Решение по делу № 02-0194/2025 от 03.04.2025 - о защите прав потребителя, по встречному иску ООО ПСК «Система» к <ФИО> о взыскании денежных средств, истребования из чужого незаконного владения оборудования.

77RS0021-02-2021-010407-14

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2025 года

Мотивированное решение изготовлено 24 июля 2025 года

03 апреля 2025 года Пресненский районный суд адрес, в составе председательствующего судьи Жребец Т.Е., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-194/2025 по иску ФИО1 к ООО ПСК «Система» о защите прав потребителя, по встречному иску ООО ПСК «Система» к ФИО1 о взыскании денежных средств, истребования из чужого незаконного владения оборудования,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО ПСК «Система» и с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ просит взыскать с ответчика сумму неотработанного аванса по договору генерального подряда №П19-02 от 31.05.2019г. в размере сумма, штраф в размере сумма, а также расходы по госпошлине в размере сумма

Свои требования мотивирует тем, что 31 мая 2019 г. между ФИО1 и ООО ПСК «Система», был заключен договор генерального подряда № П19-02 на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения, расположенных по адресу: адрес, адрес”, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ.

В соответствии с заданием на проектирование на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (техническое задание, приложение № 1 к договору генерального подряда) ответчик обязался выполнить работы по проектированию и строительству: главного дома, второго дома, дома приемов, гаража и дома охраны.

Ответчик был обязан приступить к выполнению работ по проектированию не позднее 05 июня 2019 года (п. 3.2. договора). Однако ответчик не передал истцу работы по проектированию объекта (рабочую документацию/проектную продукцию). В сентябре 2019 года были переданы только 2 раздела проектной продукции.

По согласованию сторон ответчик обязался начать строительство объекта в соответствии с уже имеющейся рабочей документацией, одновременно завершая работы по проектированию остальных разделов рабочей документации в связи с чем истец 16 сентября 2019 года выполнил возложенные на него пунктом 3.4 договора обязательства и передал ответчику строительную площадку по акту приема-передачи.

Ответчик направлял в адрес истца локальные сметы и счета на оплату авансовых платежей по этапам выполнения работ. ФИО1 свои обязательства по оплате авансовых платежей исполнял в полном объеме в установленные сроки, однако ответчик свои обязательства не исполнял, к выполнению работ, указанных в локальных сметах не приступал, в сроки работы не выполнил. В связи с нарушением ответчиком сроков начала и окончания работ по локальным сметам сторонами согласовывались новые сроки. У генерального подрядчика образовалась просрочка по выполнению и передаче заказчику отдельных видов и этапов работ, а проведенные работы имеют ряд недостатков, которые истцом были многократно озвучены и описаны генеральному подрядчику, однако так и не были устранены.

Истец произвел ответчику оплату на выполнение работ по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. на сумму в размере сумма

25.03.2021 года истец в адрес ответчика направил претензию о возврате в десятидневный срок неотработанного аванса, а также об одностороннем отказе от договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 г. и расторжении договора с 25 марта 2021 года (п. 15.3 договора).

Определением суда от 01.09.2021года к производству было принято встречное исковое заявление ООО ПСК «Система» к ФИО1 о взыскании денежных средств в размере сумма,расходов по госпошлине в размере сумма, истребования из чужого незаконного владения, а именно: акк монтажный инструмент ВХ 3-L А22 чем(2); бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-1; бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-2; виброплита Wacker Neuson MP 20; МФУ Kyocera TASKalfa3253ci (A3, 32/16 ppm, копир-принтер-сканер,А4/АЗ, 4Gb+32Gb SSD, Network, б/крышки; пылecoc керхер; станок для алмазного сверления хилти; пылесос хилти+перфоратор; хилти коронки+установка подачи воды; хилти оплата станка; планшетный ПК Apple; плоттер ОСЕ PlotWave 300; принтер Саnon imagePROGRAF ТМ-300 (36", АО, 5 цветов, чернильницы до 300мл, WiFi) (стенд в компл); станок для гибки арматуры 6003 GW-40 Vektor; станок для резки арматуры 067-0089 GQ-40 Zitrek; работы по установке автоматического управления на станок; станок камнерезный Husovarna TS 400 F (9651481-01) 2,2 кВт d 400мм, глубина реза 230 мм 96кг; трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; CR рулетка 5м х 19мм; CR_набop кистей DEXTER 3шт д/эмалей; CR_нож мини ISOVER GYPROC; CR_пистолет для герметика закрытый , 750 мл; CR_пистолет полукорпусной DEXTER; CR_степллер ручной тип 53 (4-14мм) DEXTER; DIN-рейка перфорированная 1000 мм EKF PROxima (adr-1.0) EKF Einhell стойка для УШМ TS 230; FIT IT терка д/наждачной бум.пластик с мет.прижимом 230x80 мм; FIT IT уольник слесарный цельно-металлический, крашеная шкала, 400x600мм; FIT -04212 краскомешалка 80x400 мм; Gigant ведро строительное пластиковое 20л,усиленное ВСТ 020; GROSS рулетка Magnetisch,5Mx19MM, обрезинен корпус; КВТ инструмент для снятия изоляции; Knipex инструмент для снятия изоляции KN-1262180; Kraftool рулетка EXPERT с нейлоновым покрытием , обрезин корпус.7,5/25мм; Kraftool рулетка PRO длин вылет, нейлон покрыт,упрочн двухкомп корпус.8/27мм; Kraftool рулетка с нейлоновым покрытием 5м/19мм; MATRIX уровень алюминиевый, фрезерванный, 3 глазка, рукоятки, 2000мм; Stanley Бокорезы 160мм; Stanley нож для изолиров материалов утеплителя; STAYER правило STABIL, 2,5м, Professional; STAYER Правило STABIL, 3,0м, Professional; TGKS набор карандашей плотника; Top Tools Угольник 600мм х400мм; Toughbuilt быстросьемная кобура для большой дрели; WIPRO Рулетка 062-7,5 АВТОСТОП; Zitrek вибратор портативный Z-1100 220В вал 2,0 м со встр. булавой ф-35мм 045-0049-3; БИБЕР 31116 кисть флейцевая натур щетина дер рукоятка эконом 100мм (12/240); БИБЕР 31205 кисть флейцевая Aqua иск щетина пласт рукоятка Суприм 75мм (12/240); БИБЕР 31370 кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка 170x70мм (12/48); БИБЕР 32513 валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230мм (50); БИБЕР 35415 кельма трапецевидная дер. рукоятка 180 мм (12/120); БИБЕР 35435 кельма штукатурная сердцевидная дер. рукоятка 175 мм (12/72); БИБЕР 35453 кельма треугольная нерж.сталь пласт рукоятка 200 мм (50); БИБЕР 35620 правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 2,0м; БИБЕР 35630 правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 3,0м; БИБЕР 40065 рулетка 10мх25мм (10/50) ЭТЦ,обрезин корпус; БИБЕР 40073 рулетка 5мх25мм (10/100) AUTOSTOP, обрезин корпус; БИБЕР 40093 рулетка 5мх25мм (10/100) STANDAT, обрезин корпус; БИБЕР 40104 рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/100); БИБЕР 40105 рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/40); БИБЕР 40124 рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 5ммх25мм (6/72); БИБЕР 40125 рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 7,5ммх25мм (6/48); БИБЕР 40303 уровень профи двутавровый ударопрочн 800мм 3 глазка (60); БИБЕР 40332 уровень Суприм 600мм 3 глазка (60); БИБЕР 40334 уровень Суприм 1000мм 3 глазка (60); БИБЕР 40342 уровень профи ударопрочн. 600мм 3 глазка (60); БИБЕР 40343 уровень профи ударопрочн. 800мм 3 глазка (60); БИБЕР 40344 уровень профи ударопрочн. 1000мм 3 глазка (60); БИБЕР 40640 угольник столярный ПРОФИ 400 мм нержав саль, гравировка (12/120); БИБЕР 43001 карандаши строительные 180мм (уп 12 шт) (12/240); БИБЕР 50114 нож строит усил 18мм (24/288); БИБЕР 50116 нож строит усил 18мм (24/144); БИБЕР 65101 ведро стрительное 12л; БИБЕР 65104 ведро стрительное 20 л; БИБЕР 79101 зубило точеное (пика) SDS+ 250vv (25/75) ; БИБЕР 79104 зубило плоское (лопатка) SDS+ 40x250мм (25/75); БИБЕР 85356 молоток слесарный дер.рукоятка стандарт 600г (6/24); БИБЕР 85383 молоток-гвоздодер фиберглас. рукоятка "Профи" 600г; БИБЕР 85387 молоток каменщика кованый премиум 600г (6/24); БИБЕР 85653 ножовка по дереву среде зуб пласт рукоятка стандарт 500мм(10/60); БИБЕР 85663 ножовка по дереву 2D заточка средний зуб дер. рукоятка "Мастер" 500мм(10/60); БИБЕР 85672 ножовка по дереву 2D заточка крупн зуб пласт рукоятка "Эксперт" 450мм(10/60); БИБЕР 99403 тачка строительная 120л; БИБЕР стремянка стальная 8 ступенчатая; бокорезы Sparta 160 мм; Бур SDS-plus практика (037-374) 12x250x310мм; бюгель для валика ANZA, 25 см; бюгель для мини-валика 6х60мм короткий 190мм (100); валик Anza Antrx велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн.; валик Anza Antrx велюр 250 мм для эмалей и лаков на алкидной осн.; валик Anza Micmex микрофибра 250мм для красок грунтов и антисепт на вод осн. ; валик Anza Titex полиамид 100мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн.; валик Anza Titex полиамид 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн.; валик Beorol микрофибра 100мм для красок эмалей и лаков на водной основе (5 шт); валик Wenezo велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн. с рукояткой; валик бодрый маляр полиакрил 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн. с рукоят.; валик д/внутренних работ Anza 25см, бюгель; валик д/гладкой поверхности 25 см; валик д/гладкой поверхности Anza, 25см, бюгель; валик меховой, фасадный полиакрил 18/230/48 мм в сборе Зел. ; валик полиакрил ворс 11 мм 230 мм БИБЕР; валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230 мм БИБЕР; ванночка для краски 440x320мм с валиком до 250мм усил.; ВАРЯГ 40353 уровень КТ 50-1 800мм 3 глазка (40); Ведро оцинкованное 12л; ведро оцинкованное 15л; ведро оцинкованное 9л; ведро оцинкованное, 15л; ведро оцинкованное, 12л; ведро полимерное полезная емкость Петровича с крышкой 11,3 л; ведро с канатными ручками 40л; вентилятор напольный Electrolux EFF-1004i 3 скорости 55Вт с пультом; газовый баллон 50 л с ВБ-2; гвоздодер ст усил Matrix 900мм; гидроуровень длина 15м, колба 8мм; гладилка 280x130мм ARMERO; гладилка плоская Armero 280x130мм с резиновой ручкой; гладилка плоская Handy серия 22 280x120мм с облегченной ручкой; гладилка для газовых баллонов DAYREX 42 с пьезподжигом; держатель электрода Esab Есо Contort до 200 А; держатель электрода Esab Есо Handy до 200 А; диск пильный по алюминию Практика 190x30/20/16x1,8мм 64 зуба; Еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном (подон дерево); еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном и утеплением (подон дерево); еврокуб 1000л, б/у, чистый пропарен из под тех. веществ (поддон дерево); замок внутр чугун 67мм Standers; Замок навесн 901S-50L; замок навесн чугун 305F-50; замок чугун 50мм авт.зап. Standers; зубило пикообразное SDS-max Keil 400мм; зубило пикообразное SDS-max Практика 300мм; зубило пикообразное SDS-max Практика 400мм; зубило плоское SDS-max DeWaltt 80x300мм; зубило плоское SDS-max Keil 25x400 мм; зубило плоское SDS-max Keil 25x600 мм; зубило плоское SDS-plus KM/Shaft 22x250мм; зубр правило "ДВУХВАТ" 3м; зубр правило "ЭКСПЕРТ" алюминиевое профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 2,5м; зубр правило мастер, 2м; канистра 10 л; канистра 20 л; канистра REXXON (мет) с разр. для бенз.5л; КЕДР шпатель нержавеющий "Профи" 150мм двухкомп ручка; кельма бетонщика Armero 220 мм с резиновой ручкой; кельма бетонщика стальная, 200мм, деревянная ручка; кельма зубч 270x130мм, зуб 4x4 н/ж сталь; кельма пугловая Сибртех 80x60x60 мм с дер. ручкой для внешн углов; кельма трапеция 160мм; Кельма трапеция 200мм нерж сталь пласт руч.; кельма штукатурная Wenzo 200 мм с деревянной ручкой; кирка 2 кг широкая с дер. черенком; кирка фибергласовая ручка 500г; кисть плоская Стандарт 38мм; кисть плоская Стандарт 63мм; кисть плоская Стандарт ПП ручка 50мм; кисть плоская, нат. щетина Beorol 50[15 мм для эмалей и лаков на алкидной основе 2,5"; кисть плоская, смеш. щетина 100x12 мм для красок и антисептиков на водн основе; кисть флейцев. натур. щетина , рукоятка Стандарт 100мм БИБЕР; кисть флейцев натур. щетина дер. рукоятка Стандарт 75мм БИБЕР; кисть флейцевая DEXX "ПРАКТИК", деревянная ручка, натуральная щетина, индивидуальная упаковка, 50мм; кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка Стандарт 150x70мм БИБЕР; кисть-макловица, 80x180мм иск.щет.; кисть-макловица, иск.щет., пласт рукоятка 150x70мм (12/48); киянка; киянка1250г, ч/б резина, дер. руч. SYSTEC; киянка 680г, ч/б резина, фибер руч, DEXELL; киянка резин., белая, фиберглас, рукоятка "Профи" 900г (70мм) (6/24); клещи переставные с кнопочным механизмом Stanley 250 мм; ключ 6-гранный Witte 1,5-6мм (7шт.); ключ Champion комбинированный; ключ комбин 13мм SPARTA; ключ комбин 19мм SPARTA; ключ разодной 300мм 0-35мм SYSTEC; ключ труб.рычаж. КТР-0 литой СИБИРТЕХ; ключ труб.рычаж. КТР-1 изог.губки СИБИРТЕХ; конвекторный обогреватель 2000W; контейнер круглый 60л; контейнер строительный круглый 45л; кордщетка для УШМ практика мягкая чашеобразная 690мм М14; кордщетка ручная Hasier латуниров 265 мм с пласт. ручк.; адрес вибронаконечник (Ш-28мм) 045-0308; адрес вибронаконечник (Ш-51мм) 045-0310; адрес гибкий вал ИВ-75.03(ВС-10) длина 4,5м 045-0353; адрес гибкий вал ИВ-75.ОЗ(ВС-Ю) длина 6м 045-0350; адрес гибкий вал (ВС-350) длина 4,5м 045-0431; кронштейн Wispen UMB-500; кусачки боковые, ДИЭЛЕК 160мм, DEXTER; кусачки диагональные, 160мм, FATMAX; кусачки диагональные, 180мм, 2хк.руч. ARCHIMEDES; кусачки торцевые Мастер, 160мм,(6/120) БИБЕР; кювета для краски 330x350мм; лезвие для ножа Hesler 25мм прямое (10 шт); лестница трехсекц 3x9 Л П-03-09 Infofсe; лом-гвоздодер 450мм, усил.; лопата совковая ЛСП2 рельсовая сталь с черенком; лопата совковая прямоугольная с черенком 150см Zolder; Лопата совковая с черенком; лопата совковая с черенком 150см Zolder; лопата штык унив с черенком 148см Zolder; лопата штыковая ЛКО рельсовая сталь с черенком; лопата штыковая с черенком; макловица STAYER MASTER UNIVERSAL, светлая щетина, пластиковый корпус, 3x12см; мега ящик растворный ТР025851; металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 12x13 мм, сталь (уп 1 шт); металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 14x16 мм, сталь (уп 1 шт); металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М14, М16 16 18x20 мм, сталь (уп 1 шт); метчик ручной М10x1,5мм, MATRIX; метчик ручной М12х1,75мм, MATRIX; Метчик ручной М8х1,25мм, MATRIX; мини-валик ворс 11 мм 100 мм (уп.2шт) БИБЕР; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г; молоток каменщика кованый "Премиум" 600 г.; молоток кровельщика суммафиберглас.ручка Hesier; молоток слесарный суммафиберглас.ручка Hesier; молоток слесарный дер.рукоятка стандарт, 1500г БИБЕР; молоток слесарный деревянная ручка 500 г.; молоток-гвоздодер Hesier фиберглас.ручка 450г; молоток-гвоздодер стальн рукоятка "Премиум" 600г (6/36) БИБЕР; молоток-гвоздодер фиберглас рукоятка "Профи" 600г БИБЕР; молоток -кирочка ЗУБР "МАСТЕР" каменщика с фиберглассовой двухкомпонентной тной рукояткой 600г; Н-правило 2000мм; набор битТ10-40 с держат 6шт25мм DEXTER; набор В22/5.2 (сумма) и ЗУ С4/36-350; набор длинных импульсных ключей 9 шт; набор инструментов (31 шт); набор каранд плотн, 12 шт.; набор коронок Keil по кафелю б33-73мм (4 шт); набор коронок дер ф26-63мм/40мм 7 шт. спец.; набор коронок практика (773-279) по дереву б20-127мм с переходником (12 шт); набор отверток SL, PH, PZ, 8шт, DEXTER; Напильник для заточки цепи DDE кругл 4 мм (2 шт); напильник для заточки цепи Husqvarna IntensiveCut кругл пов стойк (2 шт); напильник полукругл STAYER 200 мм двухкомп рукоятка; насос продувочный FISCHER ABG, пластик (уп 1 шт); Нож 18мм металл, выдвижное лезвие MATRIX; Нож 18мм металл.BIGADIER; Нож INTERLOCK с 18-мм лезвием; нож с винтовым фиксатором SK-25, сегмент, лезвия 25мм, усиленный корпус; нож стоительный Агтего 25 мм с ломающимся стальн лезвием; нож строительный Hesler 19 мм с трапецевидным лезвием; нож строительный Hesler 25мм с ломающимся лезвием пласт корпус с винт фиксатором; нож строительный Hesler 18мм с ломающимся лезвием стальной корпус; нож строительный Stanley Intrelock 18 мм с ломающимся лезвием, мет. корпус; нож строительный Stanley для теплоизоляции с чехлом; нож строительный Stanley пласт корпус для теплоизоляции; ножницы для металлопласт труб NWS d16-32мм; ножницы для резки арматуры 600мм; ножницы по металлу AVIATION прямые 250мм; ножницы по металлу Hesler 250 мм прямые; ножницы по металлу Stanley 300 мм прямые удлинен.; ножовка для ячеистого бетона; ножовка по дереву 3D заточка, среде зуб , обрезин рукоята Профи, 400мм; ножовка по дереву 500мм; ножовка по дереву Armero 450мм; ножовка по дереву Hesier 450мм; ножовка по дереву Hesier 500мм; ножовка по металлу Bahco(317) 300 мм 24 зуб/дюйм; отвертка диэдектрич SL5, 5x125мм DEXTER; отвертка диэлектрическая Stanley Fatmax (0-65-441) набор (6шт); отвертка с/наб бит и головорк , 38 пр DEXTER; отвес "PROFI" строительный со шнуром, с противоударным ободком, 1000 г.; отвес строит конус 400г, шнур 5м; отвес строительный конусный 500г; отводной блок JET JCB-DS-0.5T 303003; паял. лампа пропан гпз баллог 220; паяльник 100Вт Dexter ; пила по металлу 300 мм, Dexter; пистолет TYTAN STANDARD МАХ для пены; пистолет TYTAN STANDARD МАХ для пены; пистолет выпрессовочный FISCHER FIS DM S, сталь (уп 1 шт); пистолет для герм-ка полукорп. вращающ.; пистолет для герметика закрытый 600мл Hesier; пистолет для герметика пластиковый; пистолет для монтажной пены Hesier; пистолет для монтажной пены Hesier Teflon; пистолет для монтажной пены Zolder; пистолет для монтажной пены народный; пистолет для химический анкер 400 мл Tecfi; пистолет -наконечник для полива Gardena Classic; плоскогубцы 180мм; плоскогубцы Hesier 200мм; плоскогубцы Stanley FATMAX (0-89-866) 160мм; плоскогубцы комб. 160мм FATMAX; плоскогубцы комб. 180мм FATMAX; плоскогубцы комб. 200мм, FE-NI.BRIGADER; плоскогубцы с изогнутыми губками Stanley FATMAX (0-89-871) 160мм; правило h-2500мм SOLA; правило STABIL, 2м, Professional; правило алюминиевое "трапеция", 3м; правило д/стяжки, алюминиевое.3,0м SOLA; правило трапециевидное 3000мм SOLA; правило -трапеция 1000 мм; правило -трапеция 2000 мм; правило -трапеция 2500 мм; правило -трапеция 3000 мм; правило патрон БЗП 13мм 1/2-20+ адаптер блистер; прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет; прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет; прожектор светодиодный Онлайт 50 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет; проушина 30x100 мм; рама с лестницей ЛРСП 60250/0.7; резак пропановый Redius РЗП-02М; рейка нивелирная Bosch GR 500 для лптич нивелиров 5м; ремоколор леска строительная диаметр 1,0мм, длина 100м; рубанок для ячеистого бетона; рукоятка для валиков Anza 250мм d 38мм ст. стерж.; рукоятка для валиков Beorol 100мм d6мм ст. стерж.; рулетка 10мх25мм, с магнитом, нейл прокр.; рулетка 5ммх25мм, с магнитом, нейлон покр.; рулетка 5мх19мм,автостоп, DEXELL; рулетка 5x25мм с магнитом, нейлон, покр.; рулетка 5x25мм, с магнитн крюком, Gigant; рулетка 7,5x25мм, обрезиненная, с автостопом, Gigant; рулетка 8мх25мм, автостоп, DEXELL; рулетка 8мх25мм,с магнитом, нейл прокр.; рулетка Armero 3-х кратное ускорение намотки 50мх13мм;

