Решение по делу № 2-122/2025 от 13.02.2025

__" http-equiv=Content-Type>

____-01-2024-002114-39

Дело №____

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__. г.Новосибирск

Судья Заельцовского районного суда г.Новосибирска Елапов Ю.В. при секретаре Кравец А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Б.Ю.С. к Индивидуальному Д.А.Д.А., о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику, о защите прав потребителя, возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, указывая на то, что __. между ней (Б.Ю.С. (Заказчиком) и ИП Д.А. (Исполнителем) был заключен договор подряда от __. №____/1.

В соответствии с п.__ Договора, Исполнитель взял на себя обязательства выполнить комплекс отделочных работ по ремонту квартиры общей площадью __ кв.м., расположенной по адресу: <...> __ в соответствии с дизайн проектом и сдать поэтапно результаты по актам выполненных работ в соответствии с техническим заданием Договора (приложение № __ Договора). Мной были приняты обязательства, принять поэтапно работы на основании представленных Исполнителем актов выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Виды и этапы ремонтно-отделочных работ перечислены в приложение __ Договора.

Переговоры о заключении договора, решение всех текущих вопросов, касающихся ремонтных работ, осуществлялись с Эдгаром (тел. ____), являющимся супругой Д.А.А.Г. и Мариной (тел. ____), являющейся подчиненным лицом Эдгара. На протяжении всего времени связь поддерживалась только с данными лицами.

Д.А. также является учредителем и директором компании ООО «ЭдСтрой». Так, согласно письму от __ ноября __ года в форме коммерческого предложения по ремонту квартир, поступившего с электронной почты Edstroy.__ @mail.ru, менеджером Мариной сообщалось, что строительная компания «ЭдСтрой» является единственной аккредитованной компанией от застройщика ФИО1 и предоставляет услуги по ремонту, дизайну и отделке квартир (приложение __).

Договором от __. №____/1 установлены требования, касающиеся сроков начала работ и установлены сроки окончания работ:

Дата начала работ согласно пункту __ Договора - с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки строительной готовности объекта и внесения аванса, предусмотренного п.__ Договора. То есть, согласно данному пункту Договора, ремонтные работы должны были начаться через __ (пять) рабочих дней с момента подписания акта и внесения аванса Заказчиком.

Акт сдачи-приемки строительной готовности объекта подписан __. (приложение __ к Договору);

Аванс внесен __ августа __ года в размере __ рублей (приложение __ к исковому заявлению);

Срок окончания ремонтных работ согласно п.__ Договора - __ (четыре) месяца с момента сдачи в эксплуатацию квартиры, находящейся в строящемся корпусе __ ЖК ФИО1. Актом приема-передачи квартиры от __. застройщиком передан объект долевого строительства. Таким образом, срок окончания работ запланирован на __ января __ года.

Так как она (истец) не проживает постоянно в городе Москве, все переговоры, касающиеся заключения договора, согласования его условий обсуждались в телефонном режиме. О начале ремонтных работ Эдгар сообщал посредством звонков по мобильной связи и сообщений в месенджере WatsApp. В своих сообщениях уверял о начале и текущих работах на объекте, своими действиями и разговорами создавал видимость выполнения взятых на себя обязательств.

В течение всего периода, а именно с момента внесения аванса по договору по январь __ год, исполнитель в лице Эдгара действовал недобросовестно и ссылаясь на необходимость закупки строительных материалов настойчиво предлагал перевести ему последующие суммы согласно пункту __ Договора от __. №____/1 не сдав при этом ни один из этапов ремонтных работ. Полагаясь на добросовестность исполнителя, взявшего на себя обязательства по договору подряда и учитывая незыблемость принципов гражданского законодательства, регулирующих правоотношения в рамках договорных обязательств, ею (истцом) было оплачено в дальнейшем __ руб. __.; __ руб. __.; __ руб. от __., за установку систем отопления и кондиционирования.

Итого, в рамках Договора от __. №____/1, ею (истцом) оплачено:

__ рублей согласно п.__ договора от __. №____/1:

__ рублей (платежное поручение №__ от __.);

__ рублей (платежное поручение №__ от __.).

По дополнительным соглашениям №__ и __ от __. к договору №____/1 от __. в рамках инженерных работ оплачено:

__ рублей по счету №__ от __. за выполнение работ системы Нептун и установки труб отопления, замену конвекторов согласно дополнительному соглашению №__ к договору №____/1 от __. (платежное поручение от __. №__);

__ рублей по счету №__ от __. за услуги по установке системы кондиционирования согласно дополнительному соглашению №__ к договору №____/1 от __. (платежное поручение от __. №__).

