Решение по делу № 2-290/2025 от 07.05.2025

Мотивированное решение изготовлено:

07 мая 2025 года.

Дело № 2-290/2025

УИД 76 RS 0011-01-2025-000262-78

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 апреля 2025 года г. Углич

Угличский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Грачевой Н.А.,

при секретаре Тужилкиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратился в суд с настоящим иском к ИП ФИО2 о взыскании денежных средств в размере 300 0000 руб. в качестве возврата уплаченного по договору аванса, а также о взыскании неустойки в размере 644 500 руб. за нарушение сроков и штрафа.

В обоснование требований указано, что между сторонами 01.08.2024 г. заключен договор на выполнение подрядных работ № б/н, в соответствии с которым ответчик (исполнитель) должен выполнить для истца (заказчика) за плату в определенный срок квалифицированную работу по строительству бани по индивидуальному проекту. Истец свои обязательства по договору выполнил, оплатив ответчику 380 000 руб.

В соответствии с п. 3.2. договора работы должны быть выполнены в срок до «30» сентября 2024 года, но не позднее истечения 90 дней с момента заключения настоящего договора. Однако срок окончания работ был нарушен. В связи с чем, ответчику 25.11.2024 г. истцом была вручена претензия о нарушении сроков выполнения работ с требованием до 09.12.2024 г. завершить работы по строительству бани.

29.11.2024 г. стороны расторгли договор, подписав соглашение о расторжении договора. По условиям этого соглашения ответчик обязался в срок до 15.12.2024 г. вернуть истцу неизрасходованную часть аванса в сумме 350 000 руб., а истец вернуть неиспользованные материалы. Однако до настоящего момента ответчиком перечислено истцу только 50 000 руб. Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 300 000 руб. и она до настоящего времени не погашена.

Учитывая соглашение от 29.11.2024 г. о расторжении договора на выполнение подрядных работ от 01.08.2024 г., срок возврата аванса истек 15.12.2024 г. С указанной даты по 31.01.2025 г. период просрочки составил 47 дней, стоимость подрядных работ по договору – 644 500 руб. Таким образом, сумма неустойки составит: 644 500/100х3х47=908 745 руб., однако, учитывая ограничения, установленные законом, максимальный размер неустойки будет равен 644 500 руб.

В судебном заседании истец ФИО1 и его представитель ФИО3 исковые требования уменьшили: просили взыскать денежные средства по договору на выполнение подрядных работ от 01.08.2024 г. в размере 300 000 руб., неустойку – 560 715,00 руб., штраф 50 % от взысканной судом суммы.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщила, отзыва на исковое заявление не представила, об отложении судебного заседания не ходатайствовала.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Выслушав истца, его представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 3 ст. 740 ГК РФ, в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору (1). При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется (2). Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям (5).

Согласно ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992. № 2300 -1 (далее - Закон о защите прав потребителей), исполнитель обязан оказать услуги в срок, установленный правилами оказания отдельных видов услуг или договором об оказании услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения исполнителем сроков оказания услуг, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать отисполнителя возмещения понесённых расходов;

потребовать уменьшения цены за оказанные услуги;

отказаться от исполнения договора оказания услуг.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Между ИП ФИО2 и ФИО1 01.08.2024 г. заключен договор на выполнение подрядных работ № б/н, в соответствии с которым ИП ФИО2 (исполнитель) взяла на себя обязательство выполнить для ФИО1 (заказчика) за 644 500 руб. квалифицированную работу по строительству бани по индивидуальному проекту.

Истец свои обязательства по договору выполнил, оплатив ответчику 380 000 руб.

Оставшиеся денежные средства в размере 264 500 руб. подлежали уплате после подписания сторонами итогового акта принятия работ.

В соответствии с п. 3.2. договора работы должны быть выполнены ответчиком в срок до 30.09.2024 г., но не позднее истечения 90 дней с момента заключения настоящего договора.

Ни до 30.09.2024 г., ни до 30.10.2024 г. (не позднее истечения 90 дней с момента заключения договора) обязательство ответчиком исполнено не было.

25.11.2024 г. ответчику истцом была вручена претензия о нарушении сроков выполнения работ с требованием до 09.12.2024 г. завершить работы по строительству бани.

Согласно акту приема-передачи материалов от 30.11.2024 г., истец вернул ответчику неизрасходованные строительные материалы.

За время, прошедшее после расторжения договора, ответчик вернул истцу только 50 000 руб.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 300 000 руб. и она до настоящего времени не погашена.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В силу п. 6 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

В связи с указанным, истец имеет право на взыскание с ответчика неустойки в размере 3 % за нарушение сроков выполнения работы по договору за период с 01.11.2024 г. (30.10.2024 г. последний день для приступления к исполнению договора) по 29.11.2024 г. (пока договор не был расторгнут), т.е. за 29 дней. Неустойка составит 560 715,00 руб., расчет неустойки следующий: 644 500,00 х 3 % х 29.

В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (истца).

Таким образом, с ответчика в пользу истца-потребителя подлежит взысканию штраф в размере 430 357,50 руб. (1/2(300 000 + 560 715)).

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 27 911,00 руб., от уплаты которой истец освобожден на основании Закона РФ "О защите прав потребителей", но не освобожден ответчик.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ,

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (<данные изъяты>.) денежные средства по договору на выполнение подрядных работ от 01.08.2024 г. в размере 300 000 руб., неустойку – 560 715,00 руб., штраф – 430 357,50 руб., а всего 1 291 072,50 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 27 911,00 руб.

Разъяснить ответчику возможность обращения в Угличский районный суд с заявлением об отмене настоящего решения в течение 7 дней со дня получения копии решения в случае предоставления доказательств уважительности причин неявки в судебное заседание и невозможности участия в судебном процессе, а также представления доказательств, которые могут повлиять на содержание решения.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Угличский районный суд в следующем порядке:

- ответчиком в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда;

- истцом заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Н.А. Грачева