рулетка Gross с автостопом 5м х25мм; рулетка Hesier с автостопом 10м х25мм; рулетка Hesier с автостопом 5м х19мм; рулетка Hesier с фиксатором, 5м х19мм; рулетка Hesier с фиксатором, 7,5мх25мм; рулетка STAYER AUTOLOCK, корпус с резин напылением, авостоп, 10мх25мм; рулетка STAYER MASTER AUTOLOCK, корпус с резиновым напылением, автостоп, 5мх25мм; рулетка измерит 10x25мм, с магнитн захватом, Gigant; ручка телескопическая , 150-300см; ручной шлифовальщик 230x105; скребок для гипсовой штукатурки Hardy 250x145 мм мет с прорезин ручкой; скребок для канавок/штроборез; степлер строительный для скоб Stanley Light Duty тип 53, металлический; сумка поясная для инструментов Marix , двойная 20 пр.; табличка 30x10 электрощитовая; табличка на вспененной основе "место для курения"; таз строительный круглый STAYER 60л; тачка садово-строительная одноколесная 90л 220кг; тент строительный; тент строительный 2x3м; тент строительный 5x8м; тент тарпаулин изостронг 115 г/кв.м 6x8 м; терка пастик Corte 250x130 мм с мет покрытием; топ 1000 набор каранд плотника, 12шт.; топор валочный Hesler 1 кг фибергласовая ручка; топop кованный в сборе прямое лезвие1,2-1,3 кг; торцевая головка 1/4" DR 13мм DEXTER; торцевая головка 3/8" DR 13мм DEXTER; труба ПНД ПЭ-80 для систем водоснабжения 25м Uponor; ТЭН "Аристон" 2,0 кВт с комплектом для установки ТЭН 1 1/2" 3 кВт 220Вт; угольник STAYER PROF столярный, гравированная шкала, нержавеющее полотно 37мм, 250 MM; угольник комбинир ПП D2x3/4 ВР; угольник магнитн СВАРИС FIX-7; угольник ПП 90гр D20; угольник ПП D25 90гр.; угольник столярный ЭКСПЕРТ 250 мм БИБЕР 40536 12/120; угольник столярный ЭКСПЕРТ 350 мм БИБЕР 40538 12/120; угольник строительный Hester 500мм алюминиевый; уровень 1000мм 2 глазка KAPRO GENESIS; уровень 1500мм 2 глазка KAPRO GENESIS; уровень 4 глазка 2 ухвата 2500мм; уровень 600 мм 2гл KAPRO; уровень Карго 987XL 100 см 3 глазка; уровень Карго 987XL60 см 3 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 150 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 200 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 60 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 60 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 80 см 2 глазка; уровень магнитный Matrix 100 см 3 глазка; уровень Стандарт 1000мм 2 глазка (60)БИБЕР 40324; уровень Стандарт 1500мм 2 глазка (60)БИБЕР 40326; фиброволокно пп (длина 18 мм) (1 кг); фонарь с магн 24LED LEXMAN; цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 50 звеньев; цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена; цепь Husqvama 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена; цепь Makita 16" шаг 3/8" марка автомобиля мм 56 звеньев; цепь Oregon LOW PROFILE 3/8; шланг садовый Economic 3/4 50м; ШЛОСС 71025 замок навесной PL-04/7 , чугун (6/24); ШЛОСС 76021 замок навесной PL-14/55 , алюм, 55х43х d10мм (6/72); шпатель 450 мм,н/ж ст, 2К руч DOMINUS профи; шпатель для клея 250 мм S2 DOMINUS; шпатель малярный 150 мм с эргономичной ручкой; шпатель малярный Аrmerо 150мм с эргономичной ручкой; шШпатель малярный Wenzo 150мм с эргономичной ручкой; шпатель фасадный 3050мм с пласт ручкой; шпатель фасадный Аrmerо 350мм с прорезин ручкой; шпательная лопатка KRAFTOOL с 2-компонентной ручкой, профилиров нержав полотно, 100мм; штангенциркуль 150мм; штатив для прожектора одноместный REV 1,6м; Щетка 5-рядная , дер. ручка SPARTA; щетка проволочная , 240мм , пласт. ручка; щетка стальная MIRAX с пластмассовой рукояткой, однорядная, латунированная проволока 0,3мм; щетка-сметка, искуственная щетина, трехрядная, деревянный корпус 320мм; щетки угольные для инстр Bosh 404-301 Autostop (2 шт); щетки угольные для инстр Bosh 404-306 Autostop (2 шт); щетки угольные для инстр Makita 404-226 Autostop (2 шт); полога утепленные; спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Эй фио); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); базовый блок всп (Антей); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Линквист); строительные леса (Антей); строительные леса (Антей); базовый блок всп (Антей); базовый блок всп (Антей); строительные леса (Антей); строительные леса (Антей); базовый блок всп (Антей); Эбис леска строительная рыб-ная 0,8ммх50м; 10.09; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г; рулетка 5x25мм с магнитом , нейлон, покр.; ADA нивелир оптический ADA Ruber 32 с поверкой; AEG перфоратор КН 24 IE; AEG перфоратор КН 5 G; AEG пила дисковая KS 66-2; Bosch лазерный нивелир Quigo Green+ штатив 0603663С01; Bosch штатив ВТ 150; Bosh лазерный дальномер GLM500 Professional; Bosh лазерный нивелир GLL 3-80 GG +ВМ1+ L- Вохх; Bosh цифровой угломер GAM 220; Dewait пила-аллигатор DWE 397; Dewait торцовая пила 1650Вт, 4600об/мин, диск 254x30 мм, накпон45 град, угол пов право/лево52/47гр.; Gigant диск отрезной по металлу 125x1x22 мм; Kraftool ножницы UNIVERSAL по металлу, Cr-Мо, прямой рез, 260мм; MAKITA угловая шлифмашина, GA5030; MAKITA УШМ, GA9050; MDF60406- гардероб 900x450x2030 цвет: корпус - серый, топ - дуб шамони, в упаковке; MDF60406-шкаф полузакрытый 900x450x2030 (топ, низ, фасады ЛДСП дуб шамони; корпус ЛДСП серый), в упак.; Metabo УШМ, WEV 15-125 Quick; Milwaukee универсальный хвостовик SDS-Max; NT 30/1 Tact Те L *EU Пылесос; Ryobi воздуходувка-пылесос бенз. RBV26B; уровень тип 196-2-М electronic IP 65. 183см, 2верт,1 гориз, 2 ЖК диспл, точн 0,5 мм/м; WOLFCRAFT стальная стойка для УШМ 5018000; абонентская радиостанция APPLE IPHONE 5С YELLOW 16GB; аккумулятор Bosch GBA 12В 2Ач Li-lon; аккумулятор Makita 197599-5 18 В 3Ач Li-Ion; алюминиевый магнитный строительный уровень 1000мм; аптечка первой помощи работникам ФЭСТ /пласт чемоданчик; багор пож.; бадья для бетона; БЕНЧ-система нестандарт на 4 раб места на металло 2000x1450x750 (цв -дуб, шамон.карк -сер) в уп. ; беспроводная точка доступа Mikrotik SXT 2; бетоносмеситель СМ 0,55 кВт 120л; БИБЕР 99301 бетономешалка 120л 550Вт, чугунный венец; БИБЕР 99302 бетономешалка 160л 650Вт, чугунный венец; бытовка пост охраны б/у; ведро 12л пластик; ведро конус; весы крановые ВЭК-5000 60; вешалка черная ARCO -13/01/14; вибратор глубинный с гибким адрес (Ш-51 мм) 220 В, 50 Гц, адрес; виброплита бензиновая TSS RM75L 207501; видеорегистратор Hiwatch DS-N316/2P(B)-16-TH канальный IP-регистратор с 16-ю; РоЕ интерфейсами; Вихрь Кувалда К5Ф фиберглассовая рукоятка; водонагреватель проточный Atmor In-Line 12 KW; воронка; горелка кровельная с 2 соплами ГВ6Р; горелка пропановая Г-3-Н-3-23 толщина свариваемого металла 1-3мм; дальномер лазерный Leica Disto D110 808088; детектор универсальный BOSCH UNIVERSALDETECT; домкрат реечный ДР 5000, 5Т 1065; дрель аккум. DF457DWE Makita; дрель кор DP2010 Makita; дрель-миксер 1100Вт фиолет.; дрель-миксер электирическая КМЕМ-1401/1 1400Вт; дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA 18В 2x1,5Ач Li-Ion; дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA 18В 2х1,5Ач Li-Ion; ИБП АРС BC750-RS Back-UPS 750VA,415W; ИБП АРС BX1100Ci-RS Back-UPS 1100VA (1100VA.660W); измеритель сопротивления заземления ИС-10; инжектор РоЕ АС-НРоЕ70W; кабина туалетная «Евростандарт»; ККМ Эватор 5 без ФН; клещи арматурные KNIPEX 99 00 300; клещи токоизмерительные М266 PROFL, DUWI; коммутатор Mikrotik RB260GS; компьютер НР Desktop Pro MT (6BE43ES); конвектор мех. терм 1500ВТ EQUATION BASE; конвектор механический терм 1500ВТ EQUATION BASE; конвектор электрический LM/EQBM-1000; конвектор электрический LM/EQBM-1500 EQUATION; конвектор электрический КМ 2000 В мех термостат; конвектор электрический ЛЦ LM/LCM-1500; конвектор электрический терм 1000Вт THERMOR EVIDE; конвектор электрический терм 1500Вт THERMOR EVIDE; конвектор электрический терм 500Вт THERMOR EVIDE; корзина Caimi FORME 414-GM пласт-10/01/14; корпус Cooler Vaster Elite 120 (RC-120A-KKN1) Black, без БП; кофемашина капсульная Delonghi Nespresso EN85 RAE; КПБ 1 спальный; КПБ 1 спальный (нав 50/70); кресло "Астра А" (1) ТОП , спинка сетка серая , подлокотник кожзам серый, сидение кожзам, в уп. ; кресло средн спинк перем YOUROPE -13.01.14; кровать мет 2-х ярусн С-2 (У) 700x1900; кронштейн Wispen UMB-500; кронштейн унив МиГ; кулер для воды HotFrost V115C , компрессорный , шкафчик; лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т L= 20м; лобзик Makita 4329 КХ1; лобзик электрический Makita 450Вт; лом 450мм с гвоздодером усил.; лом пож. ; лом-гвоздодер 600 мм, шестигр.; лом-гвоздодер 600мм, усил.; лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 210x385x1440 мм, FIT РОС; лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 235x350x1420 мм, FIT РОС; лопата штык пож.; лоток; материалы 10.9 с года 2013; матрас РВ (70x190); микроволновая печь Samsung марка автомобиля/BW, гриль, 800 Вт, 23л, бел.; миксер д/красок и смесей 80*450 мм; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600 г; молоток-гвоздодер 450 гр дер.руч DEXELL; молоток-гвоздодер 900 гр дер.руч DEXELL; монитор АОС 22 I2280SWD; монтажный пистолет DX 2; набор В22/5,2 (сумма) и ЗУ С4/36-350; набор комб ключей, DEXTER CR-V 12 шт.; набор отверток диэлектрич, 6 шт DEXTER; еврокуб с тэном; еврокуб; перфоратор ТЕ 3-CL + UD 4; набор торцевых головок в кейсе, 29 предм.; набор унив. предм. 55 предм/пл ящ DEXTER; обогреватель масл 7 сек 1500 Вт Ballu; объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor; огнетушитель ОП 8з; огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ; одеяло 1 сп станд.; панель на шкаф PV104-09/04/14; пароочиститель 3 БАР SC 1 EASYFIX; перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF 18 Вт 1,9 Дж 18В ЗАч Li-Ion SDS- plus; перфоратор электрический Makita НР2470 780 Вт 2,7Дж; SDS+; перфоратор электрический Makita НР2630 800 Вт 2,9Дж; SDS+; пила цепная бензиновая СПЕЦ.; пила циркул. 190мм 1650 Вт Stanley Fatmax; пирометр PTD 1; плиткорез 730мм толщ реза-14мм DEXTER; ПО_Сварочный инвертор АИС-190; подушка 50/70 синт.; помпа TS350-5874922-01; пресс гидравлический ручной ПГР-120 I 53052 I КВТ; принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro М 404 dn (W1A53A) А4, 38 ppm; прожектор галог ИО 1000 W черн IP54; Промо: ТЕ 3-CL + UD 4; промышленная тележка гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25; пушка тепловая электрическая Ballu ВНР-Р2-3 3кВт; пьедестал к МФУ Kyocera TASKalfa; рация Turbosky T9; реверсивный автоподатчик к МФУ Kyocera TASKalfa; регулятор давления редуктор балонный пропановый одноступенчатый БПР-5-3, с манометром 5м3/ч; Россия кувалда 8000 г, кованая головка, деревянная рукоятка Павлово; рулетка 5х25 мм с магнитом, нейлон, покр.; садовый пылесос STERWINS 3000 Вт; сварочный аппарат для ПП труб 600 Вт; сварочный аппарат инверторный САИ 250 65/6 Ресанта; сейф Yale YFM/250 огнестойкий, сенсорн, электр замок; сейф Гранит-65Т огне-взломост., ключ. замок VALBERG; стиральная машина Renova WS-80РЕТ; стол прям на металлокаркасе 1400х700х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп.; стол прям на металлокаркасе 1800х800х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп.; стремянка Новая высота NV 5110 8 ступеней алюминиевая усиленная; стул ISO BLACK (карк-черн, ожзам – т.сер) в уп.; счетчик банкнот Casida 5550 UV, до 1300 банк/мин. УФ, оптич.; счетчик банкнот MANAGRE 35S, до 1300 банк/мин, дет. по разм.; тележка промышленная гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25; тент ФИО2 120 строительный, 10х12м, шаг люверсов 0,5м; тент ФИО2 120 строительный, 10х12м, шаг люверсов 0,5м; тент ФИО2 120 строительный, 6х10м, шаг люверсов 0,5м; тепловая пушка ВНР-Р2-22 НС-1135823 Ballu; тепловая пушка керам 3300Вт Equation; тепловая пушка электрическая ТВ ЗОЕКТ; токовые клещи MS2001C MASTECH 13-0005 SDS; Топор с фиберглас ручкой GEOLIA 1.25 кг; трамбовочная насадка(бударча); трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; тумба выкати с замком на верхи ящ 420x430x600 (цв крыш и фас -дуб шамон, цв карк -сер) в уп.; тумба, двери-купе 1450x450x750 (цв -дуб, шамон,карк -сер) в уп.; уничтожитель документов Fellowes Powershred 6OCs 4 ур.секр, 10 л, 22л; уровень 400 мм 2гл KAPRO GENESIS -19/02/14; уровень алюминиевый, 1500мм, 3 глазка, ударопрочные заглушки, двухкомпанентные ручки; УШМ 230 мм, 2000 вт, GA9050 MAKITA; УШМ 9069, MAKITA; УШМ 9565,HZ MAKITA; фонарь прожекторный 10w SMD и боковой сов.; холодильник Liebher Т 1400-20001; чайник электр MAUNFELD MFK-634G SP стекл.; часы Caimi FORME OREDODICI -13/01/14; чаша алмазная 125 сегментная двухрядная, TRIO-DIAMOND, TCW153; шкаф настенный 19", 12 U 650x600x450мм, стекл. с перф., ручка с замком .Hyperline TWB-l245-GB-RAL9004; шкаф полузакрыт 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп.; шкаф с нишей 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп.; шлифмашина угловая электрическая MAKITA 9565CVR 1400 Вт d125мм; щит металлический открытого типа (реечный) в комплекте (лом, багор, лопата, 2 ведра); щит пож. мет открытый без компл.; щиток навесной/напольный IEK ЩМП-1 с монтажной панелью 395x310x220 металлический IP54.