В связи с тем, что исполнитель не произвел комплекс работ по ремонту квартиры, и не сдал ни один из этапов ремонтно-отделочных работ, __ января __ года, ею (истцом) в соответствии с п.__ ст.__ ГК РФ, п.__ ст.__ Закона Российской Федерации от __. __ "О защите прав потребителей", была направлена претензия в адрес ИП Д.А.А.Г. с требованием возвратить денежные средства, оплаченные по договору подряда.

Кроме того, в претензии содержалось уведомление о расторжении договора ввиду неисполнения обязательств со стороны Исполнителя.

Согласно п.__ ст.__ ГК РФ договор прекращается с момента получения данного уведомления.

О том, что посредством почтовой связи направлена претензия, и уведомление о расторжении договора было сообщено неоднократно Эдгару в режиме телефонной связи мной и моим супругом.

Претензия получателем ИП Д.А.А.Г. не получена и направлена обратно на её (истца) адрес. По данным Почты России претензия находилась в почтовом отделении Исполнителя с __. по __. Обратно в почтовое отделение города Новосибирска письмо прибыло __.

Как указано в абз.__ п.__ ст.__ Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщение считается доставленным в случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно абц.__ п.__ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от __. __ "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

До настоящего времени Исполнителем денежные средства не возвращены, ответ на претензию не поступил, в связи с чем, истец просит суд разобраться в указанном деле и принять соответствующее решение, в рамках закона исходя из принципа справедливости.

Согласно ст.15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно Обзору судебной практики по делам о защите прав потребителей, утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 18.10.2023г., Верховный суд РФ указал следующее. Согласно п.2 ст.17 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный Д.А., - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.

На основании изложенного истец, просит суд: Признать договор __ заключенный __г. между ней, Б.Ю.С. (Заказчиком) и ИП Д.А. (Исполнителем) расторгнутым с 20.01.2024г. в соответствии с п.450.1 ГК РФ;

Взыскать с Исполнителя денежные средства в размере 3 118 250 рублей, уплаченные по Договору от 29.08.2023г. __ и дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г.;

Взыскать законную неустойку в размере стоимости уплаченных денежных средств по договору от 29.08.2023г. __ и дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г. - 3 118 250 рублей за период с 12.01.2024г. по 26.03.2024г.

Возместить причиненные убытки, возникшие в результате неоказания услуг по проведению ремонтных работ в виде уплаченной суммы арендной платы за квартиру с 12.01.2024г. по настоящее время в связи невозможностью заселения в неотремонтированную квартиру в размере 255 000 рублей (85 000 руб. * 3 месяца).

Взыскать в пользу истца сумму морального вреда в размере 500 000 рублей.

Взыскать в пользу истца сумму государственной пошлины в размере 40 657 рублей 50 копеек (л.д.3-8).

Истец Б.Ю.С. в судебном заседании, заявленные исковые требования, поддержала в полном объеме, просила суд иск удовлетворить.

Ответчик ИП Д.А.А.Г., в судебное заседание не явилась, хотя была надлежащим образом извещена о дне слушания дела (л.д.56;61;65;86;87;89), по ее ходатайству, суд дважды назначал судебные заседания по средствам ВКС, однако ответчик в судебные заседания не являлась (л.д.113), а поэтому дело подлежит рассмотрению по правилам ст.ст.233-244 ГПК Р.Ф., в порядке заочного производства.

Представитель третьего лица по делу ООО «НЭП» и третье лицо по делу Б.Р.В. (муж истца), в судебное заседание не явились, о дне слушания дела извещены.

Суд, выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, считает, что исковое заявление, подлежит удовлетворению частично.

Согласно п.п.3,4 ст.1 ГК РФ, участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

На возникшие правоотношения распространяется Закон РФ от 7 февраля 1992г. __ "О защите прав потребителей", в том числе, ст.27, п.1, 5 ст.28 названного закона.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы подрядчика и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст.703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п.1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 года N2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

На основании абз.5 п.1 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 года N2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Согласно ч.1 ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из обстоятельств дела видно, что 29.08.2023г. между истцом Б.Ю.С. (Заказчиком) и ответчиком ИП Д.А. (Исполнителем) был заключен договор подряда от 29.08.2023г. __ (л.д.10-30).

