,96%) в размере 953,22 рублей.

Руководствуясь статьями 199, 328, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Губахинского городского суда Пермского края от 02 мая 2023 года, отменить. Принять по делу новое решение.

Исковые требования Акционерного общества «Газпром распределение Пермь» к ФИО1 о взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт **, выданный ***) в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» стоимость фактических расходов по исполнению договора о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения № ** от 28.02.2019 года в размере 29315,72 рублей и судебные расходы в размере 953,22 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Председательствующий: подпись

Судьи: подписи