В обоснование исковых требований истец по встречному иску ссылается на то, что между ООО ПСК «Система» и ФИО1 был заключен договор генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 года, согласно которому ФИО1 как заказчик поручает, а ООО ПСК «Система» как генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по Договору, включая оказание у слуг по выполнению функций технического заказчика.

адрес была передана ООО ПСК «Система» только 16.09.2019 г., что подтверждается актом приема-передачи строительной площадки от 16.09.2019 г.

В период с 31.05.2019 г. по 02.11.2020 года ООО ПСК «Система» исполняло свои обязательства по договору в полном объеме. Так, ООО ПСК «Система» в указанный период исполнило обязательства по договору, выполнено работ на общую сумму сумма (в т.ч. услуги по выполнению функций технического заказчика на общую сумму сумма). Все работы были приняты ФИО1 в полном объеме и без замечаний.

При этом ФИО1 оплачено только сумма за выполненные работы ООО ПСК «Система» по договору.

На стороне фио образовалась задолженность по оплате выполненных работ по договору (в т.ч. услуги по выполнению функций технических и заказчика на общую сумму сумма) в размере сумма

Несмотря на исполнение ООО ПСК «Система» своих обязательств по договору своевременно и в полном объеме, 02.11.2020 года ФИО1 без объяснения причин и предварительного уведомления ООО ПСК «Система» прекратил доступ ООО ПСК «Система» и его сотрудников на объект (строительную площадку). ФИО1 также не позволил ООО ПСК «Система» забрать с территории объекта принадлежащее организации оборудование, материалы, а также документацию, в том числе исполнительную документацию относительно исполнения договора.

ООО ПСК «Система» неоднократно обращалось к ФИО1 с претензиями относительно чинения препятствий ООО ПСК «Система» в допуске на строительную площадку, в проведении работ по договору, в возможности забрать со строительной площадки строительные материалы, оборудование и документацию организации, что подтверждается: претензией № 01П/П19-02 от 24.12.2020 г. об истребовании документации и имущества ООО ПСК «Система»; претензией № 02П/П19-02 от 24.12.2020 г. о статусе договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 года; уведомлением об отказе от договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 г. и претензией об уплате задолженности от 18.02.2021 года.

Все вышеуказанные претензии и письма были оставлены ФИО1 без ответа.

Кроме того, в связи с тем, что ФИО1 не возвращал ООО ПСК «Система» исполнительскую документацию по договору генподряда, в том числе подписанные обеими сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, ООО ПСК «Система» направляло ФИО1 сопроводительное письмо №01/11.П19-02 от 30.11.2020 г. с просьбой подписать дубликаты указанных актов сдачи приемки выполненных работ.

ФИО1, в свою очередь, не направил ООО ПСК «Система» каких-либо возражений относительно приемки выполненных работ по указанным актам, равно как не направил подписанные с его стороны акты выполненных работ. В связи с чем, на основании п. 11.1.3. договора генподряда и ст. 753 ГК РФ, выполненные ООО ПСК «Система» работы во всяком случае считаются принятыми в одностороннем порядке.

Во исполнение договора ООО ПСК «Система» поставило на строительную площадку и использовало для проведения строительных работ принадлежащее организации оборудование, стоимость которого составляет сумма

ФИО1 игнорировал неоднократные требования ООО ПСК «Система» о возврате принадлежащего организации имущества, продолжает его незаконно удерживать помимо воли собственника ООО ПСК «Система», не предоставляет ООО ПСК «Система» доступа на площадку для возможности вывоза принадлежащего организации оборудования.

Решением Пресненского районного суда адрес от 07.10.2022г. по делу №02-0124/2022 исковые требования фио были удовлетворены в полном объеме, дополнительным решением от 26.12.2022г. в удовлетворении встречного иска было отказано.

Апелляционным определением Московского городского суда от 18.09.2023г. по делу №33-20964/2023 решение Пресненского районного суда адрес от 07.10.2022г. и дополнительное решением от 26.12.2022г. было оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции по делу №88-4924/2024 решение Пресненского районного суда адрес от 07.10.2022г. с учетом дополнительного решения от 26.12.2022г. по делу №2-0124/2022 и апелляционное определение от 18.09.2023г. по делу №33-20946/2023, отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При отмене судебных актов Второй кассационный суд общей юрисдикции указал на то, что суд первой инстанции от установления данных юридически значимых обстоятельств фактически отстранился. Суд в нарушение положений норм процессуального права не предложил сторонам до назначения судебной экспертизы представить доказательства в подтверждение своих доводов, необходимые для установления юридически значимых обстоятельств по делу, а именно объема выполненных работ и кто их выполнил. Объем, выполненных ответчиком работ до назначения судебной экспертизы для определения стоимости их выполнения и качества, судом определен не был.

При этом, назначив экспертизу, суд в своем определении указал на возможность предоставления по запросу эксперта необходимых для проведения экспертизы документов.

Второй кассационный суд общей юрисдикции указал на то, что как следует из заключения эксперта ООО "ДОМ.ЭКСПЕРТ", его вводной части, что в распоряжение эксперта были представлены материалы гражданского дела и дополнительные материалы от сторон по запросу экспертов.

Между тем в названном заключении эксперта и в приложенных к нему материалах отсутствуют какие-либо данные о том, что эксперт ввиду недостаточности представленных материалов для проведения исследований и дачи заключения сообщал об этом суду, назначившему экспертизу, а также запрашивал у сторон дополнительные документы.

Также в материалах дела отсутствуют данные о том, что суд запрашивал у сторон дополнительные материалы и направлял их эксперту.

При таких обстоятельствах заключение эксперта ООО "ДОМ.ЭКСПЕРТ", как полученное с нарушением положений статей 55, 73, 74, 84 и 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не могло быть положено в обоснование выводов суда первой инстанции.

Вопрос о назначении повторной экспертизы судом первой инстанции не ставился.

Суд апелляционной инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы ответчика ООО ПК «Система», вышеуказанные нарушения суда первой инстанции не устранил.

При этом отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы.

Кроме того, суд кассационной инстанции обратил внимание, что решение суда не содержит какой - либо оценки, в том числе доводам ООО ПК «Система» о том, что до назначения судебной экспертизы ФИО1 не заявлял, что часть работ выполнена не ответчиком, а ООО «РЕСАНД» и не представлял этому доказательств, они не приобщались к материалам дела как относимые и допустимые, при том, что ответчик настаивал на выполнении всех работ именно им и в полном объеме до прекращения его доступа на стройку истцом.

Не получили оценки суда первой инстанции и доводы ответчика о нарушениях, допущенных экспертом при определении стоимости выполненных работ, поскольку не учтены работы на сумма как выполненные ООО ПСК «Системы», с указанием в примечании, что «не установлено, кем выполнены работы», что свидетельствует об отсутствии доказательств выполнения работ на данную сумму иным лицом, а не ответчиком.

Кроме того, кассационная инстанция указала на то, что не было рассмотрено заявление ответчика о фальсификации, подложности представленных истцом эксперту документов о выполнении части работ ООО «РЕСАНД», а также доводы о том, что это общество не могло их выполнить.

Судебная коллегия Второго кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что судом первой инстанции фактически не дано оценки ни одному доводу ответчика по существу спора, в свою очередь суд апелляционной инстанции, отклоняя аналогичные доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобы, не дал им мотивированной оценки, ограничившись общими фразами об их несостоятельности.

Второй кассационный суд указал, что при новом рассмотрении суду необходимо проверить доводы ответчика о наличии оснований для взыскания недоплаченных денежных средств и возврата имущества, которое использовалось им при исполнении договора подряда, а также учесть изложенное в определении судебной коллегии Второго кассационного суда общей юрисдикции и разрешить возникший спор в соответствии с подлежащими применению к спорным отношениям нормами материального права, требованиями процессуального закона и установленными по делу обстоятельствами.

Истец по первоначальному иску ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, направил в суд своих представителей.

Представители истца по первоначальному иску по доверенности в судебном заседании первоначальные исковые требования, с учетом уточнения иска, поддержали в полном объеме, по доводам, изложенным в иске, просили в удовлетворении встречного иска отказать, представили письменные возражения на встречные исковые требования.

Представители ответчика по первоначальному иску ООО ПСК «Система» по доверенности в судебное заседание явились, первоначальные исковые требования не признали, представили суду письменные пояснения на исковые требования, просили удовлетворить встречное исковое заявление, заявили о фальсификации доказательств.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещались.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, суд находит первоначальный иск подлежащим удовлетворению, а в удовлетворении встречного иска отказывает по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ( заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 ТМ 2300-1 «О защите прав потребителей» указанный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и исполнителями при выполнении работ, оказании услуг, устанавливает права потребителей на приобретение работ, услуг надлежащего качества, получение информации о работах, услугах, а также определяет механизм реализации этих прав.