В соответствии с п.1.1 Договора, «Исполнитель» взял на себя обязательства выполнить комплекс отделочных работ по ремонту квартиры общей площадью 47,40 кв.м., расположенной по адресу: г.Москва, ... в соответствии с дизайн проектом и сдать поэтапно результаты по актам выполненных работ в соответствии с техническим заданием Договора (приложение __ Договора).

Истцом были приняты обязательства, принять поэтапно работы на основании представленных «Исполнителем» актов выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Виды и этапы ремонтно-отделочных работ перечислены в приложение 2 Договора (л.д.23-26).

Договором от 29.08.2023г. __ установлены требования, касающиеся сроков начала работ и установлены сроки окончания работ:

Дата начала работ согласно пункту 4.1 Договора - с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки строительной готовности объекта и внесения аванса, предусмотренного п.3.1 Договора.

Таким образом, согласно данному пункту Договора, ремонтные работы должны были начаться через 5 (пять) рабочих дней с момента подписания акта и внесения аванса Заказчиком.

Акт сдачи-приемки строительной готовности объекта подписан 29.08.2023г.

Аванс внесен 31 августа 2023 года в размере __ рублей.

Срок окончания ремонтных работ согласно п.4.1 Договора - 4 (четыре) месяца с момента сдачи в эксплуатацию квартиры, находящейся в строящемся корпусе Р7 ЖК ФИО1. Актом приема-передачи квартиры от 12.09.2023г. застройщиком передан объект долевого строительства.

Таким образом, срок окончания работ был определен на 12 января 2024 года.

В течение всего периода, а именно с момента внесения аванса по договору по январь 2024 года, ответчик (исполнитель) действовала недобросовестно и ссылаясь на необходимость закупки строительных материалов настойчиво предлагала перевести ей последующие суммы согласно пункту 3 Договора от 29.08.2023г. __ не сдав при этом ни один из этапов ремонтных работ.

Полагаясь на добросовестность ответчика (исполнителя), взявшего на себя обязательства по договору подряда, истцом было оплачено в дальнейшем __ руб. 27.10.2023г.; 650 000 руб. 27.11.2023г.; __ руб. от 12.09.2023г., за установку систем отопления и кондиционирования.

Итого, в рамках Договора от 29.08.2023г. __ истцом оплачено:

__ рублей согласно п.3.1 договора от 29.08.2023г. __

__ рублей (платежное поручение __ от 31.08.2023г.);

__ рублей (платежное поручение __ от 27.10.2023г.);

__ рублей (платежное поручение __ от 27.11.2023г.).

По дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г. в рамках инженерных работ оплачено:

__ рублей по счету __ от 12.09.2023г. за выполнение работ системы Нептун и установки труб отопления, замену конвекторов согласно дополнительному соглашению __ к договору __ от 29.08.2023г. (платежное поручение от 15.09.2023г. __);

__ рублей по счету __ от 12.09.2023г. за услуги по установке системы кондиционирования согласно дополнительному соглашению __ к договору __ от 29.08.2023г. (платежное поручение от 15.09.2023г. __) (л.д.34-37;63;93-98).

В связи с тем, что ответчик (исполнитель) не произвела комплекс работ по ремонту квартиры, и не сдала ни один из этапов ремонтно-отделочных работ, 20 января 2023 года, истцом была направлена претензия в адрес ИП Д.А.А.Г. с требованием возвратить денежные средства, оплаченные по договору подряда.

Согласно п.1 ст.450.1 ГК РФ договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Претензия получателем ИП Д.А.А.Г. не получена и направлена обратно на адрес истца.

До настоящего времени ответчиком (исполнителем), денежные средства не возвращены, ответ на претензию не поступил, в связи с чем, суд считает, что следует признать договор __ заключенный __г. между Б.Ю.С. (Заказчиком) и ИП Д.А. (Исполнителем) расторгнутым с 20.01.2024г. в соответствии с п.450.1 ГК РФ.

В связи с чем, подлежит удовлетворению требование истца, о взыскании с ответчика (исполнителя) денежных средств, в размере __ рублей, уплаченных истцом по Договору от 29.08.2023г. __ и дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г.

