ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
06 июня 2025 года
Ленинский районный суд г. Пензы в составе
председательствующего судьи Андриановой Ю.А.
при секретаре Уренёве Д.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе гражданское дело по иску ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» к ФИО1 о взыскании неустойки и штрафа по договору подряда,
УСТАНОВИЛ :
ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» обратилось в суд с названным иском, в котором указало, что 23.09.2024 г. с ИП ФИО1 - с победителем закупки был заключен договор №2024.188093, по условиям которого ответчица обязалась выполнить ремонт фасада административного здания по адресу: <...>. Срок выполнения работ по договору установлен по 30.11.2024 г., оплата работ производится в течение 7 рабочих дней, со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ. Так как по состоянию на 30.11.2024 г. работы по договору подрядчиком ИП ФИО1 не были начаты, 09.12.2024 г. в её адрес направлялось претензионное письмо с требованием приступить к выполнению работ. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по договору, 17.12.2024 г. ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» направило в адрес ИП ФИО1 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.
На основании изложенного, ссылаясь на положения Гражданского кодекса Российской Федерации, ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» просило взыскать с ФИО1 в свою пользу штраф в размере - 123 000 рублей, пени за неисполнение обязательств по договору от 23.09.2024 г., за период с 01.12.2024 г. по 24.12.2024 г., в размере - 29 520 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере - 5 576 рублей.
Представитель истца ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в письменном заявлении просил дело рассмотреть в его отсутствие.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась в установленном законом порядке, о причинах неявки суд не уведомила.
В соответствии с ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд (ч. 3 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу ч. 4 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем.
В соответствии с п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
Согласно ст. 6 Конвенции от 04.11.1950 г. «О защите прав человека и основных свобод» каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок и в силу ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется в разумные сроки.
В соответствии с п. 3.2 Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное» (далее - Особые условия), утвержденных Приказом ФГУП «Почта России» от 05.12.2014 г. № 423-п, заказные письма и бандероли разряда «Судебное» доставляются по адресу, указанному на почтовом отправлении, и вручаются лично адресату (или его уполномоченному представителю) под расписку в извещении ф. 22 по предъявлении одного из документов, указанных в приложении к настоящим Особым условиям.
В соответствии с п. 3.3 Особых условий при отсутствии адресата дома в ячейке абонентского почтового шкафа или в почтовом абонентском ящике оставляется извещение ф. 22 с приглашением адресата в объект почтовой связи для получения почтового отправления.
В соответствии с п. 3.4 Особых условий при неявке адресатов за почтовыми отправлениями разряда «Судебное» в течение 3 рабочих дней после доставки первичных извещений им доставляются и вручаются под расписку вторичные извещения ф. 22-в.
Согласно п. 3.6 Особых условий, не врученные адресатам заказные письма и бандероли разряда «Судебное» хранятся в отделении почтовой связи 7 календарных дней. По истечении указанного срока данные почтовые отправления подлежат возврату по обратному адресу. Исчисление срока хранения необходимо производить со следующего дня после поступления почтового отправления в адресное отделение почтовой связи.
Так как ответчику ФИО1 судом посредством почтовой связи дважды (на предварительное судебное заседание, назначенное на 20.05.2025 г. и на судебное заседание, назначенное на 06.06.2025 г.) по месту регистрации направлялись заказные письма с уведомлением о вручении, с извещением о времени и месте судебных заседаний, однако ответчик за письмами не являлась, и они были возвращены в суд в связи с истечением срока хранения, суд признает извещение ответчика ФИО2 на судебное заседание, назначенное на 06.06.2025 г., надлежащим, поскольку, по мнению суда, она имела возможность получить беспрепятственно почтовую корреспонденцию по месту регистрации, однако фактически уклонилась от этого.