На основании ст. 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 31 мая 2019 г. между ФИО1 и ООО ПСК «Система», был заключен договор генерального подряда № П 19-02 на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (объектов индивидуального жилищного строительства), расположенных по адресу: адрес, адрес”, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ, земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0010410:348,50:20:0010410:449, 50:20:0010410, 50:20:0010410:1492.

Пунктом 1.20. указанного договора установлено: объект - предполагаемый к возведению комплекс капитальных зданий жилого назначения (объектов индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: адрес, адрес, ГУП ОК «Жуковка» Управления делами Президента РФ.

В п. 1.22. указано: работы - весь объем работ по проектированию и строительству объекта в соответствии с техническим заданием, проектной продукцией, включая Работы по проектированию, строительные работы, выполнение функций технического заказчика и ведение авторского надзора в отношении субподрядчиков, номинированных субподрядчиков и третьих лиц.

Работы по проектированию - комплекс работ по разработке рабочей документации, выполняемой генеральным подрядчиком, п. 1.23. д.

Рабочая документация - разрабатываемая генеральным подрядчиком документация, состав которой определен договором, заданием на проектирование и перечнем исходных данных, п. 1.24. договора.

В соответствии с п. 2.1. договора генерального подряда заказчик (истец) поручает, а генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по договору.

П. 1.13. договора: исполнительная смета - документ, разрабатываемый генеральным подрядчиком на основе локальной сметы по завершении каждого этапа работ и содержащий уточненные данные о фактических объемах выполненных работ и стоимости приобретенных материалов, оборудования, изделий на дату выполнения работ и стоимости приобретенных материалов, оборудования, изделий на дату выполнения работ.

П. 1.14 договора: локальная смета - документ, разработанный генеральным подрядчиком в целях определения объема и стоимости строительных работ, подлежащих выполнению на отдельном этапе.

П. 1.39. договора: этап работ - промежуточная часть работ, определенная в локальных и исполнительных сметах, предъявляемая для приемки заказчику без окончательной передачи незаконченного строительством объекта с целью проведения сторонами взаимных расчетов.

В п. 2.2. договора установлено, генеральный подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора, а также заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями договора.

В последнем предложении п. 2.3. договора указано, что договор заключается заказчиком для постройки объекта для обеспечения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Работы считаются полностью выполненными и завершенными после окончания строительством объекта и его приемки по акту приемки объекта (п. 2.4. договора).

В соответствии с заданием на проектирование на возведение комплекса капитальных зданий жилого назначения (техническое задание, приложение № 1 к договору генерального подряда) ответчик обязался выполнить работы по проектированию и строительству: главного дома, второго дома, дома приемов, гаража и дома охраны.

Согласно п. 3.1. работы по договору должны быть завершены до 01 августа 2021 года.

В силу п.3.2 генеральный подрядчик обязан приступить к выполнению работ по проектированию в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

При этом, в п. 3.3. договора определено, что работы по проектированию выполняются в ходе исполнения договора и результат данных работ должен быть передан заказчику не позже срока, указанного в п. 3.2. Договора.

Таким образом, поскольку договор заключен 31 мая 2019 года, то ответчик обязан был приступить к выполнению работ по проектированию не позднее 05 июня 2019 года , о чем прямо указано в п.3.2 договора.

Стороны договорились, что генеральный подрядчик приступает к строительным работам в течение 10-ти рабочих дней после передачи строительной площадки подрядчику.

Согласно п. 3.4. договора строительная площадка должна быть передана Генеральному подрядчику в течение 7-ми рабочих дней с даты заключения договора .

Генеральный подрядчик вправе досрочно сдать заказчику завершенный строительством объект или этап работ, а заказчик обязан принять и оплатить результат досрочно сданных строительных работ (п. 3.5. Договора).

Заявляя исковые требования, истец указал на то, что к настоящему времени ответчик не передал истцу работы по проектированию объекта (рабочую документацию/проектную продукцию). В сентябре 2019 года были переданы только 2 раздела проектной продукции.

Указанные обстоятельства сторонами не оспаривалось.

16 сентября 2019 года ответчику была передана строительная площадка по акту приема-передачи, что подтверждается копией акта приема-передачи строительной площадки от 16.09.2020 года (т. 1 л.д. 49).

Согласно п. 4.1 договора, цена договора состоит из стоимости работ по проектированию, стоимости строительных работ и вознаграждения генерального подрядчика за выполнение функций технического заказчика и ведение авторского надзора.

Стоимость работ по проектированию согласована сторонами в приложении № 3 к договору «Состав разрабатываемой рабочей документации, график работ и платежей». стоимость работ по авторскому надзору входит в стоимость работ по проектированию (п. 4 2.1. договора).

В силу п.4.3.1 договора стоимость строительных работ определяется по совокупной стоимости исполнительных смет, составленных генеральным подрядчиком.

Порядок оплаты строительных работ определён в п. 5.2 договора:

П. 5.2.1. генеральный подрядчик в соответствии с технологией организации строительных работ, отражающей порядок выполнения этапов, до того, как приступит к отдельному этапу, направляет заказчику локальную смету и счет на оплату авансового платежа по Этапу.

П. 5.2.2. оплата аванса по локальной смете является подтверждением согласия Заказчика с представленной локальной сметой. Оплата аванса по локальной смете должна быть произведена в течение 3-х рабочих дней. В случае, если заказчик не оплатил указанную локальную смету в течении указанного срока, генеральный подрядчик вправе изменить сроки выполнения работ, уведомив об этом заказчика.

П. 5.2.13. окончательный расчет производится после подписания сторонами акта приемки объекта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления генеральным подрядчиком соответствующего счета (счетов).

Согласно п. 5.4. договора обязанность заказчика по оплате любых платежей по договору считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка заказчика, указанного в его реквизитах в разделе договора «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

В соответствии с п.15.3 договора, настоящий договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке либо по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения этого уведомления генеральным подрядчиком.

Судом также установлено следующее.

13.11.2019 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.3.1. (№31) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации главного дома и счет на оплату авансового платежа по данному этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 05/п19-02 от 13.11.2019 г., направленным вместе с локальной сметой и счетом на оплату, срок выполнения работ был определен до 13 марта 2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г., в установленные п. 5.2.2. договора сроки (п. 5.2.2. договора).

Однако, ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31) не приступил, в сроки, указанные в письме, работы не выполнил.

В связи с нарушением ответчиком сроков начала и окончания работ по локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), сторонами были согласовали новые сроки .

07.07.2020 г. ответчиком в адрес истца было направлено письмо № 41/п 19-02, в соответствии с которым ООО ПСК “Система” обязалось выполнить работы, указанные в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31) до 30.09.2020 г., а также счет № 37 от 07.07.2019 г. на оплату аванса этапу.

Однако, ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.1. (№31), так и не приступил, к указанному в письме № 41 /п 19-02 от 07.07.2020 г. сроку работы не выполнил.

11.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.3.2 (№43.1) на установку профиля триотерм вокруг оконных проемов первого этажа второго дома, а 29.06.2020 г. - счет № 30 на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 35/П от 11.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.06.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.2 (№43.1), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

05.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.4.1. (№46) на устройство кровли верхнего уровня в осях 6-13, Б-П главного дома и счет № 28 от 05.06.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом Ответчика № 33 от 05.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 08.06.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.4.1. (№46), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

06.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.3.3. (№45) на фасадные облицовочные работы главного дома и счет № 27 от 02.06.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 32/П19-02 от № 06.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 08.06.2020 г.

Однак ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных локальной смете № Л.ГД.2.3.3. (№45), так и не приступил.

07.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Б.1.2. (№47) на устройство забора, этап 2 и счет № 35 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 39/П19-02 от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149673 от 39.07.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Б.1.2. (№47), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

01.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.4.2. (№44) на подготовительные работы перед штукатуркой по Главному дому и счет № 26 от 01.06.2020 г. на оплату аванса по этому этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 31/П от 01.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.07.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 13.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 105047 от 02.06.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.4.2. (№44), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

11.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.3.2. (№43) на установку профиля триотерм вокруг оконных проемов первого этажа главного дома, а 29.06.2020 г. - счет № 29 на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 34-П от 11.06.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 138351 от 30.06.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.2. (№43), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

17.03.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № П.2.5. (№24) на подготовительные работы, устройство временной дороги у второго дома, а 18.03.2020 г. счет № 08 на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 17/П19-02 от 17.03.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.04.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.03.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № П.2.5. (№24), так и не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

27.05.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № ГД.4.1. (№43) на штукатурку внутренних помещений главного дома, а 29.05.2020 г. - счет № 25 на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 30/П19-02 от 27.05.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 01.06.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 102667 от 01.06.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1. (№43), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

07.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.3.2. (№32) на устройство внутренних инженерных систем, системы отопления главного дома и счет № 36 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 40/П 19-02 от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса исполнил частично в размере сумма, что подтверждается копией платежного поручения № 149694 от 09.07.2020 г.

Ответчик каких-либо возражений истцу о размере произведенной оплаты аванса не представил, равно как и требований произвести доплату аванса. Письменного уведомления об изменении сроков выполнения работ по локальной смете № Л.ГД.3.2. (№32) в адрес истца не поступало (п. 5.2.2. Договора).

При этом, ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.3.2. (№32), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

02.04.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № БД.2.2.2. (№28) на кирпичную кладку второго этажа второго дома и счет № 15 от 02.04.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 22/П от 02.04.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 25.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.04.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 38961 от 02.04.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ВД.2.2.2. (№28), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

19.06.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.3. (№48) на облицовочные работы фасада второго дома, а 07.07.2020 г. - счет № 39 на оплату аванса по этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 43/П от 19.06.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 149624 от 09.07.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1. (№43), так и не приступил.

07.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.2.3. (№49) на кладочные работы Второго дома, третьего этажа и счет № 38 от 07.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 42/П от 07.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 20.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.07.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.2.3. (№49), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

20.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Г.4.1. (№51) на оштукатуривание внутренних помещений гаража и счет № 41 от 20.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 45/П от 20.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Г.4.1. (№51), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

21.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Г.3.2. (№53) на устройство кровельного покрытия гаража и счет № 42 от 21.07.2020 г. на оплату аванса по которому Этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 46/П19-02 от 21.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 04.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 22.07.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.3.2. (№53), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.4.2. (№58) на устройство стропильных систем кровель второго уровня и первого уровня над кино- комнатой и кабинетом в главном доме и счет № 43 от 29.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 47/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.10.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако, ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.4.2. (№58), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.4.2. (№59) на работы по подготовке помещений под штукатурку второго дома и счет № 46 от 30.07.2020 - на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 50/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 07.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.2. (№59), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.4.1. (№60) на работы по штукатурке внутренних помещений второго дома и счет № 44 от 29.07.2020 г. на оплату аванса этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.10.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 187603 от 26 08.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.1. (№60), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.НС.3. (№57) на устройство наружной сети канализации второго дома и счет № 45 от 30.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 48/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 15.10.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.НС.З. (№57), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

13.08.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Г.2.4. (№51) на облицовочные работы фасада гаража и счет № 48 от 13.08.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 52/П19-02 от 13.08.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 13.08.2021 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.2.4. (№51), не приступил.

07.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Г.4.1. (№63) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации гаража и счет № 52 от 07.09.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 56/П19-02 от 07.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 10.11.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.09.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.4.1. (№63), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

10.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Г.4.2. (№64) на устройство внутренних инженерных систем, системы отопления гаража и счет № 53 от 10.09.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом Ответчика № 57/П19-02 от 10.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 11.11.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 11.09.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.4.2. (№64), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.3.1. (№70) на устройство внутренних инженерных систем, водопровода и канализации второго дома и счет № 60 от 30.09.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 62/П19-02 от 30.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.12.2021 года.

ФИО1, свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 02.10.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.3.1. (№70), не приступил.

04.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.4.1. (№65) на устройство стропильных систем: второго уровня, первого уровня (над гаражом и котельной), верхнего уровня Второго дома; 23.09.2020 г. - счет № 57 на оплату первой части аванса по этапу в размере сумма, 29.09.2020 г. - счет № 58 на оплату второй части аванса по этапу в размере сумма, а 30.09.2020 г. - счет № 59 на оплату третьей части аванса по этапу в размере сумма.

В соответствии с письмом ответчика № 60/П от 04.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 30.11.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате первой части аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 24.09.2020 г., обязательства по оплате второй части аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 30.09.2020 г., обязательства по оплате второй части аванса в размере сумма. исполнил в полном объеме 02.10.2020 г., что подтверждается копиями платежных поручений № 246826 от 24.09.2020 г., № 257911 от 30.09.2020 г. и № 263021 от 02.10.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.4.1. (№65), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

01.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.3.4. (№72.1) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut второго дома и счет № 62 от 01.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 64/П19-02 от 01.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 07.07.2021 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается п/п №270166.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.4. (№72.1), не приступил.

07.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.Г.2.4.1. №72.2) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut гаража и счет № 66 от 07.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 68/П от 07.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270193 от 09.10.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.Г.2.4.1. (№72.2), не приступил.

06.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № ГД.4.1.1. (№51.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений гаража и счет № 65 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 67/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270186 от 09.10.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.4.1.1. (№51.1), не приступил.

06.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.БД.4.1.1. (№60.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений второго дома и счет № 63 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 65/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 270173 от 09.10.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.4.1.1. (№60.1), не приступил.

01.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.3.5. (№72) на установку кронштейнов фирмы Baut и монтаж фасадных перемычек Baut главного дома и счет № 61 от 01.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 63/П 19-02 от 01.10.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.06.2021 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г. по п/п №270158.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.5. (№72), не приступил.

06.10.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.4.1.1. (№43.1) на штукатурку оконных и дверных откосов внутренних помещений главного дома и счет № 64 от 06.10.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 66/П19-02 от 06.10.2020 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 09.10.2020 г. по п/п 270180.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.4.1.1. (№43.1), не приступил, в связи с чем истцу стало явно очевидно, что своевременное выполнение предусмотренного сметой этапа работ невозможно.

13.11.2019 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № 6 на внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации гаража (нулевой цикл), локальную смету № 7 на сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации главного дома (нулевой цикл) и счет № 5 от 13.11.2020 г. на оплату аванса по этапам в размере сумма и письмо о направлении локальной сметы № 05/П19-02 от 13.11.2019 г.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 14.11.2019 г. по п/п №772969.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальных сметах №№ 6 и 7, не приступил.

18.02.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № ВД.2.2.1. (№19) на кирпичную кладку первого этажа второго дома и счет № 3 от 18.02.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 12/П19-02 от 18.02.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 28.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 19.02.2020 г., что подтверждается копией платежного поручения № 946196 от 19.02.2020 г.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ВД.2.2.1. (№19), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

30.07.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.НС.2. (№56) на устройство наружной сети канализации главного дома и счет № 47 от 30.07.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 51/П19-02 от 30.07.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 01.09.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 06.08.2020 г. по п/п №187627.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.НС.2. (№56), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

17.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ВД.2.3.3. (№68) на установку профиля триотерм вокруг оконных проемов второго этажа второго дома и № 55 от 17.09.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 59/П19-02 от 17.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г. по п/п №245824.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ВД.2.3.3. (№68), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

17.09.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Л.ГД.2.3.2. на установку профиля триотерм вокруг оконных проемов второго этажа главного дома и счет № 54 от 17.09.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 58/П19- 12 от 17.09.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 31.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 23.09.2020 г. по п/п №245829.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Л.ГД.2.3.2. (№67), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

23.01.2020 года ответчик направил в адрес истца локальную смету № ГД.2.2. (№17) на кладочные работы надземного цикла главного дома и счет № 1 от 23.01.2020 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 10/П19-02 от 23.01.2020 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 28.08.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 24.01.2020 г. по п/п № 898187.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № ГД.2.2. (№17), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

18.12.2019года ответчик направил в адрес истца локальную смету № Г.2.1. (№14) на кладочные работы по гаражу и счет № 8 от 18.12.2019 г. на оплату аванса по этапу в размере сумма В соответствии с письмом ответчика № 08/П19-02 от 18.12.2019 г., направленным вместе с локальной сметой, срок выполнения работ был определен до 24.07.2020 года.

