УИД 77RS0027-02-2024-021318-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 июля 2025 года адрес

Тверской районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Стеклиева А.В.,

при секретаре фио, с участием:

представителя истца ФИО1,

ответчика фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №02-1152/2025 по иску адрес к ФИО2, ООО «Амегастарт» о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец адрес обратился в суд с иском к ответчикам, в котором просит взыскать солидарно задолженность по договорам подряда: № МП230000215 от 31.03.2023 и договору поручительства №1 ри 31.03.2023 в размере сумма, из которых сумма – сумма неотработанного аванса, сумма – неустойка за просрочку исполнения обязательств по возврату аванса за период с 01.08.2023 по 20.05.2024, также взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств по возврату аванса, начисляемую на сумму основного долга в размере сумма, начиная с 21.05.2024 по дату фактического погашения задолженности, взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма; с ответчика ООО «Амегастарт» истец просит взыскать неустойку по договору подряда №МП230000215 от 31.03.2023 за просрочку выполнения работ с 01.08.2023 по 06.09.2023 в размере сумма, и расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Представитель истца фио. в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик фио, он же генеральный директор и законный представитель ООО «Амегастарт» в судебное заседание явился, представил письменные возражения на иск.

С учетом положений ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В ходе судебного разбирательства установлено и следует из материалов дела, что 31.03.2023 адрес (Заказчик) и ООО «Амегастарт» (Подрядчик) заключили Договор подряда №МП230000215 (далее – Договор подряда), согласно которому Подрядчик обязался выполнить полный комплекс работ на объекте: жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу адрес, участок 10 (далее - Объект).

Согласно п. 3.1. Договора подряда (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 05.09.2023 (общая стоимость выполняемых подрядчиком работ составляет сумма

Заказчик выплатил подрядчику аванс в размере сумма, согласно платежному поручению №2032 от 16.05.2023.

Согласно Акту о приемке выполненных работ № 1 (КС-2) от 06.09.2023, работы выполнены на сумма, согласно Справке от 06.09.2023 №1 КС-3, в счет оплаты выполненных работ был удержан авансовый платеж в размере сумма, а в счет обеспечения исполнения обязательство Подрядчиком из стоимости выполненных работ удержан обеспечительный авансовый платеж в размере сумма

Таким образом, сумма неосвоенного аванса Подрядчиком составила сумма – сумма = сумма руб. сумма

Согласно п. 4.1.1 Договора подряда, срок начала работ 10.04.2023, согласно п. 4.1.2 срок окончания работ – 31.07.2023.

Согласно п. 15.3 Договора подряда, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (пени, штрафов).

Пеня за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства подрядчиком, в размере 0,5% уменьшенной на сумму,, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком.

В случае, если объем работ в соответствии с подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ (КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) выполнен полностью (соответствует цене Договора), пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств исчисляются в размере сумма за каждый день просрочки.

Подрядчиком работы по Договору подряда фактически окончены 06.09.2023, что подрядчиком не опровергнуто.

С учетом изложенного, истцом рассчитана неустойка за период с 01.08.2023 по 06.09.2023 в размере сумма

Согласно п. 15.3.2 Договора подряда, пеня за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по возврату аванса начисляется за каждый день нарушения срока погашения аванса (в том числе промежуточного), в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от размера выданного, но непогашенного (не возвращенного) в срок аванса.

Согласно п. 15.15 Договора за нарушение подрядчиком срока погашения аванса или любого из промежуточных сроков в отношении аванса, предоставленного по договору, заказчик предъявляет требования о выплате суммы в размере неотработанного (непогашенного) аванса к организации, предоставившей обеспечение исполнения обязательств по договору или непосредственно к подрядчику, со дня исполнения обязательств подрядчиком.

Согласно п. 3.7 Договора, заказчик удерживает из причитающихся подрядчику платежей сумму аванса, пропорционально стоимости фактически выполненных работ, что отдельной строкой отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных в порядке, установленном договором.

Поскольку все работы по договору должны были быть выполнены не позднее 31.07.2023, то вся сумма выплаченного ответчику аванса должна быть погашена им также до 31.07.2023.

