Дело № 2-1039/2022
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Череповец 22 сентября 2022 года
Череповецкий районный суд Вологодской области в составе:
судьи Ширяевской Н.П.
при секретаре Букиной Т.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» о защите прав потребителей,
установил:
ссылаясь на нарушение прав потребителя, ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (далее – АО «Газпром газораспределение Вологда») о взыскании неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по договору №<№> от <дата> года за период с <дата> года по <дата> года в размере 156744 рублей 73 копеек, за период со<дата> года по фактического исполнения в размере 156744 рублей 73 копеек, компенсации морального вреда 10000 рублей, штрафа, почтовых расходов 130 рублей, расходов по составлению искового заявления 5000 рублей.
Исковые требования мотивированы тем, что <дата> года между сторонами заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоипользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации со сроком выполнения работ не позднее <дата> года. В согласованный срок работы не произведены, ответчиком в адрес истца направлено дополнительное соглашение о продлении сроков проведения работ до<дата> года. Потребитель отказался от подписания дополнительного соглашения, поскольку не согласен с продлением сроков и направил в адрес исполнителя работ претензию с требованием об уплате неустойки и провести работы. В ответ на претензию ответчик указал, что региональной программой газификации на территории Вологодской области срок догазификации населенного пункта истца перенесен на<дата> года. В результате действий ответчика истцу причинен моральный вред, подлежащий компенсации в испрашиваемой сумме. Кроме того, ФИО1 понесены почтовые и юридические расходы в связи с защитой нарушенного права.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, при обращении в суд с иском просил о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал, поддержал изложенные в возражениях на иск доводы.
Представитель третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежаще, представил отзыв на иск.
Суд, заслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии с положениями статей 702,703,708,709,711,720 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику;в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки); если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы; указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором; в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения; заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
В соответствии с положениями статьи 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Согласно положениям статьи 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги); договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени); сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Как следует из материалов дела и установлено судом, <дата> года между исполнителем АО «Газпром газораспределение Вологда» и заявителем ФИО1 заключен договор №<№> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающегося использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, несвязанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельного участка без внимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети.
Индивидуальный жилой дом ФИО1 расположен по адресу: <данные изъяты>.
Сторонами согласован срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуск газа не позднее <дата> года.
Стоимость работ составила 156774 рубля 73 копейки, заявитель принял на себя обязательство осуществить оплату в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора в сумме 78372 рублей 37 копеек, оставшуюся часть оплатить в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.
Обязательство по оплате первой половины суммы ФИО1 исполнено <дата> года.
АО «Газпром газораспределение Вологда» направило в адрес истца предложение о заключении дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ и установлении конечного срока выполнения всех работ по договору <дата> года.
Потребитель отказался от заключения договора и изменении срока газификации и направил в адрес ответчика претензию с требованием о проведении работ в течение 30 календарных дней со дня получения претензии и уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
В ответе на претензию АО «Газпром газораспределение Вологда» указало, региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022-2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года №249, срок газификации <данные изъяты> перенесен с <дата> года на <дата> года.
Ссылаясь на нарушение прав потребителя, ФИО1 обратился в суд с настоящим иском.
Исходя из буквального толкования слов и выражений заключенного между сторонами договора предметом сделки является газификация домовладения, в соответствии с положениями статьи 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в отношении таких работ установлены правила, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила подключения).
В соответствии с пунктом 121 Правил подключения срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации.
На территории Вологодской области постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года №249 утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленной и иных организаций на территории Вологодской области на 2022-2031 годы.
Из сводного план-графика догазификации населенных пунктов Вологодской области следует, что в населенном пункте поселок <данные изъяты> начало работ <дата> года окончание <дата> года.
Исходя из установленных обстоятельства по делу, учитывая, что предметом договора от <дата> года является газификация, в отношении которых установлены правила его проведения, а также то обстоятельство, что сторонами согласовано условие об исполнении АО «Газпром газораспределение Вологда» обязательств при условии наличия в населенном пункте, в котором располагается домовладение ФИО1, проложены газораспределительные сети, принимая во внимание об установленном сроке догазификации в населенном пункте истца, суд приходит к выводу, что права ФИО1 как потребителя не нарушены.
На основании вышеизложенного суд приходит к выводу об отказе ФИО1 в удовлетворении исковых требований к АО «Газпром газораспределение Вологда» в полном объеме, поскольку предусмотренных статьей 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» нарушений ответчиком не допущено, права истца как потребителя не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил :
ФИО1 (идентификатор – серия и номер документа, удостоверяющего личность, <№>) в удовлетворении исковых требований к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (идентификатор – ИНН <№>) о защите прав потребителей отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Н.П.Ширяевская
Текст мотивированного решения составлен 23 сентября 2022 года.
Согласовано
Врио председателя суда К.И. Мартынова