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере сумма исполнил в полном объеме 18.12.2019 г. по п/п № 836829.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № Г.2.1. (№14), не приступил, к указанному в письме сроку работы не выполнил.

28.11.2019 года ответчик направил в адрес истца: локальную смету № 11 на контур уравнивания потенциалов и молниезащиту главного дома, второго дома и гаража (нулевые циклы); локальную смету № 12 на монолитные работы первого этажа главного дома; локальную смету № 13 на монолитные работы второго этажа главного дома; счет № 7 от 28.11.2019 г. на оплату аванса по этапам в размере сумма

В соответствии с письмом ответчика № 07/П19-02 от 28.11.2019 г., направленным вместе с локальными сметами размер аванса за выполнение работ, указанных в смете № 11, составляет сумма

ФИО1 свои обязательства по оплате аванса в размере суммаисполнил в полном объеме 18.12.2019 г. по п/п № 836829.

Однако ответчик свои обязательства не исполнил: к выполнению работ, указанных в локальной смете № 11, стоимостью сумма не приступил.

У генерального подрядчика образовалась просрочка по выполнению и передаче заказчику отдельных видов и этапов работ, а проведенные работы имеют ряд недостатков, которые истцом были многократно озвучены и описаны генеральному подрядчику, однако так и не были устранены.

Истец произвел ответчику оплату на выполнение работ по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. на сумму в размере сумма

У генерального подрядчика образовалась просрочка по выполнению и передаче заказчику отдельных видов и этапов работ, а проведенные работы имеют ряд недостатков, которые истцом были многократно озвучены и описаны генеральному подрядчику, однако так и не были устранены.

Истец произвел ответчику оплату на выполнение работ по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. на сумму в размере сумма

Таким образом, материалами дела подтверждается, что истец перечислил на расчетный счет ответчика по вышеуказанным локальным сменам денежные средства в общем размере сумма (т. 1 л.д. 52-399).

25.03.2021 года истец в адрес ответчика направил претензию о возврате в десятидневный срок неотработанного аванса , а также об одностороннем отказе от договора генерального подряда № П 19-02 от 31.05.2019 г. и расторжении договора с 25 марта 2021 года (п. 15.3 договора).

Ответчик в своем встречном исковом заявлении указал на то, что получило от фио денежные средства на общую сумму сумма

Заявляя исковые требования, ФИО1 указал на то, что обязательство по выполнению ответчиком работ не исполнено, работы согласно вышеуказанным локальным сметам не выполнены.

Возражая против удовлетворения первоначальных исковых требований, ответчик указал на то, что все работы были им проведены в полном объеме, однако истец безосновательно не запретил работникам ответчика допуск на строительный объект, не выплатив полную стоимость произведенных работ.

По ходатайству сторон, определением от 05.07.2024г. была назначена судебная строительно- техническая экспертиза, производство которой было поручено экспертам ООО “ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ”.

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1.Соответствуют ли выполненные ООО ПСК «Система» работы на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес- 2”, ГУП ОК “Жуковка Управления делами Президента Российской Федерации”, на участках 50:20:0010410:348, 50:20:0010410:449, 50:20:0010410:451, 50:20:0010410:1492, условиям договора генерального подряда № П-19-02 от 31.05.2019, заключенного между ФИО1 и ООО ПСК «Система», требованиям законодательства государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам, определить причину их возникновения, возможность и стоимость устранения.

2.В случае выявления несоответствия выполненных ООО ПСК «Система» работ на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес- 2”, ГУП ОК “Жуковка Управления делами Президента Российской Федерации”, на участках 50:20:0010410:348, 50:20:0010410:449, 50:20:0010410:451, 50:20:0010410:1492, условиям договора генерального подряда № П-19-02 от 31.05.2019, требованиям законодательства государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам.

3.Какова стоимость выполненных ООО ПСК «Система» работ, соответствующих условиям договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. требованиям законодательства, государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам?

4.Кем и когда фактически выполнены работы, указанные в заявлении ООО ПСК «Система» о подложности (фальсификации) доказательств (том 15, л.д. 3-4), ООО ПСК «Система» в рамках договора генерального подряда №П-19-02 от 34.05.2019г., или ООО “РЕСАД” в рамках договора №03/03-21 от 03.03.2021г. (с приложениями и дополнительным соглашением к нему)?

В соответствии с экспертным заключением № П-02(10)/2025 от 31.01.2025г. эксперты фио, фио пришли к следующим выводам:

по вопросу 1: выполненные ООО ПСК «Система» работы на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес- 2”, ГУП ОК “Жуковка Управления делами Президента Российской Федерации”, на участках 50:20:0010410:348, 50:20:0010410:449, 50:20:0010410:451, 50:20:0010410:1492, условиям договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г., заключенного между ФИО1 и ООО “ПСК СИСТЕМА”, требованиям законодательства, государственным стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам частично не соответствуют, а именно:

-работы, предусмотренные договором частично не выполнены;

-в гараже несущая способность плиты не обеспечена, на момент осмотра на 1-м этаже гараж возведены дополнительные колонны, однако трещины в перегородках и отделочных работах второго этажа продолжают появляться;

-ростверк главного дома в/о 1/Р-С имел оголенную арматуру, что не соответствовало СП 70.13330.2012 несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 на момент осмотра данный дефект устранен, в данном месте выполнены отделочные работы.

По вопросу 2 – выявленные недостатки возникли в следствии некачественного выполнения работ ООО ПСК “СИСТЕМА”. Выявленные недостатки являются устранимыми. Сводный расчет стоимости устранения дефектов представлен в таблице №1 и стоимость устранения недостатков составляет сумма

По вопросу 3 – Стоимость выполненных ООО ПСК “СИСТЕМА” работ, выполненных по договору генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. составляет сумма Расчет стоимости выполненных работ представлен в Таблице №2 приложения № 2. Стоимость выполненных ООО ПСК “СИСТЕМА” работ ,соответствующих условиям договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г.,требовиям законодательства, государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам составляет 144 228 272,79-11 138 426,35=133 сумма

Стоимость работ по разработке рабочей документации по договору генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. согласно акта сдачи-приемки №1 от 18.03.2020г. составляет сумма.

По вопросу 4 – невозможно определить, кем и когда фактически выполнены работы, указанные в заявлении ООО ПСК “СИСТЕМА” о подложности (фальсификации) доказательств (том 15, л.д.3-4), ООО ПСК “СИСТЕМА” в рамках договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. или ООО “РЕСАНД” в рамках договора №03/03-21 от 03.03.2021г. ( с приложением и дополнительным соглашением к нему), т.к. , вероятнее всего , данные работы были начаты ООО ПСК “СИСТЕМА”, а закончены ООО “РЕСАНД”.

В материалах дела имеются товарные и товаротранспортные накладные, договора поставки и договора на использование материалов от ООО ПСК “СИСТЕМА”, при этом исполнительная документация на фактически выполненные работы, оформленная в соответствии с требованиями ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ – отсутствует.

ООО ПСК “СИСТЕМА” подтверждает факт выполнения работ фотографиями (том 43 л.д. 205-219) на которых видно, что работы по фасаду, окнам и крыше ведутся, но фотографии, где данные работы полностью выполнены отсутствуют. Имеющиеся фотографии сделаны локально и не дают возможность оценить объем выполненных работ, обзорные фотографии со всех сторон строений отсутствуют.

Согласно данным Google Earth (данные публичных источников), на снимке от 08.2020 года видно, что в главном доме, гараже и втором доме ведутся работы по устройству кровли (на данный момент работы вел подрядчик ООО ПСК “СИСТЕМА”), а на снимке от 05.2021 г. видно, что в главном доме, гараже и втором доме крыша выполнена ( на данный момент работы вел подрядчик ООО “РЕСАНД”).

В материалах дела имеется исполнительная документация от ООО “РЕСАНД”: акты освидетельствования скрытых работ, подписанные представителем заказчика фио, представителем лица, осуществляющего строительный контроль –фио и исполнительные схемы.

Суд не находит оснований усомниться в результатах исследования, проведенного в ООО “ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ”. Эксперты, проводившие экспертизу, имеют соответствующее образование и квалификацию, достаточный стаж экспертной работы, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Таким образом, оснований сомневаться в компетентности и заинтересованности эксперта, подготовившего заключение, у суда не имеется.

При том, суд не принимает заключения специалиста с элементами рецензии по результатам рецензирования №276/Р-25 от 01.04.2025г. и подготовленное ООО “Судебные экспертизы и исследования”, поскольку рецензия не опровергает выводы состоявшейся судебной экспертизы, данная рецензия не свидетельствует о недостоверности и незаконности заключения экспертов, проводивших судебную экспертизу, мнение другого специалиста, отличное от заключения эксперта, является субъективным мнением этого специалиста, направленным на собственную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела. Кроме того, указанная рецензия на экспертное заключение выполнена исключительно по заказу ООО ПСК “СИСТЕМА”, при этом лицо, составлявшее рецензию не было предупреждено судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также не исследовал письменные материалы дела.

Таким образом, в судебном заседании нашел свое подтверждение факт того, что ответчик произвел работы не в полном объеме, с нарушениями и недостатками.

При этом, суд критически относится к возражениям ответчика, по следующим основаниям.

Так ответчик указывает на то, что в период с 31.05.2019 г. по 02.11.2020 г. он исполнил свои обязательства по Договору , при этом однозначно были выполнены работы на сумму сумма

При этом, как указывает ООО ПСК “СИСТЕМА” по поручению фио по договору генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. выполнило работы, что подтверждается в том числе перепиской в мессенджере WhatsApp между фио (ген. дир. ООО ПСК “СИСТЕМА”), ФИО1, фио (представитель фио), которой подтверждается факт приемки работ ФИО1 по договору генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г.; локальными сметами, подписанными представителями фио и ООО ПСК “СИСТЕМА”, которыми подтверждается факт выполнения этапов работ; актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными в одностороннем порядке ООО ПСК “СИСТЕМА”, данные акты направлялись ФИО1 30.11.2020г. письмом от № 01/11.П19-02, 10.12.2020г. по электронной почте, данные акты не оспаривались и не признаны судом недействительными; претензией №01П/П19-02 от 24.12.2020г., претензией №02П/П19-02 от 24.12.2020г.; уведомлением об отказе от договора генерального подряда и претензией об уплате задолженности от 18.02.2021г. Как указывает ООО ПСК “СИСТЕМА” ни на одно из указанных писем от фио не поступало каких-либо возражений или претензий.

Между тем, в силу п. 20.10 договора генерального подряда любой обмен информацией между сторонами в процессе выполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу или передается через уполномоченного представителя сторон.

Согласно п.20.11 договора письменные сообщения, уведомления и документы, указанные в настоящем договоре, могут быть переданы по электронной почте, а в соответствии с п.20.12 договора документ считается принятым в день фактического получения документа стороной независимо от порядка передачи, а в случае отправления по электронной почте – в день направления соответствующего уведомления по электронной почте, указанной в договоре, в силу п. 20.13 договора переписка, направленная с нарушением указанных требований считается не произведенной.

Таким образом, сторонами не предусмотрен факт подтверждения приемки работ путем обмена информацией посредством переписки в мессенджере WhatsApp.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Однако, услуги технического заказчика ответчиком оказаны не были. Результат услуг ответчиком Заказчику не представлен. Ответчиком не представлено доказательства подтверждающих выполнение им всех обязательств, предусмотренных договором, как по оказанию услуг технического заказчика, так и по передаче Заказчику результатов оказания этих услуг; акты об оказании услуг ни Заказчику, ни в материалы дела не представлены, что исключает факт и объем оказанных услуг.

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, а также правами, предоставленными потребителю ФЗ «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним правовыми актами.

В соответствии со cт. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 730 ГК РФ установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются Законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Как усматривается из ст. 733 ГК РФ, если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку. Изменение после заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.

Согласно cт. 735 ГК РФ, работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Статьей 739 ГК РФ предусмотрено, что в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 ГК РФ, в том числе, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

Согласно ст. 27 3акона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу cт. 29 3акона РФ «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать: потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч.1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ст.ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В силу п. 15.2 договора заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке только в случаях: задержки Генеральным подрядчиком начала и/или окончания выполнения работ по проектированию более чем на 30 рабочих дней по причинам, не зависящим от заказчика;

задержки генеральным подрядчиком начала выполнения строительных работ и/или этапов работ более чем на 30 рабочих дней по причинам, не зависящим от заказчика;

задержки срока выполнения какого-либо из этапов работ, предусмотренного календарным планом выполнения работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика;

аннулирования актов государственных органов, лишающих генерального подрядчика права на производство работ;

в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении генерального подрядчика.

Согласно п. 15.3 договора настоящий договор прекращает свое действие с даты указанной в уведомлении об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке либо по истечении 10 рабочих дней с даты получения этого уведомления генеральным подрядчиком.

Как указано, выше претензией от 25.03.2021г. истец отказался от принятия исполнения по договору генерального подряда № П 19-21 от 31.05.2021г. и договор подряда был расторгнут с 25.03.2021г.

Более того, согласно результатам проведенной экспертизы, выполненные ООО ПСК «Система» работы на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес- 2”, ГУП ОК “Жуковка Управления делами Президента Российской Федерации”, на участках 50:20:0010410:348, 50:20:0010410:449, 50:20:0010410:451, 50:20:0010410:1492, условиям договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г., заключенного между ФИО1 и ООО “ПСК СИСТЕМА”, требованиям законодательства, государственным стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам частично не соответствуют, а именно: работы, предусмотренные договором частично не выполнены; в гараже несущая способность плиты не обеспечена, на момент осмотра на 1-м этаже гараж возведены дополнительные колонны, однако трещины в перегородках и отделочных работах второго этажа продолжают появляться; ростверк главного дома в/о 1/Р-С имел оголенную арматуру, что не соответствовало СП 70.13330.2012 несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 на момент осмотра данный дефект устранен, в данном месте выполнены отделочные работы.

Также, невозможно определить, кем и когда фактически выполнены работы, указанные в заявлении ООО ПСК “СИСТЕМА” о подложности (фальсификации) доказательств (том 15, л.д.3-4), ООО ПСК “СИСТЕМА” в рамках договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. или ООО “РЕСАНД” в рамках договора №03/03-21 от 03.03.2021г. ( с приложением и дополнительным соглашением к нему), т.к. , вероятнее всего , данные работы были начаты ООО ПСК “СИСТЕМА”, а закончены ООО “РЕСАНД”.

В материалах дела имеются товарные и товаротранспортные накладные, договора поставки и договора на использование материалов от ООО ПСК “СИСТЕМА”, при этом исполнительная документация на фактически выполненные работы, оформленная в соответствии с требованиями ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ – отсутствует.

ООО ПСК “СИСТЕМА” подтверждает факт выполнения работ фотографиями (том 43 л.д. 205-219) на которых видно, что работы по фасаду, окнам и крыше ведутся, но фотографии, где данные работы полностью выполнены отсутствуют. Имеющиеся фотографии сделаны локально и не дают возможность оценить объем выполненных работ, обзорные фотографии со всех сторон строений отсутствуют.