адрес выплатило ООО «Амегастарт» аванс в размере сумма

В порядке п. 3.7 Договора из суммы аванса удержано сумма согласно справке КС-3 от 06.09.2023, то есть подрядчик в нарушение условий Договора подряда допустил просрочку погашения аванса в размере сумма на 37 дней, а неотработанную часть аванса в размере сумма не возвратил до настоящего времени, таким образом истец вправе требовать с ответчика уплаты неустойки на основании п. 15.3.2 Договора подряда за период с 01.08.2023 по 20.05.2024 в размере сумма

Расчеты истца в указанной части судом проверены, признаются арифметически верными. Расчеты истца ответчиком не оспорены, контррасчет не представлен.

На основании п. 15.25 Договора подряда, неустойка уплачивается виновной стороной на основании письменного требования (претензии) в течение 10 календарных дней со дня ее получения.

Претензия в адрес ООО «Амегастарт» направлена истцом 26.06.2024.

С учетом дополнительного соглашения №1 от 05.09.2023 к Договору подряда, уменьшена общая стоимость выполняемых подрядчиком работ, что привело к образованию излишне уплаченного заказчиком аванса, подлежащего возврату подрядчиком.

В обеспечение надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договорам подряда 31.03.2023 между адрес и ФИО2 заключен Договор поручительства № МП230000215, согласно п. 1.1 которого ФИО2 обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Подрядчиком обязательств по возврату аванса в размере сумма, оплачиваемого в соответствии с условиями Договора подряда указанного выше от 31.03.2023.

Поручитель обязался солидарно с подрядчиком нести ответственность перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного поручительством обязательства.

Возражая по иску, ответчик ФИО2 сослался на то, что ответчик действовал недобросовестно, не принимал своевременно результаты работ по Договору подряда, однако указанные доводы достоверными доказательствами ответчиком не подтверждены.

На основании ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации ( далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Поскольку встречное предоставление в размере перечисленной истцом в порядке предварительной оплаты суммы аванса истцом получено не было, , полученный подрядчиком от истца и неотработанный аванс в общем размере сумма подлежит возврату и взыскивается судом солидарно с ответчиков в пользу истца.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Поскольку ответчиками своевременно не исполнено обязательство о возврате неотработанного аванса, с ответчиков солидарно подлежит взысканию неустойка в размере сумма за период с 01.08.2023 по 20.05.2024, с учетом положений ст. 333 ГК РФ, о применении которой заявлено ответчиком ФИО2 в судебном заседании.

Требования истца о взыскании с ответчиков неустойки за просрочку исполнения обязательств по возврату аванса, начисляемую на сумму основного долга в размере сумма, начиная с 21.05.2024 по дату фактического погашения задолженности подлежат отклонению, поскольку право требования истца взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства не влечет безусловное основание для его удовлетворения судом, а подлежит оценке исходя из доказательств, имеющихся в деле, в частности, возможного злоупотребления ответчика при исполнении решения суда. Таких обстоятельств, судом не усматривается. При этом суд, применяя меры гражданско-правовой ответственности, должен исходит из баланса прав и законных интересов сторон. Ответчики не лишены права на судебное рассмотрение оснований для взыскания неустойки, возможности ее снижения.

Также на основании установленных по делу обстоятельств и с учетом положений п. 15.3 Договора подряда с ответчика ООО «Амегастарт» подлежит взысканию неустойка за период с 01.08.2023 по 06.09.2023 в размере сумма, с учетом положений ст. 333 ГК РФ, о применении которой заявлено представителем ответчика ФИО2

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ подлежат взысканию солидарно с фио и ООО «Амегастарт» в пользу адрес расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма, и с ООО «Амегастарт» в пользу адрес расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск адрес к ФИО2, ООО «Амегастарт» о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки, судебных расходов – удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО2, ООО «Амегастарт» в пользу адрес сумму неотработанного аванса в размере сумма, неустойку сумма, расходы по уплате государственной пошлины сумма

Взыскать с ООО «Амегастарт» в пользу адрес неустойку за просрочку выполнения работ сумма, расходы по уплате государственной пошлины сумма

В удовлетворении иска в большем размере отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Тверской районный суд адрес в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд адрес.

Решение суда в окончательной форме принято 01.09.2025

Председательствующий фио