Дело № 2-1902/2023
УИД 24RS0017-01-2022-003035-65
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
27 марта 2023 года г. Красноярск
Октябрьский районный суд города Красноярска в составе председательствующего Андреева А.С.,
при секретаре Брутчиковой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства гражданское дело по иску ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с иском к ответчику о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за просрочку исполнения мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя требования тем, что 00.00.0000 года между ПАО «МРСК Сибири» и ответчиком был заключен договор У.2400.6552.17 об осуществлении технологического присоединения, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по техническому присоединению электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Х, <...>, кадастровый номер земельного участка 24:11:0140301:214. Поскольку обязательство по договору стороной ответчика исполнено не в полном объеме, просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от 00.00.0000 года, взыскать неустойку в размере 10037,50 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6401,5 руб.
В судебном заседании представитель истца не явился, извещен надлежащим образом, дело просил рассмотреть в свое отсутствие.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, судебные извещения возвращены за истечением срока хранения.
В силу ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, а потому суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.
Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Порядок и процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации, требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, определяются «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).
Согласно п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения заявителем настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения:
- подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям;
- заключение договора;
выполнение сторонами договора технических мероприятий, предусмотренных договором;
- получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;
- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;
- фактический прием (подача) напряжения и мощности;
- составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также, при необходимости, акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Согласно п. 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:
- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ (иного объекта недвижимости), в пределах которого расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Как установлено в судебном заседании, 00.00.0000 года между ПАО «МРСК Сибири» и ответчиком был заключен договор У.2400.6552.17 об осуществлении технологического присоединения, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по техническому присоединению электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Х, <...>, кадастровый номер земельного участка 24:11:0140301:214.
В соответствии с техническими условиями (далее ТУ) для присоединения к электрическим сетям, подписанными сторонами, сетевая организация осуществляет, согласно пункту 10 ТУ:
10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
10.2.1. От В Л-0,4 кВ Л-2 от ТП-63-1-8 до объекта Заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Номер отпаечной опоры, марку и сечение провода определить проектом;
10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-63-1-8.
Согласно пункту 11 ТУ заявитель осуществляет:
11.а. Монтаж измерительного комплекса учета энергии
соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);
11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат предусмотреть возможность его опломбирования;
11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длин прокладки.
11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точю присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительной деятельности разработка проектной документации н является обязательной;
11.2 Требования к организации учета электрической энергии: выполнит в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);
11.4. Требования по согласованию проектной документации с ФИО2 организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных
организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий
энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО2 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.
Пунктом 5 договора предусмотрено, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.
Согласно п. 16 (6) Правил У, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;
б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;
в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;
г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.
В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется:
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;
после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств ФИО2 организацией;
после осуществления ФИО2 организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от ФИО2 организации;
надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
Обязательства по договору, согласно п. 8 договора, п. 11 технических условий заявителем не исполнены, уведомление о выполнении технических условий в адрес Общества не поступало.
При этом сетевая организация не может исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, а именно осуществление фактического присоединения, в связи с неисполнением пункта 11 технических условий к договору со стороны заявителя.
Пунктом 17 договора предусмотрена ответственность за нарушение одной из сторон сроков осуществления мероприятий. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Истец выполнил свои мероприятия, предусмотренные пунктом 10 Технических условий, однако ответчик от исполнения обязательств по договору уклонился, обратного в силу положений ст. 56 ГПК РФ не представил.
В судебном заседании установлено, что истцом выполнены мероприятия необходимые для исполнения договора, однако исполнить договор в полном объеме невозможно, поскольку ответчик не выполнил свои обязательства по договору. В связи с этим ответчику 00.00.0000 года была направлена претензия о соглашении о расторжении договора и оплаты неустойки.
Учитывая, что ответчиком обязательства по договору не исполнены, суд приходит к выводу, что требования истца о расторжении договора технологического присоединения являются законными, обоснованными подлежащими удовлетворению.
В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Х от 27.12.2018г У-п с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Х от 00.00.0000 года У-п и составляет 550,00 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 91,67 руб.
В связи с нарушением условий договора, а именно нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению начислена неустойка в размере 10 037,50 руб, исходя из расчета: КДН (количество дней просрочки исполнения) - с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года: 365 дн. (с учетом условий предусмотренных п. 17 договора)* 550,00 руб. * 0,25% = 10 037,50 руб.
Таким образом, в связи с неисполнением условий договора, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 10037,50 рублей.
В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Истцом, при подаче иска была уплачена государственная пошлина в сумме 6401,5 руб., что подтверждается платежным поручением У от 00.00.0000 года, которые с учетом удовлетворения иска, подлежат взысканию с ответчика в полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ПАО «Россети Сибирь» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки удовлетворить.
Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения от 15.07.2017 № 20.2400.6552.17, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1.
Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» неустойку за просрочку исполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037,50 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6401,5 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Председательствующий А.С.Андреев
Мотивированное заочное решение изготовлено 28 марта 2023 года.
Копия верна: А.С.Андреев