Согласно данным Google Earth (данные публичных источников),на снимке от 08.2020 года видно, что в главном доме, гараже и втором доме ведутся работы по устройству кровли (на данный момент работы вел подрядчик ООО ПСК “СИСТЕМА”), а на снимке от 05.2021 г. видно, что в главном доме, гараже и втором доме крыша выполнена ( на данный момент работы вел подрядчик ООО “РЕСАНД”).

В материалах дела имеется исполнительная документация от ООО “РЕСАНД”: акты освидетельствования скрытых работ, подписанные представителем заказчика фио, представителем лица, осуществляющего строительный контроль –фио и исполнительные схемы.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, достоверно установлено, что ответчиком были выполнены работы на сумму сумма , в то время как истец оплатил сумму в размере сумма, в связи с чем на стороне ООО ПСК “СИСТЕМА” неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере сумма

На основании изложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма неотработанного аванса в размере сумма

В силу п.6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с положениями пункта 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Пунктом 46 данного постановления предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Таким образом с ООО ПСК “СИСТЕМА” в пользу фио подлежит взысканию штраф в размере сумма

Заявляя встречные исковые требования, ответчик указывает на то, что во исполнение Договора генерального подряда № П 19-21 от 31.05.2021г. ООО ПСК «Система» поставило на строительную площадку и использовало для проведения строительных работ принадлежащее организации оборудование, стоимость которого составляет сумма ФИО1 игнорировал неоднократные требования ООО ПСК «Система» о возврате принадлежащего организации имущества, продолжает его незаконно удерживать помимо воли собственника ООО ПСК «Система», не предоставляет ООО ПСК «Система» доступа на площадку для возможности вывоза принадлежащего организации оборудования.

В настоящее время ФИО1 незаконно удерживает оборудование Генподрядчика, использовавшееся на строительной площадке для произведения работ, а именно:

акк монтажный инструмент ВХ 3-L А22 чем(2); бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-1; бетоносмеситель Zitrek ZBR 500/220V-2; виброплита Wacker Neuson MP 20; МФУ Kyocera TASKalfa3253ci (A3, 32/16 ppm, копир-принтер-сканер,А4/АЗ, 4Gb+32Gb SSD, Network, б/крышки; пылecoc керхер; станок для алмазного сверления хилти; пылесос хилти+перфоратор; хилти коронки+установка подачи воды; хилти оплата станка; планшетный ПК Apple; плоттер ОСЕ PlotWave 300; принтер Саnon imagePROGRAF ТМ-300 (36", АО, 5 цветов, чернильницы до 300мл, WiFi) (стенд в компл); станок для гибки арматуры 6003 GW-40 Vektor; станок для резки арматуры 067-0089 GQ-40 Zitrek; работы по установке автоматического управления на станок; станок камнерезный Husovarna TS 400 F (9651481-01) 2,2 кВт d 400мм, глубина реза 230 мм 96кг; трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; CR рулетка 5м х 19мм; CR_набop кистей DEXTER 3шт д/эмалей; CR_нож мини ISOVER GYPROC; CR_пистолет для герметика закрытый , 750 мл; CR_пистолет полукорпусной DEXTER; CR_степллер ручной тип 53 (4-14мм) DEXTER; DIN-рейка перфорированная 1000 мм EKF PROxima (adr-1.0) EKF Einhell стойка для УШМ TS 230; FIT IT терка д/наждачной бум.пластик с мет.прижимом 230x80 мм; FIT IT уольник слесарный цельно-металлический, крашеная шкала, 400x600мм; FIT -04212 краскомешалка 80x400 мм; Gigant ведро строительное пластиковое 20л,усиленное ВСТ 020; GROSS рулетка Magnetisch,5Mx19MM, обрезинен корпус; КВТ инструмент для снятия изоляции; Knipex инструмент для снятия изоляции KN-1262180; Kraftool рулетка EXPERT с нейлоновым покрытием , обрезин корпус.7,5/25мм; Kraftool рулетка PRO длин вылет, нейлон покрыт,упрочн двухкомп корпус.8/27мм; Kraftool рулетка с нейлоновым покрытием 5м/19мм; MATRIX уровень алюминиевый, фрезерванный, 3 глазка, рукоятки, 2000мм; Stanley Бокорезы 160мм; Stanley нож для изолиров материалов утеплителя; STAYER правило STABIL, 2,5м, Professional; STAYER Правило STABIL, 3,0м, Professional; TGKS набор карандашей плотника; Top Tools Угольник 600мм х400мм; Toughbuilt быстросьемная кобура для большой дрели; WIPRO Рулетка 062-7,5 АВТОСТОП; Zitrek вибратор портативный Z-1100 220В вал 2,0 м со встр. булавой ф-35мм 045-0049-3; БИБЕР 31116 кисть флейцевая натур щетина дер рукоятка эконом 100мм (12/240); БИБЕР 31205 кисть флейцевая Aqua иск щетина пласт рукоятка Суприм 75мм (12/240); БИБЕР 31370 кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка 170x70мм (12/48); БИБЕР 32513 валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230мм (50); БИБЕР 35415 кельма трапецевидная дер. рукоятка 180 мм (12/120); БИБЕР 35435 кельма штукатурная сердцевидная дер. рукоятка 175 мм (12/72); БИБЕР 35453 кельма треугольная нерж.сталь пласт рукоятка 200 мм (50); БИБЕР 35620 правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 2,0м; БИБЕР 35630 правило алюминиевое "трапеция", ребро жесткости 3,0м; БИБЕР 40065 рулетка 10мх25мм (10/50) ЭТЦ,обрезин корпус; БИБЕР 40073 рулетка 5мх25мм (10/100) AUTOSTOP, обрезин корпус; БИБЕР 40093 рулетка 5мх25мм (10/100) STANDAT, обрезин корпус; БИБЕР 40104 рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/100); БИБЕР 40105 рулетка "DIREKT" обрезин корпус 5мх25мм (10/40); БИБЕР 40124 рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 5ммх25мм (6/72); БИБЕР 40125 рулетка "SUPER STOPPER" обрезин корпус автофиксация 7,5ммх25мм (6/48); БИБЕР 40303 уровень профи двутавровый ударопрочн 800мм 3 глазка (60); БИБЕР 40332 уровень Суприм 600мм 3 глазка (60); БИБЕР 40334 уровень Суприм 1000мм 3 глазка (60); БИБЕР 40342 уровень профи ударопрочн. 600мм 3 глазка (60); БИБЕР 40343 уровень профи ударопрочн. 800мм 3 глазка (60); БИБЕР 40344 уровень профи ударопрочн. 1000мм 3 глазка (60); БИБЕР 40640 угольник столярный ПРОФИ 400 мм нержав саль, гравировка (12/120); БИБЕР 43001 карандаши строительные 180мм (уп 12 шт) (12/240); БИБЕР 50114 нож строит усил 18мм (24/288); БИБЕР 50116 нож строит усил 18мм (24/144); БИБЕР 65101 ведро стрительное 12л; БИБЕР 65104 ведро стрительное 20 л; БИБЕР 79101 зубило точеное (пика) SDS+ 250vv (25/75) ; БИБЕР 79104 зубило плоское (лопатка) SDS+ 40x250мм (25/75); БИБЕР 85356 молоток слесарный дер.рукоятка стандарт 600г (6/24); БИБЕР 85383 молоток-гвоздодер фиберглас. рукоятка "Профи" 600г; БИБЕР 85387 молоток каменщика кованый премиум 600г (6/24); БИБЕР 85653 ножовка по дереву среде зуб пласт рукоятка стандарт 500мм(10/60); БИБЕР 85663 ножовка по дереву 2D заточка средний зуб дер. рукоятка "Мастер" 500мм(10/60); БИБЕР 85672 ножовка по дереву 2D заточка крупн зуб пласт рукоятка "Эксперт" 450мм(10/60); БИБЕР 99403 тачка строительная 120л; БИБЕР стремянка стальная 8 ступенчатая; бокорезы Sparta 160 мм; Бур SDS-plus практика (037-374) 12x250x310мм; бюгель для валика ANZA, 25 см; бюгель для мини-валика 6х60мм короткий 190мм (100); валик Anza Antrx велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн.; валик Anza Antrx велюр 250 мм для эмалей и лаков на алкидной осн.; валик Anza Micmex микрофибра 250мм для красок грунтов и антисепт на вод осн. ; валик Anza Titex полиамид 100мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн.; валик Anza Titex полиамид 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн.; валик Beorol микрофибра 100мм для красок эмалей и лаков на водной основе (5 шт); валик Wenezo велюр 100мм для эмалей и лаков на алкидной осн. с рукояткой; валик бодрый маляр полиакрил 250мм для красок грунтов и антисепт на вод и алкидной осн. с рукоят.; валик д/внутренних работ Anza 25см, бюгель; валик д/гладкой поверхности 25 см; валик д/гладкой поверхности Anza, 25см, бюгель; валик меховой, фасадный полиакрил 18/230/48 мм в сборе Зел. ; валик полиакрил ворс 11 мм 230 мм БИБЕР; валик полиакрил ворс 11 мм с бюгелем 230 мм БИБЕР; ванночка для краски 440x320мм с валиком до 250мм усил.; ВАРЯГ 40353 уровень КТ 50-1 800мм 3 глазка (40); Ведро оцинкованное 12л; ведро оцинкованное 15л; ведро оцинкованное 9л; ведро оцинкованное, 15л; ведро оцинкованное, 12л; ведро полимерное полезная емкость Петровича с крышкой 11,3 л; ведро с канатными ручками 40л; вентилятор напольный Electrolux EFF-1004i 3 скорости 55Вт с пультом; газовый баллон 50 л с ВБ-2; гвоздодер ст усил Matrix 900мм; гидроуровень длина 15м, колба 8мм; гладилка 280x130мм ARMERO; гладилка плоская Armero 280x130мм с резиновой ручкой; гладилка плоская Handy серия 22 280x120мм с облегченной ручкой; гладилка для газовых баллонов DAYREX 42 с пьезподжигом; держатель электрода Esab Есо Contort до 200 А; держатель электрода Esab Есо Handy до 200 А; диск пильный по алюминию Практика 190x30/20/16x1,8мм 64 зуба; Еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном (подон дерево); еврокуб 1000л, б/у , чистый пропарен с 1-м тэном и утеплением (подон дерево); еврокуб 1000л, б/у, чистый пропарен из под тех. веществ (поддон дерево); замок внутр чугун 67мм Standers; Замок навесн 901S-50L; замок навесн чугун 305F-50; замок чугун 50мм авт.зап. Standers; зубило пикообразное SDS-max Keil 400мм; зубило пикообразное SDS-max Практика 300мм; зубило пикообразное SDS-max Практика 400мм; зубило плоское SDS-max DeWaltt 80x300мм; зубило плоское SDS-max Keil 25x400 мм; зубило плоское SDS-max Keil 25x600 мм; зубило плоское SDS-plus KM/Shaft 22x250мм; зубр правило "ДВУХВАТ" 3м; зубр правило "ЭКСПЕРТ" алюминиевое профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 2,5м; зубр правило мастер, 2м; канистра 10 л; канистра 20 л; канистра REXXON (мет) с разр. для бенз.5л; КЕДР шпатель нержавеющий "Профи" 150мм двухкомп ручка; кельма бетонщика Armero 220 мм с резиновой ручкой; кельма бетонщика стальная, 200мм, деревянная ручка; кельма зубч 270x130мм, зуб 4x4 н/ж сталь; кельма пугловая Сибртех 80x60x60 мм с дер. ручкой для внешн углов; кельма трапеция 160мм; Кельма трапеция 200мм нерж сталь пласт руч.; кельма штукатурная Wenzo 200 мм с деревянной ручкой; кирка 2 кг широкая с дер. черенком; кирка фибергласовая ручка 500г; кисть плоская Стандарт 38мм; кисть плоская Стандарт 63мм; кисть плоская Стандарт ПП ручка 50мм; кисть плоская, нат. щетина Beorol 50[15 мм для эмалей и лаков на алкидной основе 2,5"; кисть плоская, смеш. щетина 100x12 мм для красок и антисептиков на водн основе; кисть флейцев. натур. щетина , рукоятка Стандарт 100мм БИБЕР; кисть флейцев натур. щетина дер. рукоятка Стандарт 75мм БИБЕР; кисть флейцевая DEXX "ПРАКТИК", деревянная ручка, натуральная щетина, индивидуальная упаковка, 50мм; кисть-макловица иск щетина пласт рукоятка Стандарт 150x70мм БИБЕР; кисть-макловица, 80x180мм иск.щет.; кисть-макловица, иск.щет., пласт рукоятка 150x70мм (12/48); киянка; киянка1250г, ч/б резина, дер. руч. SYSTEC; киянка 680г, ч/б резина, фибер руч, DEXELL; киянка резин., белая, фиберглас, рукоятка "Профи" 900г (70мм) (6/24); клещи переставные с кнопочным механизмом Stanley 250 мм; ключ 6-гранный Witte 1,5-6мм (7шт.); ключ Champion комбинированный; ключ комбин 13мм SPARTA; ключ комбин 19мм SPARTA; ключ разодной 300мм 0-35мм SYSTEC; ключ труб.рычаж. КТР-0 литой СИБИРТЕХ; ключ труб.рычаж. КТР-1 изог.губки СИБИРТЕХ; конвекторный обогреватель 2000W; контейнер круглый 60л; контейнер строительный круглый 45л; кордщетка для УШМ практика мягкая чашеобразная 690мм М14; кордщетка ручная Hasier латуниров 265 мм с пласт. ручк.; адрес вибронаконечник (Ш-28мм) 045-0308; адрес вибронаконечник (Ш-51мм) 045-0310; адрес гибкий вал ИВ-75.03(ВС-10) длина 4,5м 045-0353; адрес гибкий вал ИВ-75.ОЗ(ВС-Ю) длина 6м 045-0350; адрес гибкий вал (ВС-350) длина 4,5м 045-0431; кронштейн Wispen UMB-500; кусачки боковые, ДИЭЛЕК 160мм, DEXTER; кусачки диагональные, 160мм, FATMAX; кусачки диагональные, 180мм, 2хк.руч. ARCHIMEDES; кусачки торцевые Мастер, 160мм,(6/120) БИБЕР; кювета для краски 330x350мм; лезвие для ножа Hesler 25мм прямое (10 шт); лестница трехсекц 3x9 Л П-03-09 Infofсe; лом-гвоздодер 450мм, усил.; лопата совковая ЛСП2 рельсовая сталь с черенком; лопата совковая прямоугольная с черенком 150см Zolder; Лопата совковая с черенком; лопата совковая с черенком 150см Zolder; лопата штык унив с черенком 148см Zolder; лопата штыковая ЛКО рельсовая сталь с черенком; лопата штыковая с черенком; макловица STAYER MASTER UNIVERSAL, светлая щетина, пластиковый корпус, 3x12см; мега ящик растворный ТР025851; металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 12x13 мм, сталь (уп 1 шт); металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М10 14x16 мм, сталь (уп 1 шт); металлическая щетка FISCHER BS для очистки просверл отверстий, М14, М16 16 18x20 мм, сталь (уп 1 шт); метчик ручной М10x1,5мм, MATRIX; метчик ручной М12х1,75мм, MATRIX; Метчик ручной М8х1,25мм, MATRIX; мини-валик ворс 11 мм 100 мм (уп.2шт) БИБЕР; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г; молоток каменщика кованый "Премиум" 600 г.; молоток кровельщика суммафиберглас.ручка Hesier; молоток слесарный суммафиберглас.ручка Hesier; молоток слесарный дер.рукоятка стандарт, 1500г БИБЕР; молоток слесарный деревянная ручка 500 г.; молоток-гвоздодер Hesier фиберглас.ручка 450г; молоток-гвоздодер стальн рукоятка "Премиум" 600г (6/36) БИБЕР; молоток-гвоздодер фиберглас рукоятка "Профи" 600г БИБЕР; молоток -кирочка ЗУБР "МАСТЕР" каменщика с фиберглассовой двухкомпонентной тной рукояткой 600г; Н-правило 2000мм; набор битТ10-40 с держат 6шт25мм DEXTER; набор В22/5.2 (сумма) и ЗУ С4/36-350; набор длинных импульсных ключей 9 шт; набор инструментов (31 шт); набор каранд плотн, 12 шт.; набор коронок Keil по кафелю б33-73мм (4 шт); набор коронок дер ф26-63мм/40мм 7 шт. спец.; набор коронок практика (773-279) по дереву б20-127мм с переходником (12 шт); набор отверток SL, PH, PZ, 8шт, DEXTER; Напильник для заточки цепи DDE кругл 4 мм (2 шт); напильник для заточки цепи Husqvarna IntensiveCut кругл пов стойк (2 шт); напильник полукругл STAYER 200 мм двухкомп рукоятка; насос продувочный FISCHER ABG, пластик (уп 1 шт); Нож 18мм металл, выдвижное лезвие MATRIX; Нож 18мм металл.BIGADIER; Нож INTERLOCK с 18-мм лезвием; нож с винтовым фиксатором SK-25, сегмент, лезвия 25мм, усиленный корпус; нож стоительный Агтего 25 мм с ломающимся стальн лезвием; нож строительный Hesler 19 мм с трапецевидным лезвием; нож строительный Hesler 25мм с ломающимся лезвием пласт корпус с винт фиксатором; нож строительный Hesler 18мм с ломающимся лезвием стальной корпус; нож строительный Stanley Intrelock 18 мм с ломающимся лезвием, мет. корпус; нож строительный Stanley для теплоизоляции с чехлом; нож строительный Stanley пласт корпус для теплоизоляции; ножницы для металлопласт труб NWS d16-32мм; ножницы для резки арматуры 600мм; ножницы по металлу AVIATION прямые 250мм; ножницы по металлу Hesler 250 мм прямые; ножницы по металлу Stanley 300 мм прямые удлинен.; ножовка для ячеистого бетона; ножовка по дереву 3D заточка, среде зуб , обрезин рукоята Профи, 400мм; ножовка по дереву 500мм; ножовка по дереву Armero 450мм; ножовка по дереву Hesier 450мм; ножовка по дереву Hesier 500мм; ножовка по металлу Bahco(317) 300 мм 24 зуб/дюйм; отвертка диэдектрич SL5, 5x125мм DEXTER; отвертка диэлектрическая Stanley Fatmax (0-65-441) набор (6шт); отвертка с/наб бит и головорк , 38 пр DEXTER; отвес "PROFI" строительный со шнуром, с противоударным ободком, 1000 г.; отвес строит конус 400г, шнур 5м; отвес строительный конусный 500г; отводной блок JET JCB-DS-0.5T 303003; паял. лампа пропан гпз баллог 220; паяльник 100Вт Dexter ; пила по металлу 300 мм, Dexter; пистолет TYTAN STANDARD МАХ для пены; пистолет TYTAN STANDARD МАХ для пены; пистолет выпрессовочный FISCHER FIS DM S, сталь (уп 1 шт); пистолет для герм-ка полукорп. вращающ.; пистолет для герметика закрытый 600мл Hesier; пистолет для герметика пластиковый; пистолет для монтажной пены Hesier; пистолет для монтажной пены Hesier Teflon; пистолет для монтажной пены Zolder; пистолет для монтажной пены народный; пистолет для химический анкер 400 мл Tecfi; пистолет -наконечник для полива Gardena Classic; плоскогубцы 180мм; плоскогубцы Hesier 200мм; плоскогубцы Stanley FATMAX (0-89-866) 160мм; плоскогубцы комб. 160мм FATMAX; плоскогубцы комб. 180мм FATMAX; плоскогубцы комб. 200мм, FE-NI.BRIGADER; плоскогубцы с изогнутыми губками Stanley FATMAX (0-89-871) 160мм; правило h-2500мм SOLA; правило STABIL, 2м, Professional; правило алюминиевое "трапеция", 3м; правило д/стяжки, алюминиевое.3,0м SOLA; правило трапециевидное 3000мм SOLA; правило -трапеция 1000 мм; правило -трапеция 2000 мм; правило -трапеция 2500 мм; правило -трапеция 3000 мм; правило патрон БЗП 13мм 1/2-20+ адаптер блистер; прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет; прожектор светодиодный REV 100 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет; прожектор светодиодный Онлайт 50 Вт 220-240 В IP65 4000 К дневной свет; проушина 30x100 мм; рама с лестницей ЛРСП 60250/0.7; резак пропановый Redius РЗП-02М; рейка нивелирная Bosch GR 500 для лптич нивелиров 5м; ремоколор леска строительная диаметр 1,0мм, длина 100м; рубанок для ячеистого бетона; рукоятка для валиков Anza 250мм d 38мм ст. стерж.; рукоятка для валиков Beorol 100мм d6мм ст. стерж.; рулетка 10мх25мм, с магнитом, нейл прокр.; рулетка 5ммх25мм, с магнитом, нейлон покр.; рулетка 5мх19мм,автостоп, DEXELL; рулетка 5x25мм с магнитом, нейлон, покр.; рулетка 5x25мм, с магнитн крюком, Gigant; рулетка 7,5x25мм, обрезиненная, с автостопом, Gigant; рулетка 8мх25мм, автостоп, DEXELL; рулетка 8мх25мм,с магнитом, нейл прокр.; рулетка Armero 3-х кратное ускорение намотки 50мх13мм;