Суд с согласия представителя истца, выраженного в письменном заявлении, определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно протоколу подведения итогов запроса котировок от 10.09.2024 г. на «Текущий ремонт фасада административного здания по адресу: <...>», победителем закупки стала ИП ФИО1
На основании протокола подведения итогов запроса котировок №3190895 от 10.09.2024 г., между ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» (Заказчиком) и ИП ФИО1 (Подрядчиком) был заключен договор № 2024.188093 (далее – Договор), по условиям которого Подрядчик обязался выполнить текущий ремонт фасада административного здания по адресу: <...>, в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их (л.д.7-17).
Срок выполнения работ по Договору был установлен, с даты подписания договора по 30.11.2024 г. (п. 2.1 Договора).
Цена работ по договору составила - 1 230 000 рублей. Стороны пришли к соглашению, что оплата работ по договору будет производится на расчетный счет Подрядчика, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (пункты 3.1, 3.3 Договора).
Вместе с тем, вопреки условиям Договора, подрядчик ИП ФИО1 к выполнению работ по текущему ремонту фасада административного здания по адресу: <...>, в установленный договором срок не приступила.
В связи с указанными обстоятельствами 09.12.2024 г. ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» направило ИП ФИО1 претензионное письмо с требованием в срок до 13.12.2024 г. приступить к выполнению работ по Договору (л.д.32).
Пунктом 7.5 Договора предусмотрено, что договор может быть расторгнут сторонами в связи с односторонним отказом от исполнения договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Поскольку претензия была оставлена подрядчиком без удовлетворения, 17.12.2024 г. ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» направляло ИП ФИО1 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (л.д.34).
В соответствии с выпиской из ЕГРП, индивидуальный предприниматель ФИО1 18.01.2025 г. прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, подтверждаются материалами дела и не оспаривались сторонами по делу.
Обращаясь в суд, ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» просит взыскать с ФИО1 в свою пользу штраф и пени за неисполнение обязательств по договору подряда № 2024.188093 от 23.09.2024 г.
Согласно статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
В соответствии с частями 2, 3 статьи 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, по государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Исходя из части 1, 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В соответствии с пункте 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вопреки требованиям вышеприведенной нормы закона, ответчиком ФИО1 не представлено суду доказательств исполнения ею обязательства по текущему ремонту фасада административного здания по адресу: <...>, в рамках договора №2024.188093, заключенного с ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных».
Пунктом 5.2 договора подряда предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 0,1% от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в предусмотренный договором срок – до 30.11.2024 г. подрядчик ФИО1 к исполнению обязательств по договору не приступила.
При таких обстоятельствах, с ФИО1 в пользу ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» подлежат взысканию пени в связи с неисполнением работ по договору подряда за период с 01.12.2024 г. (дата, следующая за днем окончания работ по договору) по 24.12.2024 г. (дата расторжения договора) в размере - 29 520 рублей, исходя из следующего расчета: 24 дня (период с 01.12.2024 г. по 24.12.2024 г.) х 0,1% х 1 230 000 рублей (стоимость неисполненного обязательства) = 29 520 рублей.
В пункте 5.3 Договора стороны пришли к соглашению, что за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены договора.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» штраф в размере - 123 000 рублей (1 230 000 рублей (цена договора) х 10% = 123 000 рублей).
Согласно части 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со статьей 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в числе прочих, другие признанные судом необходимыми расходы.
В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
Принимая во внимание, что иск ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» является обоснованным и подлежит удовлетворению, ответчика ФИО1 подлежат взысканию понесенные истцом расходы по оплате госпошлины в размере - 5 576 рублей (подтверждаются заявкой на выплату средств №79 от 11.03.2025 г.).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194–198, 234 - 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Иск ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» к ФИО1 о взыскании неустойки и штрафа по договору подряда удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 (Данные изъяты) в пользу ГБУ Пензенской области «Каменская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени за неисполнение обязательств по договору подряда №2024.188093 от 23.09.2024 г. за период с 01.12.2024 г. по 24.12.2024 г. в размере - 29 520 рублей, штраф в размере - 123 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере - 5 576 рублей.
Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Пензы заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Ю.А. Андрианова