В соответствии с п.1 ст.31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. __ "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п.1 ст.28 и п.п.1 и 4 ст.29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. __ "О защите прав потребителей", подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Согласно п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги).

Согласно ч.1 ст.332 ГК РФ, кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер неустойки, предусмотренный договором от 29.08.2023г. __ значительно ниже неустойки, предусмотренной Законом РФ "О защите прав потребителей", равной 3% за каждый календарный день просрочки, в связи с чем, согласно п.1 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992г. __ данное условие является ничтожным, поскольку нарушает права Заказчика как потребителя.

Истцом заявлено требование о взыскании законной неустойки с ответчика, в размере стоимости уплаченных денежных средств по договору от 29.08.2023г. __ и дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г., в размере - __ рублей за период с 12.01.2024г. по 26.03.2024г.

В соответствии со ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как следует из ст.332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (ст.333 ГК РФ).

Учитывая положения ст.333 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что в пользу истца необходимо взыскать неустойку в размере __ рублей, при этом суд учитывает то обстоятельство, что истцом не указано, какие последствия неисполнения ответчиком своих обязательств, наступили, данные обстоятельства суд расценивает как заслуживающие интерес ответчика обстоятельства.

В соответствии со ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным Д.А., импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные существенные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с дуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года __ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда, достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы, подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере __ рублей в связи с тем, что ей причинены нравственные страдания.

Суд приходит к выводу о том, что действительно неправомерными действиями ответчика, истцу причинены нравственные страдания, так как ответчиком не были выполнены условия договора. Для восстановления нарушенного права, истец была вынуждена обратиться в суд, однако, по мнению суда учитывая принципы разумности и справедливости необходимо взыскать компенсацию морального вреда в размере __ рублей.

Кроме этого, истец указывает на то обстоятельство, что она по вине ответчика понесла убытки, возникшие в результате неоказания услуг по проведению ремонтных работ в виде уплаченной суммы арендной платы за квартиру с 12.01.2024г. по 26.03.2024г., в связи с невозможностью заселения в неотремонтированную квартиру в размере __ рублей (__ руб. * 3 месяца).

Суд считает, что указанное исковое требование истца подлежит удовлетворению на основании ст.15 ГК Р.Ф., в виду представленных доказательств истцом, несения указанных убытков, а именно: договор найма жилого помещения от 08.08.2023г. со сроком действия до 09.07.2024г., заключенный между О.И.А. и Б.Ю.С., 2х комнатной квартиры расположенной по адресу: <...> помещение __ площаль 46,7 кв. м. Плата по договору __ в месяц (л.д.105-108); Акт приема-передачи помещения от 08.08.2023г. (л.д.109-110); информация о средне рыночной стоимости аренды 2х комнатной квартиры, по указанному адресу (л.д.99-104).

Исходя из положения ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 12 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование.

На основании изложенного в пользу истца подлежит взысканию с ответчика, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере __ рублей.

На основании ст.88;98 ГПК Р.Ф., с ответчика в пользу истца, подлежат взысканию возврат уплаченной госпошлины при подаче иска в размере __ рублей 50 копеек (л.д.2).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.233-244 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать договор __ заключенный 29.08.2023г. между Б.Ю.С. (Заказчиком) и ИП Д.А. (Исполнителем) расторгнутым с 20.01.2024г. в соответствии с п.450.1 ГК РФ.

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., денежные средства в размере __ рублей, уплаченные по договору от 29.08.2023г. __ и дополнительным соглашениям __ и 2 от 12.09.2023г. к договору __ от 29.08.2023г..

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., неустойку в размере __ рублей.

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., убытки, возникшие в результате неоказания услуг по проведению ремонтных работ в виде уплаченной суммы арендной платы за квартиру в размере 255 000 рублей.

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., компенсацию морального вреда в размере __ рублей.

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере __ рублей.

Взыскать с ИП Д.А. в пользу Б.Ю.С., государственную пошлину в размере __ рублей 50 копеек.

Ответчик вправе подать в Заельцовский районный суд г.Новосибирска заявление об отмене этого заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись Ю.В. Елапов

Мотивированное решение суда изготовлено 21.02.2025г.

__в Заельцовском районном суде г.Новосибирска