рулетка Gross с автостопом 5м х25мм; рулетка Hesier с автостопом 10м х25мм; рулетка Hesier с автостопом 5м х19мм; рулетка Hesier с фиксатором, 5м х19мм; рулетка Hesier с фиксатором, 7,5мх25мм; рулетка STAYER AUTOLOCK, корпус с резин напылением, авостоп, 10мх25мм; рулетка STAYER MASTER AUTOLOCK, корпус с резиновым напылением, автостоп, 5мх25мм; рулетка измерит 10x25мм, с магнитн захватом, Gigant; ручка телескопическая , 150-300см; ручной шлифовальщик 230x105; скребок для гипсовой штукатурки Hardy 250x145 мм мет с прорезин ручкой; скребок для канавок/штроборез; степлер строительный для скоб Stanley Light Duty тип 53, металлический; сумка поясная для инструментов Marix , двойная 20 пр.; табличка 30x10 электрощитовая; табличка на вспененной основе "место для курения"; таз строительный круглый STAYER 60л; тачка садово-строительная одноколесная 90л 220кг; тент строительный; тент строительный 2x3м; тент строительный 5x8м; тент тарпаулин изостронг 115 г/кв.м 6x8 м; терка пастик Corte 250x130 мм с мет покрытием; топ 1000 набор каранд плотника, 12шт.; топор валочный Hesler 1 кг фибергласовая ручка; топop кованный в сборе прямое лезвие1,2-1,3 кг; торцевая головка 1/4" DR 13мм DEXTER; торцевая головка 3/8" DR 13мм DEXTER; труба ПНД ПЭ-80 для систем водоснабжения 25м Uponor; ТЭН "Аристон" 2,0 кВт с комплектом для установки ТЭН 1 1/2" 3 кВт 220Вт; угольник STAYER PROF столярный, гравированная шкала, нержавеющее полотно 37мм, 250 MM; угольник комбинир ПП D2x3/4 ВР; угольник магнитн СВАРИС FIX-7; угольник ПП 90гр D20; угольник ПП D25 90гр.; угольник столярный ЭКСПЕРТ 250 мм БИБЕР 40536 12/120; угольник столярный ЭКСПЕРТ 350 мм БИБЕР 40538 12/120; угольник строительный Hester 500мм алюминиевый; уровень 1000мм 2 глазка KAPRO GENESIS; уровень 1500мм 2 глазка KAPRO GENESIS; уровень 4 глазка 2 ухвата 2500мм; уровень 600 мм 2гл KAPRO; уровень Карго 987XL 100 см 3 глазка; уровень Карго 987XL60 см 3 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 150 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 200 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 60 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 60 см 2 глазка; уровень Карго Genesis Plumbsite 80 см 2 глазка; уровень магнитный Matrix 100 см 3 глазка; уровень Стандарт 1000мм 2 глазка (60)БИБЕР 40324; уровень Стандарт 1500мм 2 глазка (60)БИБЕР 40326; фиброволокно пп (длина 18 мм) (1 кг); фонарь с магн 24LED LEXMAN; цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 50 звеньев; цепь Champion 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена; цепь Husqvama 14" шаг 3/8" марка автомобиля мм 52 звена; цепь Makita 16" шаг 3/8" марка автомобиля мм 56 звеньев; цепь Oregon LOW PROFILE 3/8; шланг садовый Economic 3/4 50м; ШЛОСС 71025 замок навесной PL-04/7 , чугун (6/24); ШЛОСС 76021 замок навесной PL-14/55 , алюм, 55х43х d10мм (6/72); шпатель 450 мм,н/ж ст, 2К руч DOMINUS профи; шпатель для клея 250 мм S2 DOMINUS; шпатель малярный 150 мм с эргономичной ручкой; шпатель малярный Аrmerо 150мм с эргономичной ручкой; шШпатель малярный Wenzo 150мм с эргономичной ручкой; шпатель фасадный 3050мм с пласт ручкой; шпатель фасадный Аrmerо 350мм с прорезин ручкой; шпательная лопатка KRAFTOOL с 2-компонентной ручкой, профилиров нержав полотно, 100мм; штангенциркуль 150мм; штатив для прожектора одноместный REV 1,6м; Щетка 5-рядная , дер. ручка SPARTA; щетка проволочная , 240мм , пласт. ручка; щетка стальная MIRAX с пластмассовой рукояткой, однорядная, латунированная проволока 0,3мм; щетка-сметка, искуственная щетина, трехрядная, деревянный корпус 320мм; щетки угольные для инстр Bosh 404-301 Autostop (2 шт); щетки угольные для инстр Bosh 404-306 Autostop (2 шт); щетки угольные для инстр Makita 404-226 Autostop (2 шт); полога утепленные; спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Эй фио); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); базовый блок всп (Антей); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Техноавиа); спецодежда (Линквист); строительные леса (Антей); строительные леса (Антей); базовый блок всп (Антей); базовый блок всп (Антей); строительные леса (Антей); строительные леса (Антей); базовый блок всп (Антей); Эбис леска строительная рыб-ная 0,8ммх50м; 10.09; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600г; рулетка 5x25мм с магнитом , нейлон, покр.; ADA нивелир оптический ADA Ruber 32 с поверкой; AEG перфоратор КН 24 IE; AEG перфоратор КН 5 G; AEG пила дисковая KS 66-2; Bosch лазерный нивелир Quigo Green+ штатив 0603663С01; Bosch штатив ВТ 150; Bosh лазерный дальномер GLM500 Professional; Bosh лазерный нивелир GLL 3-80 GG +ВМ1+ L- Вохх; Bosh цифровой угломер GAM 220; Dewait пила-аллигатор DWE 397; Dewait торцовая пила 1650Вт, 4600об/мин, диск 254x30 мм, накпон45 град, угол пов право/лево52/47гр.; Gigant диск отрезной по металлу 125x1x22 мм; Kraftool ножницы UNIVERSAL по металлу, Cr-Мо, прямой рез, 260мм; MAKITA угловая шлифмашина, GA5030; MAKITA УШМ, GA9050; MDF60406- гардероб 900x450x2030 цвет: корпус - серый, топ - дуб шамони, в упаковке; MDF60406-шкаф полузакрытый 900x450x2030 (топ, низ, фасады ЛДСП дуб шамони; корпус ЛДСП серый), в упак.; Metabo УШМ, WEV 15-125 Quick; Milwaukee универсальный хвостовик SDS-Max; NT 30/1 Tact Те L *EU Пылесос; Ryobi воздуходувка-пылесос бенз. RBV26B; уровень тип 196-2-М electronic IP 65. 183см, 2верт,1 гориз, 2 ЖК диспл, точн 0,5 мм/м; WOLFCRAFT стальная стойка для УШМ 5018000; абонентская радиостанция APPLE IPHONE 5С YELLOW 16GB; аккумулятор Bosch GBA 12В 2Ач Li-lon; аккумулятор Makita 197599-5 18 В 3Ач Li-Ion; алюминиевый магнитный строительный уровень 1000мм; аптечка первой помощи работникам ФЭСТ /пласт чемоданчик; багор пож.; бадья для бетона; БЕНЧ-система нестандарт на 4 раб места на металло 2000x1450x750 (цв -дуб, шамон.карк -сер) в уп. ; беспроводная точка доступа Mikrotik SXT 2; бетоносмеситель СМ 0,55 кВт 120л; БИБЕР 99301 бетономешалка 120л 550Вт, чугунный венец; БИБЕР 99302 бетономешалка 160л 650Вт, чугунный венец; бытовка пост охраны б/у; ведро 12л пластик; ведро конус; весы крановые ВЭК-5000 60; вешалка черная ARCO -13/01/14; вибратор глубинный с гибким адрес (Ш-51 мм) 220 В, 50 Гц, адрес; виброплита бензиновая TSS RM75L 207501; видеорегистратор Hiwatch DS-N316/2P(B)-16-TH канальный IP-регистратор с 16-ю; РоЕ интерфейсами; Вихрь Кувалда К5Ф фиберглассовая рукоятка; водонагреватель проточный Atmor In-Line 12 KW; воронка; горелка кровельная с 2 соплами ГВ6Р; горелка пропановая Г-3-Н-3-23 толщина свариваемого металла 1-3мм; дальномер лазерный Leica Disto D110 808088; детектор универсальный BOSCH UNIVERSALDETECT; домкрат реечный ДР 5000, 5Т 1065; дрель аккум. DF457DWE Makita; дрель кор DP2010 Makita; дрель-миксер 1100Вт фиолет.; дрель-миксер электирическая КМЕМ-1401/1 1400Вт; дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA 18В 2x1,5Ач Li-Ion; дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA 18В 2х1,5Ач Li-Ion; ИБП АРС BC750-RS Back-UPS 750VA,415W; ИБП АРС BX1100Ci-RS Back-UPS 1100VA (1100VA.660W); измеритель сопротивления заземления ИС-10; инжектор РоЕ АС-НРоЕ70W; кабина туалетная «Евростандарт»; ККМ Эватор 5 без ФН; клещи арматурные KNIPEX 99 00 300; клещи токоизмерительные М266 PROFL, DUWI; коммутатор Mikrotik RB260GS; компьютер НР Desktop Pro MT (6BE43ES); конвектор мех. терм 1500ВТ EQUATION BASE; конвектор механический терм 1500ВТ EQUATION BASE; конвектор электрический LM/EQBM-1000; конвектор электрический LM/EQBM-1500 EQUATION; конвектор электрический КМ 2000 В мех термостат; конвектор электрический ЛЦ LM/LCM-1500; конвектор электрический терм 1000Вт THERMOR EVIDE; конвектор электрический терм 1500Вт THERMOR EVIDE; конвектор электрический терм 500Вт THERMOR EVIDE; корзина Caimi FORME 414-GM пласт-10/01/14; корпус Cooler Vaster Elite 120 (RC-120A-KKN1) Black, без БП; кофемашина капсульная Delonghi Nespresso EN85 RAE; КПБ 1 спальный; КПБ 1 спальный (нав 50/70); кресло "Астра А" (1) ТОП , спинка сетка серая , подлокотник кожзам серый, сидение кожзам, в уп. ; кресло средн спинк перем YOUROPE -13.01.14; кровать мет 2-х ярусн С-2 (У) 700x1900; кронштейн Wispen UMB-500; кронштейн унив МиГ; кулер для воды HotFrost V115C , компрессорный , шкафчик; лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т L= 20м; лобзик Makita 4329 КХ1; лобзик электрический Makita 450Вт; лом 450мм с гвоздодером усил.; лом пож. ; лом-гвоздодер 600 мм, шестигр.; лом-гвоздодер 600мм, усил.; лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 210x385x1440 мм, FIT РОС; лопата совковая рельсовая сталь с дерев черенком, 235x350x1420 мм, FIT РОС; лопата штык пож.; лоток; материалы 10.9 с года 2013; матрас РВ (70x190); микроволновая печь Samsung марка автомобиля/BW, гриль, 800 Вт, 23л, бел.; миксер д/красок и смесей 80*450 мм; молоток FIBERGLASS LATTHAMMER CF 600 г; молоток-гвоздодер 450 гр дер.руч DEXELL; молоток-гвоздодер 900 гр дер.руч DEXELL; монитор АОС 22 I2280SWD; монтажный пистолет DX 2; набор В22/5,2 (сумма) и ЗУ С4/36-350; набор комб ключей, DEXTER CR-V 12 шт.; набор отверток диэлектрич, 6 шт DEXTER; еврокуб с тэном; еврокуб; перфоратор ТЕ 3-CL + UD 4; набор торцевых головок в кейсе, 29 предм.; набор унив. предм. 55 предм/пл ящ DEXTER; обогреватель масл 7 сек 1500 Вт Ballu; объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor; огнетушитель ОП 8з; огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ; одеяло 1 сп станд.; панель на шкаф PV104-09/04/14; пароочиститель 3 БАР SC 1 EASYFIX; перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF 18 Вт 1,9 Дж 18В ЗАч Li-Ion SDS- plus; перфоратор электрический Makita НР2470 780 Вт 2,7Дж; SDS+; перфоратор электрический Makita НР2630 800 Вт 2,9Дж; SDS+; пила цепная бензиновая СПЕЦ.; пила циркул. 190мм 1650 Вт Stanley Fatmax; пирометр PTD 1; плиткорез 730мм толщ реза-14мм DEXTER; ПО_Сварочный инвертор АИС-190; подушка 50/70 синт.; помпа TS350-5874922-01; пресс гидравлический ручной ПГР-120 I 53052 I КВТ; принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro М 404 dn (W1A53A) А4, 38 ppm; прожектор галог ИО 1000 W черн IP54; Промо: ТЕ 3-CL + UD 4; промышленная тележка гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25; пушка тепловая электрическая Ballu ВНР-Р2-3 3кВт; пьедестал к МФУ Kyocera TASKalfa; рация Turbosky T9; реверсивный автоподатчик к МФУ Kyocera TASKalfa; регулятор давления редуктор балонный пропановый одноступенчатый БПР-5-3, с манометром 5м3/ч; Россия кувалда 8000 г, кованая головка, деревянная рукоятка Павлово; рулетка 5х25 мм с магнитом, нейлон, покр.; садовый пылесос STERWINS 3000 Вт; сварочный аппарат для ПП труб 600 Вт; сварочный аппарат инверторный САИ 250 65/6 Ресанта; сейф Yale YFM/250 огнестойкий, сенсорн, электр замок; сейф Гранит-65Т огне-взломост., ключ. замок VALBERG; стиральная машина Renova WS-80РЕТ; стол прям на металлокаркасе 1400х700х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп.; стол прям на металлокаркасе 1800х800х750 (цв стол-дуб, шамон, цв карк – сер) в уп.; стремянка Новая высота NV 5110 8 ступеней алюминиевая усиленная; стул ISO BLACK (карк-черн, ожзам – т.сер) в уп.; счетчик банкнот Casida 5550 UV, до 1300 банк/мин. УФ, оптич.; счетчик банкнот MANAGRE 35S, до 1300 банк/мин, дет. по разм.; тележка промышленная гидравлическая ТеаМ BF-2.5 ТГ25; тент ФИО2 120 строительный, 10х12м, шаг люверсов 0,5м; тент ФИО2 120 строительный, 10х12м, шаг люверсов 0,5м; тент ФИО2 120 строительный, 6х10м, шаг люверсов 0,5м; тепловая пушка ВНР-Р2-22 НС-1135823 Ballu; тепловая пушка керам 3300Вт Equation; тепловая пушка электрическая ТВ ЗОЕКТ; токовые клещи MS2001C MASTECH 13-0005 SDS; Топор с фиберглас ручкой GEOLIA 1.25 кг; трамбовочная насадка(бударча); трансформатор ТСДЗ 80 КАВИК; тумба выкати с замком на верхи ящ 420x430x600 (цв крыш и фас -дуб шамон, цв карк -сер) в уп.; тумба, двери-купе 1450x450x750 (цв -дуб, шамон,карк -сер) в уп.; уничтожитель документов Fellowes Powershred 6OCs 4 ур.секр, 10 л, 22л; уровень 400 мм 2гл KAPRO GENESIS -19/02/14; уровень алюминиевый, 1500мм, 3 глазка, ударопрочные заглушки, двухкомпанентные ручки; УШМ 230 мм, 2000 вт, GA9050 MAKITA; УШМ 9069, MAKITA; УШМ 9565,HZ MAKITA; фонарь прожекторный 10w SMD и боковой сов.; холодильник Liebher Т 1400-20001; чайник электр MAUNFELD MFK-634G SP стекл.; часы Caimi FORME OREDODICI -13/01/14; чаша алмазная 125 сегментная двухрядная, TRIO-DIAMOND, TCW153; шкаф настенный 19", 12 U 650x600x450мм, стекл. с перф., ручка с замком .Hyperline TWB-l245-GB-RAL9004; шкаф полузакрыт 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп.; шкаф с нишей 900x450x2030 (цв -дуб, шамон, корпус -сер) в уп.; шлифмашина угловая электрическая MAKITA 9565CVR 1400 Вт d125мм; щит металлический открытого типа (реечный) в комплекте (лом, багор, лопата, 2 ведра); щит пож. мет открытый без компл.; щиток навесной/напольный IEK ЩМП-1 с монтажной панелью 395x310x220 металлический IP54.

Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения в порядке ст. 301 ГК РФ, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Виндикационный иск представляет собой требование не владеющего вещью собственника к владеющему вещью лицу, не являющемуся собственником. Цель предъявления такого иска - возврат конкретной вещи во владение лицу, доказавшему свои права на истребуемое имущество.

Юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими доказыванию при рассмотрении настоящего иска, являются: наличие права собственности истца на истребуемое имущество, незаконность владения ответчиком спорным имуществом, отсутствие между истцом и ответчиком отношений обязательственного характера по поводу истребуемого имущества, наличие имущества во владении ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя ст. 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

В п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что в соответствии со ст. 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

По смыслу приведенных выше правовых норм доказательственную базу виндикационного требования составляют обстоятельства, подтверждающие наличие у истца законного титула на истребуемую вещь, обладающую индивидуально-определенными признаками, сохранившуюся в натуре, утрату истцом фактического владения вещью, а также фактическое нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора. Для удовлетворения исковых требований необходимо наличие указанных фактов в совокупности, отсутствие или недоказанность одного из них влечет отказ в удовлетворении иска.

Между тем, суду в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств того, что все вышеуказанное оборудование было необходимо для производства работ на строительном объекте, а также то, что указанное оборудование удерживается ФИО1

Ответчиком также не представлено доказательств наличия у него права собственности на спорное имущество, а из представленного реестра оборудования не усматривается информации об индивидуально-определенных признаках спорного оборудования.

Таким образом, ответчиком не представлено достоверных доказательств наличия у него права собственности на истребуемое оборудование, не представлено доказательств нахождения данного оборудования во владении фио, в связи с чем, оснований для удовлетворения встречных исковых требований в части истребования имущества не имеется не имеется.

Что касается встречного требования о взыскании стоимости выполненных работ в размере сумма, то оно также подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как указывает истец по встречному иску в период с 31.05.2019г. по 02.11.2020г. им были выполнены работы на сумму сумма, при этом ФИО1 было оплачено сумма, факт оплаты истцом по встречному иску не оспаривается.

Однако, согласно выводам экспертов ООО “ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ” при проведении экспертизы были выявлены недостатки, которые возникли в следствии некачественного выполнения работ ООО ПСК “СИСТЕМА”. Выявленные недостатки являются устранимыми. Сводный расчет стоимости устранения дефектов представлен в таблице №1 и стоимость устранения недостатков составляет сумма

Вместе с тем, стоимость выполненных ООО ПСК “СИСТЕМА” работ, выполненных по договору генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г. составляет сумма Расчет стоимости выполненных работ представлен в Таблице №2 приложения № 2. Стоимость выполненных ООО ПСК “СИСТЕМА” работ, соответствующих условиям договора генерального подряда №П-19-02 от 31.05.2019г.,требовиям законодательства, государственных стандартов, строительным, противопожарным нормам и правилам составляет 144 228 272,79-11 138 426,35=133 сумма

Таким образом, достоверно установлен факт выполнения ООО “ПСК “СИСТЕМА” работ на сумму сумма

При этом суд не находит оснований усомниться в результатах исследования, проведенного в ООО “ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ”. Эксперты, проводившие экспертизу, имеют соответствующее образование и квалификацию, достаточный стаж экспертной работы, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Вместе с тем, со стороны ООО ПСК «Система» не приведено доказательств, подтверждающих факт того, что работы, обусловленные Договором генерального подряда №П19-02 от 31.05.2019г. были им выполнены в полном объеме, без недостатков.

Доводы ООО ПСК “СИСТЕМА” о подложности (фальсификации) доказательств, представленных истцом, отклоняются судом, поскольку оснований сомневаться в подлинности представленных ФИО1 документов не имеется, кроме того, каких-либо допустимых доказательств, свидетельствующих о недостоверности сведений, содержащихся в указанных документах, ООО ПСК “СИСТЕМА” не представлено, более того, факт выполнения работ ОООТ “РЕСАНД” также подтверждается выводами проведенной судебной экспертизы №П-02(10)/2025.

Кроме того, ррассматривая ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной строительно-технической экспертизы, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 87 ГПК РФ в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам.

В силу закона право определения доказательств, имеющих значение для дела, как и право решения вопроса о необходимости назначения по делу повторной экспертизы принадлежит суду.

Отклоняя ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, суд не устанавливает для его удовлетворения предусмотренных в статье 87 ГПК РФ оснований, так как в заключении экспертов содержатся полные и правильные ответы на все поставленные вопросы, а несогласие ответчика с выводами эксперта не является основанием для назначения повторной экспертизы.

Разрешая заявленное ходатайство, суд также не находит оснований для его удовлетворения и назначения по делу повторной экспертизы, так как имеющееся в материалах дела заключение судебной экспертизы является ясным, полным и правильным, на основании указанного заключения судом установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Представленное ответчиком в опровержение выводов судебной экспертизы Заключение специалиста по результатам рецензирования №276/Р-25 от 01.04.2025г. не может являться допустимым доказательством, опровергающим достоверность проведенной в рамках дела судебной экспертизы, поскольку рецензия не является экспертным заключением. Рецензирование заключения судебной экспертизы проведено ответчиком самостоятельно вне рамок судебного разбирательства, эксперт не предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложных заключений. Выводы рецензии являются субъективным мнением лица ее составившего и не отвечают требованиям допустимости доказательств. Рецензия подготовлена по предоставленной со стороны ответчика копии заключения, при этом не были исследованы иные материалы гражданского дела, в связи с чем данная рецензия не может являться допустимым, достоверным доказательством по делу, поскольку, данный вид доказательства, как таковой, процессуальным законом не предусмотрен и никакая «рецензия» не может подменять выводы судебной экспертизы.

Специалистом-рецензентом вывод о необъективности экспертного заключения сделан без исследования объекта экспертизы, без изучения материалов дела, в связи с чем, носит поверхностный характер.

При таких условиях, суд находит, что оснований, предусмотренных ст. 87 ГПК РФ, к удовлетворению ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы не усматривается, а потому соответствующее ходатайство ответчика удовлетворению не подлежит, поскольку бесспорных доказательств несоответствия выводов судебной экспертизы обстоятельствам дела, ответчик не представил.

Более того, суд считает необходимым отметить, что согласно вводной части судебной экспертизы №П-02(10)/2025, процесс проведения натурных исследований не имеет процессуальной регламентации, и каждое экспертное учреждение выбирает ту форму организации осмотров, которая сложилась в данном учреждении. В ООО “Центр судебных экспертиз” все стороны оповещаются о дне, месте и времени проведения осмотра сотрудниками организации. Способом оповещения является телефонограмма, а в случае отсутствия контактных телефонов- телеграмма.

Осмотр объекта экспертами был проведен 21.11.2024г. в 10:20, в присутствии представителей фио и заместителя генерального директора ООО “Центр судебных экспертиз”. Представители ООО “ПСК “Система” на осмотре отсутствовали, были оповещены надлежащим образом, что подтверждается копией телеграммы от 19.11.2024г. (стр. 407 заключения экспертизы).

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек.

Ст. 98 ГПК РФ предусматривает, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным требованиям. На основании изложенного, суд считает необходимым взыскать с ООО ПСК «Система» в пользу фио расходы на оплату госпошлины в размере сумма.

На основании ч. 2 ст. 85 ГПК РФ эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с документами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судом вопроса о возмещении этих расходов соответствующей стороной с учетом положений части первой статьи 96 и статьи 98 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 96 ГПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской Федерации, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению (отделу) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях.

По смыслу данной нормы расходы на проведение экспертизы несет та сторона, по чьей инициативе назначена экспертиза.

Назначая экспертизу, суд, в зависимости от того, какая сторона заявила ходатайство о назначении экспертизы, а также с учетом правил о распределении между сторонами обязанностей по доказыванию обстоятельств, имеющих значение для дела, определяет сторону, которая производит оплату экспертизы.

В то же время следует отметить, что окончательное распределение судебных расходов в соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд производит в порядке ч. 5 ст. 198 ГПК РФ при принятии решения.

На основании изложенного и поскольку исковые требования фио удовлетворены, суд считает необходимым взыскать с ООО ПСК «Система» в пользу ООО «Центр Судебных экспертиз» оплату судебной экспертизы в размере сумма

Согласно положениям, ст. 103 ГПК РФ с ООО ПСК «Система» в пользу фио подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить.

Взыскать с ООО ПСК «Система» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) сумму неотработанного аванса по договору генерального подряда № П19-02 от 31 мая 2019 г. в размере сумма, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере сумма, расходы по уплате госпошлины в размере сумма

В удовлетворении встречных исковых требований ООО ПСК «Система» к ФИО1 о взыскании денежных средств, истребовании из чужого незаконного владения оборудования – отказать.

Взыскать с ООО ПСК «Система» (ИНН <***>) в пользу ООО «Центр Судебных экспертиз» (ИНН <***>) расходы по экспертизы в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Пресненский районный суд адрес.

Судья Т.Е. Жребец